農(nóng)村道路施工合同范本可編輯

1、農(nóng)村道路施工合同范本 農(nóng)村道路施工合同范本 農(nóng)村的發(fā)展離不開道路的修繕，農(nóng)村道路施工合同范本有哪些？下而是小編整理的農(nóng) 村道路施工合同范本，歡迎閱讀！ 農(nóng)村道路施工合同范本【一】 經(jīng)市府基建辦施工處批準，本工程于 年 月 日公開招標（協(xié)商議標或甲方委托），由乙方承建，為了明確工程內(nèi)容及雙方權利義 務，本著互相協(xié)作、緊密配合的原則，根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法、建筑安裝工程 承包合同條例規(guī)定和本工程的具體情況，訂立本合同。 第一條工程內(nèi)容和承包范圍 （-）單項或單位工程類別、結構形式：層/轆;建筑而積；建 筑面積，道路：給排水管道：；構筑物：O （二）承包 范陽：承包按 號施工圖紙全部工程（包括

2、圖紙說明及招標文件規(guī)定的內(nèi)容）：基礎工程 （含樁基）、地下室工程、主體結構、內(nèi)外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通 訊、空調(diào)、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。 （三）承包金額內(nèi)未包含的工程項目： 第二條工程造價及承包方式 萬元。 （-）承包金額：按左標價或協(xié)商價，建安工程總造價為人民幣 全部工程造價按下列辦法辦理： （二）承包方式： 1. 按施工圖預算包干或投標大包干，即包工、包料、包工期、包質(zhì)量。 2. 按國家規(guī)左繳納的承包工程收入營業(yè)稅和城帀維護建設稅，已包含在本合同承包金 額內(nèi)，由乙方支付。 3. 工程質(zhì)量標準要求： 第三條工期 天（日歷天從開工之日算起）。 （-）按

3、左標（或雙方）規(guī)楚總工期， （二）開工日期： 竣工日期： （三）如遇下列情況者，經(jīng)甲方代表簽證后，工期按實際相應順延。 1. 甲方不能按合同規(guī)宦在開工前五天交出施工場地，或障礙物和施工用水、電源未接 通； 2. 因設計圖紙修改（甲方或設計院提岀修改），影響進度或增大工程呈;及修改（變更）設 計通知書未在該修改（變更）部份施工開始前三十天送達乙方簽收而影響進度者； 3. 由甲方提供的設備、成品或半成品等，未能按乙方i|劃進行或向乙方交驗時發(fā)現(xiàn)有 缺陷，需要更換而耽誤施工進度者； 4. 因遇人力不可抗拒的自然災害（如臺風、水災、大雨、眾雨、地震、自然原因發(fā)生 的火災等）造成停工者； 5. 6. 7

4、. 8. 因停水停電或因電力，水壓不能滿足施工需要，影響達連續(xù)六小時以上考； 甲方代表借故不簽證，影響下一工序的進展者； 甲方財力不足導致停工窩工者； 甲方不按合同規(guī)預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。 第四條材料、設備供應 -）工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現(xiàn)場（倉 庫）。 -工程材料及 設備，由方采購供應至場地（倉庫）。 （三）工程設備，由方采購供應至向方交貨。 （四）鋼材、水泥、木材由甲方協(xié)助解決，屬有價供料，供應價由雙方商定，與承包金 額無關。 （五）購買三大材料所需的外匯由 方負責解決;裝飾材料、電梯、空調(diào)機及水電器 林 如設計采用進口時，其外

5、匯由 方負責解決，如由乙方采購時，其單價應征得甲方 同意。 （六）雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明，否則應進行試驗，試驗費由 供料的一方負責，對已有出廠證明的材料，如一方持有異議時，應進行復驗，如復驗合骼, 其復驗費由持有異議的一方負責，否則由供應方負擔。 第五條雙方責任 ）甲方責任： 1. 辦理土地征購、青苗等的賠償、墳地遷務、房屋搬遷及其它障礙物拆遷（包括架空 及隱蔽的），并提供有關隱蔽的障礙物資料； 農(nóng)村道路施工合同范本【二】甲方（委托方）： 乙方（承攬方）： 經(jīng)甲、乙方協(xié)商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工： 為確保工期、質(zhì)量，雙方協(xié)議如下： 一、乙

6、方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。 二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料 堆放應服從甲方安排意見。 三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規(guī)楚。乙方以自己所有的施工隊伍完 成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的 施工人員的人身、財產(chǎn)安全負全部責任，甲方無權干涉。 四、承攬期限：自2013年4月25日始至2013年4月30日止。 五、承攬費用總ih人民幣荃萬元整（小寫：30000、00元： 六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包 含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產(chǎn)生任

7、何費用。 七、質(zhì)保期：自竣工驗收后保修一年。 八、質(zhì)量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合搭 率達到100%.優(yōu)良率達到95%。 九、承攬期限內(nèi)，乙方負責協(xié)調(diào)相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位 的正常運營，甲方有權監(jiān)督檢査乙方的施工質(zhì)量。因乙方原因造成的質(zhì)量不合格，甲方有權 要求乙方在規(guī)主的時間內(nèi)無償返工，達到質(zhì)雖驗收標準。 十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等$種管線、光纜等工 程施工，應嚴格執(zhí)行泰安市的相關文件規(guī)迫，因乙方施工造成管線光纜無法正常便用的“ 由乙方負責協(xié)調(diào)有關單位并負責賠償相關損失。 十一、乙方必須堅持文明施工，乙方

8、做好施工現(xiàn)場環(huán)境保、勞動保護和安全生產(chǎn)。 十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀 態(tài)。 十三、合同價款調(diào)整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況 之一的可作調(diào)整： 1、自然災害造成的不可抗力損失。 2、經(jīng)雙方認可的承攬項目數(shù)量增減的。 十四、違約責任 1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經(jīng)濟損失。 2、項目質(zhì)量達不到驗收標準，經(jīng)返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經(jīng) 濟損失，并無權要求甲方支付工程款。 3、甲方未按合同約宦履行義務，給乙方造成經(jīng)濟損失的，應予賠償。 十五、臉收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關

9、政府單位進行驗收，并確保工程 驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。 十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員 的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承擔全部善后責任和經(jīng)濟損失。 十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由$方自行承 擔。 十八、爭議解決辦法：協(xié)商。協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與 終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關單位驗收合格即告終止。 二十、補充協(xié)議：本合同未盡事宜，雙方簽書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有 同等的法律效力。 二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本

10、六份。 甲方：（蓋章）乙方：（蓋章） 經(jīng)辦人： （簽字）經(jīng)辦人： （簽字） 年月日年月日 農(nóng)村道路施工合同范本【=】發(fā)包人： （以下簡稱甲方） 承包人：建筑安裝工程公司（以下簡稱乙方） 經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。 一、工程項目 混凝土道路 村 350米混凝土道路 包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。 合同總價款15萬元。 Is 2、 3、 4、 5、 工程名稱： 工程地點： 承包范用： 承包方式： 合同價款： 二、技術要求 1、路而為：L8cm厚C25水泥混凝丄路而，寬3、5米。 2、18cm厚3： 7灰上墊層。 三、施工及質(zhì)量要求 1、路基處理 在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推上機或裝載機整平，并晴除地表雜草， 然后用壓路機壓實。 2、嚴格控制路而材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。 四、雙方權利和義務 1、發(fā)包人主要工作： 負責場地三通一平； 2、承包人主要工作： 負責本工程施工范困內(nèi)的施工安全工作。承包人應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施, 承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用：做好現(xiàn)場設備、材料的照 管工作。 五、工程價款的支付 工程竣工拔工程總造價的98%O工程質(zhì)量保證金為總造價的2%,質(zhì)保期一年，質(zhì)保期 自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。 六、安