2022年建設工程合同樣本

1、第9頁共9頁2022年建設工程合同樣本合同編號：訂立合同雙方：定作人：(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人：簽約人：定作人承辦單位：聯(lián)絡人：聯(lián)系電話：定作人機構地址：傳真電話：承攬方：(以下簡稱乙方)承攬方法定代表(負責)人：簽約人：承攬方營業(yè)執(zhí)照：施工資質：承攬方施工項目經(jīng)理：手機：承攬方機構地址：傳真電話：銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：第一條 標的本合同甲方委托乙

2、方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_元。第二條 制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。第三條 工程概況及承包范圍1、工程名稱：_郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程2、工程地點_郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_);5、工程造價：本工程總造價按乙方于_年_月_日上午參加_組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。第四條

3、工程期限與保障責任1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_天;2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。第五條 甲方責任1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;2、提供施工用雙排腳手架;3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作;4、嚴格監(jiān)督施工質量，組織工程驗收。第六條 乙方責任1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;2、認真組織施工，嚴格按grc外裝飾工程施工驗收標準施工;3、施工中因乙方責任造成的人身、設

4、備事故，乙方負全部責任;4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。第七條 工程付款及結算方式1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款;2、乙方帶料進場開始施工_日內，甲方撥付工程總價_%的工程款;3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_日內，再撥付工程總價_%;4、工程質保金為工程總價_%，質保期_年。質保金在_年后無工程質量問題時，于_年_月_日付清。第八條 施工及竣

5、工驗收1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。第九條 乙方服務承諾1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_年，如出現(xiàn)質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_小時趕到現(xiàn)場;2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進

6、行終身維護;3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。第十條 雙方違約責任1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_違約金。2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_元的違約金。3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_元違約金。4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_元在甲方支付工程款時加罰違約金。第十一條 糾紛的處理當事人從下列兩種方式

7、中選擇第_種方式，作為本合同爭議的解決方式。、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交_仲裁委員會仲裁;、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十二條 附則1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。甲方：_ 乙方：_簽約人：_ 簽約人：_簽約地點：簽約日期：_年_月_日2022年建設工程合同樣本（二）中華人民共和國合同法2022年建設工程合同樣本（三）第二百六十九條建設工程合同是承包人

8、進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。第二百七十條建設工程合同應當采用書面形式。第二百七十一條建設工程的招標投標活動，應當依照有關法律的規(guī)定公開、公平、公正進行。第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發(fā)包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包人?？偝邪嘶蛘呖辈?、設計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給

9、第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。第二百七十三條國家重大建設工程合同，應當按照國家規(guī)定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。第二百七十四條勘察、設計合同的內容包括提交有關基礎資料和文件(包括概預算)的期限、質量要求、費用以及其他協(xié)作條件等條款。第二百七十五條施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質

10、量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。第二百七十六條建設工程實行監(jiān)理的，發(fā)包人應當與監(jiān)理人采用書面形式訂立委托監(jiān)理合同。發(fā)包人與監(jiān)理人的權利和義務以及法律責任，應當依照本法委托合同以及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定。第二百七十七條發(fā)包人在不妨礙承包人正常作業(yè)的情況下，可以隨時對作業(yè)進度、質量進行檢查。第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。第二百七十九條建設工程竣工后，發(fā)包人應當根據(jù)施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的，發(fā)包人應當按照約定支付價款，并接收該建設工程。

11、建設工程竣工經(jīng)驗收合格后，方可交付使用;未經(jīng)驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。第二百八十條勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發(fā)包人損失的，勘察人、設計人應當繼續(xù)完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。第二百八十一條因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發(fā)包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。第二百八十二條因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。第二百八十三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。第二百八十四條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。第二百八十五條因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應