2021年工程施工合同例文

1、你所需要的辦公文檔2020年工程施工合同范文時(shí)間 XXXXX【導(dǎo)語】工程施工前也是需要先簽訂合同的，也是為了保證施工的正常進(jìn)行。我為大家提供 2020年工程施工合同范文，歡迎閱讀。篇一】2020年工程施工合同范文發(fā)包方（以下簡稱甲方） 承包方（以下簡稱乙方） 根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法，中華人民共和國建筑法，建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。一、工程概況（一）工程名稱（二）工程地點(diǎn) 二、工程承包范圍安全維護(hù)及整改三

2、、合同工期天四、工程造價(jià)工程造價(jià)為 元整五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。六、承包方式按本合同第2 條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。七、工程計(jì)價(jià)本工程計(jì)算編制原則按省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件號建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（gb50500-2017），省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法（省人民政府令第 號）， 省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法， 省修繕定額、 省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)、 省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)及工程消

3、耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。人工、材料價(jià)格的確定人工工資按省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件號文件綜合工資單價(jià)計(jì)取，材料價(jià)格按照施工同期 建設(shè)造價(jià)預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場價(jià)格執(zhí)行。具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。八、工期有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨 mm或 mm以上（以市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電 小時(shí)以上。因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。因甲

4、方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。九、工程款的支付工程完工后，甲方在內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的 %.在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的 %，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的 %，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題 天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。十、違約責(zé)任違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。十一、安全生產(chǎn)和文明施工認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會綜合治理工作。十二、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。雙方簽字蓋章后生效。甲方（公章） 乙方（公章）_法定代表人（簽字） 法定代表人（簽字）日期 年月日日期 月 日