加工承攬合同簡潔版樣書(4篇)_第1頁
加工承攬合同簡潔版樣書(4篇)_第2頁
加工承攬合同簡潔版樣書(4篇)_第3頁
加工承攬合同簡潔版樣書(4篇)_第4頁
加工承攬合同簡潔版樣書(4篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩21頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第26頁共26頁加工承攬合?同簡潔版樣?書承攬方?:____?_地址:?_____?????????郵?碼:___?__電話:?_____?法定代表?人:___?__???????????職務:_?____?定作方:_?____?地址:__?___?????????郵碼:?_____?電話:__?___法?定代表人:?_____???????????職?務:___?__定作?方委托承攬?方加工__?___,經(jīng)?雙方充分協(xié)?商,特訂立?本合同,以?便共同遵守?。第一條?:加工成品?第二條:?加工成品質?量要求第?三條:原材?料的提供辦?法及規(guī)格、?數(shù)量、質量?1。(用?承攬方原料?完成工作的?),承攬方?必須依照合?同規(guī)定選用?原材料,并?接受定作方?檢驗。承攬?方隱瞞原材?料的缺陷或?者用不符合?合同規(guī)定的?原材料而影?響定作質量?時,定作方?有權要求重?作、修理、?減少價款或?退貨。2?。(用定作?方原材料完?成工作的,?應當明確規(guī)?定原材料的?消耗定額)?。定作方應?按合同規(guī)定?的時間、數(shù)?量、質量、?規(guī)格提供原?材料,承攬?方對定作方?提供的原材?料要按合同?規(guī)定及時檢?驗,不符合?要求的,應?立即通知定?作方調換或?補齊。承攬?方對定作方?提供的原材?料不得擅自?更換,對修?理的物品不?得偷換零部?件。3。?交(提)原?材料等物品?日期計算,?參照第七條?規(guī)定執(zhí)行。?第四條:?技術資料、?圖紙?zhí)峁┺k?法1。承?攬方在依照?定作方的要?求進行工作?期間,發(fā)現(xiàn)?提供的圖紙?或技術要求?不合理,應?當及時通知?定作方;定?作方應當在?規(guī)定的時間?內回復,提?出修改意見?。承攬方在?規(guī)定的時間?內未得到答?復,有權停?止工作,并?及時通知定?作方,因此?造成的損失?,由定作方?賠償。2?。承攬方對?于承攬的工?作,如果定?作方要求保?密,應當嚴?格遵守,未?經(jīng)定作方許?可不得留存?技術資料的?復制品。?3。定作方?應當按規(guī)定?日期提供技?術資料、圖?紙等。第?五條:價款?或酬金價?款或酬金,?按照國家或?主管部門的?規(guī)定執(zhí)行,?沒有規(guī)定的?由當事人雙?方商定。?第六條:驗?收標準和方?法1。按?照合同規(guī)定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?。定作方應?當按合同規(guī)?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發(fā)現(xiàn)質?量缺陷的定?作物或項目?,應當由雙?方協(xié)商,在?合同中規(guī)定?保證期限。?保證期限內?發(fā)生問題,?除定作方使?用、保管不?當?shù)仍蚨?造成質量問?題的以外,?由承攬方負?責修復或退?換。3。?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發(fā)生爭議?時,可由法?定質量監(jiān)督?檢驗機構提?供檢驗證明?。第七條?:交貨的時?間和地點?1。交(提?)定作物期?限應當按照?合同規(guī)定履?行。任何一?方要求提前?或延期交(?提)定作物?,應當在事?先與對方達?成協(xié)議,并?按協(xié)議執(zhí)行?。2。交?(提)定作?物日期計算?:承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的以定作方?接收的戳記?日期為準;?委托運輸部?門運輸?shù)模?以發(fā)運定作?物時承運部?門簽發(fā)戳記?日期為準;?自提定作物?的,以承攬?方通知的提?取日期為準?,但承攬方?在發(fā)出提取?定作物通知?中,必須留?給定作方以?必要的途中?時間;雙方?另有約定的?,按約定的?方法計算。?第八條:?包裝要求及?費用負擔?第九條:運?輸辦法及費?用負擔第?十條:結算?方式及期限?第十一條?:其他約定?第十二條?:承攬方的?違約責任?一、未按合?同規(guī)定的質?量交付定作?物或完成工?作,定作方?同意利用的?,應當按質?論價,酌減?酬金或價款?;不同意利?用的,應當?負責修整或?調換,并承?擔逾期交付?的責任;經(jīng)?過修整或調?換后,仍不?符合合同規(guī)?定的,定作?方有權拒收?,由此造成?的損失由承?攬方賠償。?二、交付?定作物或完?成工作的數(shù)?量少于合同?規(guī)定,定作?方仍然需要?的,應當照?數(shù)補齊,補?交部分按逾?期交付處理?;少交、遲?交部分定作?方不再需要?的,承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?三、未按合?同規(guī)包裝定?作物,需返?修或重新包?裝的,應當?負責返修或?重新包裝,?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的,承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規(guī)定造成?定作物毀損?、滅失的,?由承攬方賠?償損失。?四、逾期交?付定作物(?包括返修、?更換、補交?等),應當?向定作方償?付違約金_?____元?;(合同中?無具體規(guī)定?的,應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規(guī)?定,按逾期?交付部分的?價款總額計?算,向定作?方償付違約?金)以酬金?計算的,每?逾期一天,?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未?經(jīng)定作方同?意,提前交?付定作物,?定作方有權?拒收。五?、不能交付?定作物或不?能完成工作?的,應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?__%(1?0%~30?%)或酬金?總額的__?___%(?20%~6?0%)的違?約金。六?、異地交付?的定作物不?符合合同規(guī)?定,暫由定?作方代保管?時,應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養(yǎng)費?。七、實?行代運或送?貨的定作物?,錯發(fā)到達?地點或接收?單位(人)?,除按合同?規(guī)定負責運?到指定地點?或接收單位?(人)外,?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。八?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的,應當償?付定作方因?此造成的損?失。九、?未按合同規(guī)?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗,或經(jīng)檢?驗發(fā)現(xiàn)原材?料不符合要?求而未按合?同規(guī)定的期?限通知定作?方調換、補?齊的,由承?攬方對工作?質量、數(shù)量?承擔責任。?十、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件,?定作方有權?拒收,承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理,應?當按定作方?要求辦理,?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條:定作方?的違約責任?一、中途?變更定作物?的數(shù)量、規(guī)?格、質量或?設計等,應?當賠償承攬?方因此造成?的損失。?二、中途廢?止合同,屬?承攬方提供?原村料的,?償付承攬方?的未履行部?分價款總值?的____?_%(10?%~30%?幅度)的違?約金;不屬?承攬方提供?原材料的,?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?_%(20?%~60%?的幅度)違?約金。三?、未按合同?規(guī)定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作,承?攬方有權解?除合同,定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的,?除交付定作?物的日期得?以順延外,?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。四?、超過合同?規(guī)定期限領?取定作物的?,除按本條?第五款規(guī)定?償付違約金?外,還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養(yǎng)?費。定作方?超過領取期?限6個月不?領取定作物?的,承攬方?有權將定作?物變賣,所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養(yǎng)費?后,退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養(yǎng)費時,定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣,?應當賠償承?攬方的損失?。五、超?過合同規(guī)定?日期付款,?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?,每逾期一?天,按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。六?、無故拒絕?接收定作物?,應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?七、變更交?付定作物地?點或接收單?位(人),?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條:不可?抗力在合?同規(guī)定的履?行期限內,?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的,承攬方?在取得合法?證明后,可?免予承擔違?約責任,在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發(fā)?生的,定作?方應當承擔?責任,并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條:糾紛?的處理加?工承攬合同?發(fā)生糾紛時?,當事人雙?方應協(xié)商解?決;協(xié)商不?成按(__?__)項處?理:1。?向____?_機關申請?_____?;2。向?人民法院起?訴。本合?同自___?__年__?___月_?____日?起生效,合?同履行完畢?即失效,本?合同執(zhí)行期?間,雙方不?得隨意變更?和解除合同?,合同如有?未盡事宜,?由雙方共同?協(xié)商,作出?補充規(guī)定,?補充規(guī)定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?,定作方和?承攬方各執(zhí)?一份;合同?副本一式_?____份?,交___?__(如經(jīng)?鑒證或公證?,則應送鑒?證機關或公?證機關)各?留存一份。?定作方:?_____?代表人:?_____?____?_年___?__月__?___日?承攬方:_?____?代表人:_?____?_____?年____?_月___?__日加?工承攬合同?簡潔版樣書?(二)承?攬方(甲方?):___?__?????定作?方(乙方)?:____?_甲乙雙?方為了保證?全面地履行?各自的義務?,簽訂本合?同,共同信?守執(zhí)行。?第一條甲?方加工定作?物的名稱、?規(guī)格、質量?、數(shù)量、加?工費定作物?名稱型號?規(guī)格質?量要求計?量單位數(shù)?量加工費?單位總?價第二條?加工成品?的完工時間?、檢驗標準?與方法、包?裝標準與費?用承擔定作?物名稱完?工時間檢?驗時間地點?檢驗標準?與方法包?裝標準包?裝費承擔?第三條加?工成品的交?付時間、地?點、運輸方?法與運費承?擔定作物名?稱交付時?間交付地?點運輸方?法運輸價?款承擔第?四條乙方?提供原材料?名稱、規(guī)格?、質量、數(shù)?量、價款等?及圖紙、技?術資料材料?名稱型號?規(guī)格質?量要求計?量單位數(shù)?量單價?總價圖紙?、技術資料?及交付時間?第五條?原材料交付?時間、地點?、包裝、檢?驗方法、運?輸材料名稱?交付時間?交付地點?交付數(shù)量?包裝要求?檢驗方法?運輸方法?和運費承擔?第六條?加工費結算?辦法與時間?第七條?乙方應于_?____年?_____?月____?_日前向甲?方交付定金?_____?元;乙方應?于____?_年___?__月__?___日前?向甲方交付?預付款__?___元。?乙方不履行?合同的,無?權請求返還?定金。甲方?不履行合同?的,除承擔?違約責任外?,必須如數(shù)?返還預付款?。乙方不履?行合同的,?可以把預付?款抵作違約?金和賠償金?,有余款可?以請求返還?。第八條?甲方的違約?責任1.?甲方如未按?合同規(guī)定的?質量交付定?作物,乙方?同意利用的?,應當按質?論價;不同?意利用的,?甲方應當負?責修理或調?換,并承擔?逾期交付的?責任;經(jīng)過?修整或調整?后,仍不符?合合同規(guī)定?的有權拒收?,由此造成?的損失由甲?方賠償。?2.甲方交?付定作物的?數(shù)量少于合?同規(guī)定的,?乙方仍然需?要的,甲方?應當照數(shù)補?齊,補交部?分按逾期交?付處理;乙?方不再需要?的,有權解?除合同,因?此造成的損?失由甲方賠?償。3.?因甲方包裝?不善造成定?作物毀損的?,由甲方賠?償損失。?4.甲方逾?期交付定作?物,應當向?乙方償付違?約金,每逾?期一天,按?逾期交付部?分的價款總?額的___?__‰償付?違約金。?5.甲方不?能交付定作?物的,應向?乙方償付不?能交付定作?物部分價款?總值___?__%的違?約金。6?.由甲方負?責送貨的,?如運輸中造?成定作物損?壞,甲方應?當負責修理?,達到合同?規(guī)定的質量?要求,否則?乙方有權拒?收。第九?條乙方的違?約責任1?.乙方如中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質量?或設計等,?應當賠償甲?方因此造成?的損失。?2.乙方如?中途廢止合?同,應償付?甲方未履行?部分定作物?價款總值_?____%?的違約金。?3.乙方?如未按合同?規(guī)定的時間?向甲方提供?圖紙和其它?技術資料,?除交付定作?物的日期得?以順延外,?乙方應當償?付甲方因停?工待料的損?失。4.?乙方如超過?合同規(guī)定日?期付款,應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規(guī)定,向?甲方償付違?約金。5?.乙方如無?故拒絕接收?定作物,應?當賠償甲方?因此造成的?損失。6?.乙方如變?更交付定作?物地點,應?承擔因此而?多支出的費?用。第十?條聲明及保?證(一)?甲方:1?.甲方為一?家依法設立?并合法存續(xù)?的企業(yè),有?權簽署并有?能力履行本?合同。2?.甲方簽署?和履行本合?同所需的一?切手續(xù)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時,任?何法院、_?____機?構、___?__或監(jiān)管?機構均未作?出任何足以?對甲方履行?本合同產生?重大不利影?響的判決、?裁定、裁決?或具體行政?行為。4?.甲方為簽?署本合同所?需的內部授?權程序均已?完成,本合?同的簽署人?是甲方的法?定代表人或?授權代表人?。本合同生?效后即對合?同雙方具有?法律約束力?。(二)?乙方:1?.乙方為一?家依法設立?并合法存續(xù)?的企業(yè),有?權簽署并有?能力履行本?合同。2?.乙方簽署?和履行本合?同所需的一?切手續(xù)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時,任?何法院、_?____機?構、___?__或監(jiān)管?機構均未作?出任何足以?對乙方履行?本合同產生?重大不利影?響的判決、?裁定、裁決?或具體行政?行為。4?.乙方為簽?署本合同所?需的內部授?權程序均已?完成,本合?同的簽署人?是乙方的法?定代表人或?授權代表人?。本合同生?效后即對合?同雙方具有?法律約束力?。第十一?條保密雙?方保證對從?另一方取得?且無法自公?開渠道獲得?的商業(yè)秘密?(技術信息?、經(jīng)營信息?及其他商業(yè)?秘密)予以?保密。未經(jīng)?該商業(yè)秘密?的原提供方?同意,一方?不得向任何?第三方泄露?該商業(yè)秘密?的全部或部?分內容。但?法律、法規(guī)?另有規(guī)定或?雙方另有約?定的除外。?保密期限為?_____?年。第十?二條不可抗?力本合同?所稱不可抗?力是指不能?預見、不能?克服、不能?避免并對一?方當事人造?成重大影響?的客觀事件?,包括但不?限于自然災?害如洪水、?地震、火災?和風暴等以?及社會事件?如戰(zhàn)爭、_?____、?政府行為等?。如因不?可抗力事件?的發(fā)生導致?合同無法履?行時,遇不?可抗力的一?方應立即將?事故情況書?面告知另一?方,并應在?_____?天內,提供?事故詳情及?合同不能履?行或者需要?延期履行的?書面資料,?雙方認可后?協(xié)商終止合?同或暫時延?遲合同的履?行。第十?三條通知?1.根據(jù)本?合同需要發(fā)?出的全部通?知以及雙方?的文件往來?及與本合同?有關的通知?和要求等,?必須用書面?形式,可采?用____?_(書信、?傳真、電報?、當面送交?等方式)傳?遞。以上方?式無法送達?的,方可采?取公告送達?的方式。?2.各方通?訊地址如下?:____?_。3.?一方變更通?知或通訊地?址,應自變?更之日起_?____日?內,以書面?形式通知對?方;否則,?由未通知方?承擔由此而?引起的相應?責任。第?十四條爭議?的處理1?.本合同受?_____?國法律管轄?并按其進行?解釋。2?.本合同在?履行過程中?發(fā)生的爭議?,由雙方當?事人協(xié)商解?決,也可由?有關部門調?解;協(xié)商或?調解不成的?,按下列第?_____?種方式解決?:(1)?提交___?__委員會?_____?;(2)?依法向人民?法院起訴。?第十五條?解釋本合?同的理解與?解釋應依據(jù)?合同目的和?文本原義進?行,本合同?的標題僅是?為了閱讀方?便而設,不?應影響本合?同的解釋。?第十六條?補充與附件?本合同未?盡事宜,依?照有關法律?、法規(guī)執(zhí)行?,法律、法?規(guī)未作規(guī)定?的,甲乙雙?方可以達成?書面補充協(xié)?議。本合同?的附件和補?充協(xié)議均為?本合同不可?分割的組成?部分,與本?合同具有同?等的法律效?力。第十?七條合同效?力本合同?自雙方或雙?方法定代表?人或其授權?代表人簽字?并加蓋公章?之日起生效?。有效期為?_____?年,自__?___年_?____月?_____?日至___?__年__?___月_?____日?。本合同正?本一式__?___份,?雙方各執(zhí)_?____份?,具有同等?法律效力;?合同副本_?____份?,送___?__留存一?份。承攬?方(蓋章)?:____?_?????定作方?(蓋章):?_____?法定代表?人(簽字)?:____?_??法定代表?人(簽字)?:____?_地址:?_____?地址:__?____?____年?_____?月____?_日??????____?_年___?__月__?___日?簽訂地點:?_____???????????簽訂地點:?_____?加工承攬?合同簡潔版?樣書(三)?訂立合同?雙方:定?作人:(以?下簡稱甲方?)定作人?法定代表(?負責)人:?簽約人:?定作人承?辦單位:?聯(lián)絡人:?聯(lián)系電話:?定作人機?構地址:?傳真電話:?承攬人:?(以下簡稱?乙方)承?攬人法定代?表(負責)?人:簽約?人:承攬?人營業(yè)執(zhí)照?:生產報?刊亭許可證?明:承攬?人機構地址?:聯(lián)系人?:聯(lián)系電?話:銀行?開戶許可證?:開戶行?:賬戶:?根據(jù)《_?____》?以及我國現(xiàn)?行的有關法?律、法規(guī),?按省局要求?,雙方議定?乙方承攬甲?方報刊亭的?加工與安裝?,此項承攬?合同雙方本?著平等、公?平、互惠的?原則,訂立?如下合同條?款:第一?條標的乙?方承攬甲方?所需報刊亭?的加工與安?裝合同標的?額為:__?___萬元?。第二條?制作報刊亭?的數(shù)量、規(guī)?格、價格(?價款單位:?每個/人民?幣____?_萬元)?1、2、?3、注?:整個承攬?加工合同按?每個報刊亭?的單價為結?算價,該結?算價格含:?包工、包料?、包裝運輸?、安裝費、?及其他相關?的稅費。?第三條加工?、制作與安?裝、要求?1、報刊亭?安裝后穩(wěn)定?、可靠,空?間利用充分?,使用面積?不小于__?___平米?。2、使?用材料:所?有外表面使?用大于__?___mm?厚不銹鋼板?,結構采用?不銹鋼柱、?不銹鋼方鋼?骨架,透明?部分不少于?_____?%,使用_?____m?m弧型熱彎?加強度有機?玻璃,頂部?硬塑料玻璃?鋼壓模一次?成型,內設?圖書報刊架?。附件包括?:推拉窗、?電源接線板?、電表一塊?,藍色陽光?板封頂,并?有通風口一?處。第四?條驗收標準?和方法①?、乙方將報?刊亭樣品(?按照甲方要?求的規(guī)格、?材質)制作?成品后,交?甲方進行初?驗,初驗合?格后方可生?產。②、?甲方驗收采?用樣品驗收?與成品交付?驗收相對比?,也可采取?隨機抽驗。?第五條交?貨時間和地?點及包裝運?輸要求①?、交貨時間?:乙方必須?保證在__?___年_?____月?_____?日前全部交?貨。②、?交貨地點:?乙方負責送?到甲方指定?的安裝位置?,并安裝完?畢。③、?包裝運輸:?乙方在交貨?時,應對成?品進行包裝?,并保證信?報箱在運輸?過程中不被?損壞,如有?損壞或變型?、劃漆等由?乙方負責保?修。第六?條報刊亭安?裝及驗收與?售后服務?①、乙方對?制作的報刊?亭進行安裝?;②、經(jīng)?乙方安裝的?報刊亭,必?須經(jīng)甲方驗?收,遇有驗?收不合格的?,乙方應在?_____?日內予以整?改,不予整?改、或兩次?整改不合格?的甲方按該?報刊亭價值?扣除___?__%做為?另行維修費?用,并不返?還乙方(按?雙方預定的?標準和技術?要求驗收)?;④、乙?方承諾對甲?方使用的報?刊亭進行終?身維護。?第七條結算?方式、期限?及安裝費用?①、甲、?乙雙方簽訂?的合同生效?后____?日內,甲方?應向乙方指?定的賬戶撥?付合同標的?額30%的?預付款。?②、乙方交?貨后___?_日內,甲?方再向乙方?賬戶撥付合?同標的額3?0%的價款?,累積達到?合同標的額?的60%。?③、乙方?按期安裝完?畢,并經(jīng)甲?方驗收合格?后____?日內,甲方?再向乙方指?定的賬戶撥?付合同標的?額35%的?價款,累積?達到合同標?的額的95?%。④、?剩余的合同?標的額5%?(____?_元)價款?,作為乙方?向甲方預留?的質量保證?金,一年后?經(jīng)甲方正常?使用確無質?量問題,甲?方主動將乙?方剩余的質?量保證金,?一次性撥付?乙方。第?八條甲方違?約責任①?、甲方在乙?方為其制作?報刊亭期間?隨意改變數(shù)?量或到貨無?故拒收,甲?方支付乙方?合同的標的?額____?_‰的違約?金;②、?甲方未按合?同規(guī)定時限?向乙方撥付?貨款,每逾?期一天,除?補交貨款外?,應向乙方?支付___?__‰的違?約金。第?九條乙方違?約責任①?、乙方未按?甲方的質量?要求,隱瞞?原材料的缺?陷、使用不?符合合同規(guī)?定的原材料?、偷工減料?、以次充好?等,甲方除?按質論價外?,甲方從應?撥付乙方合?同貨款中扣?除____?_‰違約金?;②、乙?方不得以任?何方式轉包?或分包,如?發(fā)現(xiàn)轉包或?分包,甲方?有權終止合?同,由此造?成的經(jīng)濟損?失由乙方承?擔;③、?乙方未按合?同要求的時?間交付報刊?亭,每逾期?一天,甲方?從應撥付乙?方合同貨款?中扣除__?___‰的?違約金。?第十條糾紛?的處理當?事人從下列?兩種方式中?選擇第__?___種方?式,作為本?合同爭議的?解決方式。?①、因履?行本合同發(fā)?生的爭議,?由當事人協(xié)?商解決,協(xié)?商不成的,?提交邯鄲_?____委?員會___?__;②?、因履行本?合同發(fā)生的?爭議,由當?事人協(xié)商解?決,協(xié)商不?成的,依法?向人民法院?起訴。第?十一條附則?①、本合?同一式四份?,甲、乙雙?方各執(zhí)兩份?,自雙方簽?字蓋章之日?起生效。合?同履行期間?,甲、乙任?何一方不得?隨意變更和?解除合同。?②、合同?執(zhí)行過程中?甲、乙雙方?對具體制作?報刊亭數(shù)量?有變更的以?書面文字通?知為準,口?頭通知無效?,報刊亭規(guī)?格的變動以?雙方共同協(xié)?商后,作出?補充條款為?準,補充條?款與本合同?具有同等效?力。甲方?:____?_??????????????乙方:_?____?簽約人:_?____????????簽約人?:____?_簽約地?點:簽約日?期:___?__年__?___月_?____日?加工承攬?合同簡潔版?樣書(四)?承攬方(?甲方):_?____??????定作方(乙?方):__?___甲?乙雙方為了?保證全面地?履行各自的?義務,簽訂?本合同,共?同信守執(zhí)行?。第一條?甲方加工?定作物的名?稱、規(guī)格、?質量、數(shù)量?、加工費定?作物名稱?型號規(guī)格?質量要求?計量單位?數(shù)量加?工費單位?總價第?二條加工?成品的完工?時間、檢驗?標準與方法?、包裝標準?與費用承擔?定作物名稱?完工時間?檢驗時間?地點檢驗?標準與方法?包裝標準?包裝費承?擔第三條?加工成品?的交付時間?、地點、運?輸方法與運?費承擔定作?物名稱交?付時間交?付地點運?輸方法運?輸價款承擔?第四條?乙方提供原?材料名稱、?規(guī)格、質量?、數(shù)量、價?款等及圖紙?、技術資料?材料名稱?型號規(guī)格?質量要求?計量單位?數(shù)量單?價總價?圖紙、技術?資料及交付?時間第五?條原材料?交付時間、?地點、包裝?、檢驗方法?、運輸材料?名稱交付?時間交付?地點交付?數(shù)量包裝?要求檢驗?方法運輸?方法和運費?承擔第六?條加工費?結算辦法與?時間第七?條乙方應?于____?_年___?__月__?___日前?向甲方交付?定金___?__元;乙?方應于__?___年_?____月?_____?日前向甲方?交付預付款?_____?元。乙方不?履行合同的?,無權請求?返還定金。?甲方不履行?合同的,除?承擔違約責?任外,必須?如數(shù)返還預?付款。乙方?不履行合同?的,可以把?預付款抵作?違約金和賠?償金,有余?款可以請求?返還。第?八條甲方的?違約責任?1.甲方如?未按合同規(guī)?定的質量交?付定作物,?乙方同意利?用的,應當?按質論價;?不同意利用?的,甲方應?當負責修理?或調換,并?承擔逾期交?付的責任;?經(jīng)過修整或?調整后,仍?不符合合同?規(guī)定的有權?拒收,由此?造成的損失?由甲方賠償?。2.甲?方交付定作?物的數(shù)量少?于合同規(guī)定?的,乙方仍?然需要的,?甲方應當照?數(shù)補齊,補?交部分按逾?期交付處理?;乙方不再?需要的,有?權解除合同?,因此造成?的損失由甲?方賠償。?3.因甲方?包裝不善造?成定作物毀?損的,由甲?方賠償損失?。4.甲?方逾期交付?定作物,應?當向乙方償?付違約金,?每逾期一天?,按逾期交?付部分的價?款總額的_?____‰?償付違約金?。5.甲?方不能交付?定作物的,?應向乙方償?付不能交付?定作物部分?價款總值_?____%?的違約金。?6.由甲?方負責送貨?的,如運輸?中造成定作?物損壞,甲?方應當負責?修理,達到?合同規(guī)定的?質量要求,?否則乙方有?權拒收。?第九條乙方?的違約責任?1.乙方?如中途變更?定作物的數(shù)?量、規(guī)格、?質量或設計?等,應當賠?償甲方因此?造成的損失?。2.乙?方如中途廢?止合同,應?償付甲方未?履行部分定?作物價款總?值____?_%的違約?金。3.?乙方如未按?合同規(guī)定的?時間向甲方?提供圖紙和?其它技術資?料,除交付?定作物的日?期得以順延?外,乙方應?當償付甲方?因停工待料?的損失。?4.乙方如?超過合同規(guī)?定日期付款?,應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規(guī)定?,向甲方償?付違約金。?5.乙方?如無故拒絕?接收定作物?,應當賠償?甲方因此造?成的損失。?6.乙方?如變更交付?定作物地點?,應承擔因?此而多支出?的費用。?第十條聲明?及保證(?一)甲方:?1.甲方?為一家依法?設立并合法?存續(xù)的企業(yè)?,有權簽署?并有能力履?行本合同。?2.甲方?簽署和履行?本合同所需?的一切手續(xù)?均已辦妥并?合法有效。?3.在簽?署本合同時?,任何法院?、____?_機構、_?____或?監(jiān)管機構均?未作出任何?足以對甲方?履行本合同?產生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?4.甲方?為簽署本合?同所需的內?部授權程序?均已完成,?本合同的簽?署人是甲方?的法定代表?人或授權代?表人。本合?同生效后即?對合同雙方?具有法律約?束力。(?二)乙方:?1.乙方?為一家依法?設立并合法?存續(xù)的企業(yè)?,有權簽署?并有能力履?行本合同。?2.乙方?簽署和履行?本合同所需?的一切手續(xù)?均已辦妥并?合法有效。?3.在簽?署本合同時?,任何法院?、____?_機構、_?____或?監(jiān)管機構均?未作出任何?足以對乙方?履行本合同?產生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?4.乙方?為簽署本合?同所需的內?部授權程序?均已完成,?本合同的簽?署人是乙方?的法定代表?人或授權代?表人。本合?同生效后即?對合同雙方?具有法律約?束力。第?十一條保密?雙方保證?對從另一方?取得且無法?自公開渠道?獲得的商業(yè)?秘密(技術?信息、經(jīng)營?信息及其他?商業(yè)秘密)?予以保密。?未經(jīng)該商業(yè)?秘密的原提?供方同意,?一方不得向?任何第三方?泄露該商業(yè)?秘密的全部?或部分內容?。但

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論