建設工程施工合同書3

1、標準合同示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-476編號：_建設工程施工合同書甲方：_乙方：_日期：_建設工程施工合同書用戶指南：該合同資料適用于合作中分清各自的權利義務責任，定義違約行為，實現在法律范圍內保護守約方，并且對違約行為進行追究責任，使損失的利益得到合理的經濟賠償?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。建設工程施工合同書范文1發(fā)包人(簡稱甲方)：承包方(簡稱乙方)：根據中華人民共和國合同法及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自愿協商，達成以下合同條款供雙方遵

2、照履行。第一條：工程概況1、工程名稱：2、工程建設地：3、工程規(guī)模、特征：4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合建筑地基處理技術規(guī)范JGJ79-2002要求。5、預計施工工作量：6、完成施工工作量測量方式：7、質量標準：第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復印件。2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。第三條：合同工期1、本工程定于于xx年xx月xx日竣工，總工期為天。2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲

3、方同意，可順延工期。第四條：計費標準及付費方式1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為元，總價預計為元(大寫：)，總價款以最終施工測量面積為準結算。2、本合同生效后日內，甲方向乙方預支約定總工程款30%的款項，計元;地基基礎工程完成強夯工作量50%時，甲方向乙方支付工程進度款60%的款項，計元。剩余10%款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付，計第五條：雙方責任1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規(guī)定提供文件資料。2、甲方應為乙方提供基本的工作條件，如3、乙方應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的施工成

4、果。4、乙方施工人員應遵守安全和保密規(guī)則，對施工過程中發(fā)生的安全事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。第六條：違約責任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。5、乙方未能

5、按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。第七條：其他事項1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_  法定代表人(簽字)：_年_月_日  _年_月_日建設工程施工合同書范文2發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)承包人(全稱):(以下簡稱乙方)依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑

6、法及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：黃金堡學府花園D棟工程地點：重慶市渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)工程內容：建筑面積31200M2、結構類型：框架、剪力墻結構、地上二十九層，地下一層，全高99.6米。群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：資金來源:自籌。二、工程承包范圍承包范圍：土建及安裝工程(發(fā)電機組、塑鋼門窗、消防系統(tǒng)除外)和環(huán)境工程。三、合同工期開工日期：20xx年2月5日。竣工日期：20xx年8月6日。合同工期總日歷天數548天。四、質量標準工程質量標準：優(yōu)良。五、合同價款金額(

7、大寫)：暫估貳仟叁佰陸拾萬元(人民幣)￥：2360萬元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標準、規(guī)范及有關技術文件7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分通用條款中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：20xxxx年xx月

8、xx日合同訂立地點：重慶市本合同雙方約定雙方簽字簽章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_  法定代表人(簽字)：_年_月_日  _年_月_日建設工程施工合同書范文3發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：資金來源:二、施工工期開工日期：竣工日期：合同工期總日歷天數天三、質量標準工程質量標準：四、合同價款金額(大寫)(小寫)五、協議生效合同訂立時間：xx年xx月xx日合同訂立地點：本協議雙方約定：后生效。六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗收報告，然后由相關部門組織驗收。八、本工程雙方約定質量保修金金額為。工程竣工后，經有關部門驗收無