2022年窗簾買賣合同范文

1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年窗簾買賣合同范文甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就_窗簾購銷一事達成如下協(xié)議：1、大堂：紗編號(Y8)，幅2.8米，實際窗寬尺寸_米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米_元，(做簾頭每米按窗寬加_元/米如不做則不處)，總計金額為人民幣_元。2、二樓紗編號(Y8)，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_元，(做簾頭每米窗寬加_元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_元。3、會議室：布編號(Y18)，幅高2.8米，紗編號(X18)幅高2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定

2、做價為每米_元，總計金額為人民幣_元，以上尺寸結(jié)算時，以雙方實際測量尺寸為準。4、工期要求：根據(jù)工程制作要求大堂會議室工期為_天完工。5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。6、付款方式：經(jīng)雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金_元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內(nèi)完成驗收并付清余款，(一周內(nèi)甲方未驗收視為驗收合格);7、售后服務(wù)：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務(wù)指導甲方正確使用，一年內(nèi)甲方在使用過程中出現(xiàn)問題(非人為損壞)乙方24小時內(nèi)做出處理意見(處理過程中產(chǎn)生的任何費用由乙方承擔)。本合同經(jīng)雙方代表簽字

3、生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_開戶銀行：帳號：地址：電話：_年_月_日 _年_月_日2022年窗簾買賣合同范文（二）賣方：(乙方)買方：(甲方)根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫￥元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加_%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即

4、結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫￥元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。三、交貨方式、期限1.乙方自行送貨安裝。2.交貨工期為_日。3.交貨、安裝地點：_四、違約責任(1)違約責任1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值_%的違約金。2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值_%的違約金。3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值_%的違約金。五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期

5、。六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。七、本合同于_年_月_日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補充條款甲方：_ 乙方：_傳真：_ 傳真：_電話：_ 電話：_年_月_日 _年_月_日2022年窗簾買賣合同范文（三）甲方：乙方：根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：一：名稱、價格、數(shù)量、金額：注：以上合同總價

6、根據(jù)現(xiàn)場實際結(jié)算;包括運抵甲方的運費及安裝調(diào)試費等。二：產(chǎn)品要求：具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質(zhì)量符合國家技術(shù)規(guī)范標準，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。三：交貨及安裝地點：四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時間為2天，經(jīng)驗收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。五：交貨及安裝時間：在_年_月_日前交貨及安裝完畢。六：驗收標準：產(chǎn)品驗收要根據(jù)上面第二條 產(chǎn)品要求驗收。七：安全責任：產(chǎn)品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不

7、成的，可向甲方所在地法院提起訴訟解決。九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時終止。甲方(章)：_ 乙方(章)：_法人代表：_ 法人代表：_委托代理人：_ 委托代理人：_經(jīng)辦人：_ 經(jīng)辦人：_簽訂合同日期：2022年窗簾買賣合同范文（四）賣方：(乙方)買方：(甲方)根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫￥元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加_%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明

8、，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫元整(小寫￥元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現(xiàn)金;(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。三、交貨方式、期限1.乙方自行送貨安裝。2.交貨工期為_日。3.交貨、安裝地點：_四、違約責任(1)違約責任1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值_%的違約金。2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值_%的違約金。3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值_%的違約金。五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。七、