2022年漳浦縣建設系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試試題及答案解析

PAGEPAGE422022年漳浦縣建設系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試試題及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．根據(jù)有關規(guī)定，下列關于工程保證金使用的說法，正確的是()。A、凡是缺陷責任期內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用保證金B(yǎng)、凡是法定保修期內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用保證金C、凡是工程合理使用年限內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用保證金D、凡是合同約定保修期內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用保證金答案：A解析：《建設工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》規(guī)定，建設工程質(zhì)量保證金((以下簡稱保證金)是指發(fā)包人與承包人在建設工程承包合同中約定，從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內(nèi)對建設工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金。2．根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由()個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：共同承包的適用范圍?！督ㄖā芬?guī)定，大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。3．項目技術復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的，經(jīng)批準可以進行()。A、邀請招標B、直接招標C、公開招標D、間接招標答案：A解析：《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標;但有下列情形之一的，可以邀請招標：(1)技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇;(2)采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。4．某項目施工過程中，監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)設計圖紙保溫層厚度不符合工程質(zhì)量標準，則其正確做法是()。A、直接修改設汁B、要求設計單位修改C、報告建設單位提出修改建議D、報告工程建設行政主管部門要求修改答案：C解析：如果施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙中存在差錯，其有義務及時向設計或建設單位提出來，以避免造成不必要的損失和質(zhì)量問題。5．工程承包企業(yè)取得法人資格的時間是()。A、公司宣布成立B、注冊資金到位C、取得資質(zhì)證書D、工商行政管理機關核準登記答案：D解析：營利法人經(jīng)依法登記成立;依法成立的營利法人，由登記機關發(fā)給營利法人營業(yè)執(zhí)照;營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為營利法人的成立日期6．項目業(yè)主與監(jiān)理單位簽訂了委托監(jiān)理合同，監(jiān)理單位在監(jiān)理工作中遇到了突發(fā)事件，未經(jīng)業(yè)主同意，處理不當，作出不利于業(yè)主的決定。事后監(jiān)理單位未在規(guī)定的時間內(nèi)將該情況及時報告給業(yè)主，并給業(yè)主帶來了一定的損失。下列說法正確的是()。A、業(yè)主可以要求監(jiān)理單位賠償損失B、監(jiān)理公司不承擔任何責任C、業(yè)主無權要求監(jiān)理單位賠償損失D、監(jiān)理公司應承擔刑事責任答案：A解析：《民法典》第406條規(guī)定：“有償?shù)奈泻贤蚴芡腥说倪^錯給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。無償?shù)奈泻贤蚴芡腥说墓室饣蛘咧卮筮^失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失?！?．王某與用人單位發(fā)生勞動爭議，要求補發(fā)所扣工資，并繼續(xù)履行勞動合同，為此，王某應采取的措施是()。A、向人民法院提起訴訟B、向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁C、向政府信訪部門投訴D、向勞動監(jiān)察部門提起行政訴訟答案：B解析：《勞動法》規(guī)定，用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，當事人可以依法申請調(diào)解、仲裁、提起訴訟，也可以協(xié)商解決。因此，王某應向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，當事人申請仲裁無須雙方達成一致協(xié)議，只要一方申請，仲裁委員會即可受理。8．甲建筑公司承攬的某施工項目，拖欠乙建筑公司分包工程款50萬元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起訴訟。若甲、乙住所地和項目所在地均為不同城市，不適宜本案的起訴地點為()。A、甲住所地B、乙住所地C、項目所在地D、合同履行地答案：B解析：《民事訴訟法》規(guī)定：“因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。”對于建設工程施工合同糾紛，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》中規(guī)定：“建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。”9．如果當事人在施工合同中約定有仲裁條款，當合同其他條款無效時，應當認為()。A、仲裁條款有效，由仲裁委員會解決爭議B、仲裁條款有效，由人民法院解決爭議C、仲裁條款無效，由人民法院解決爭議D、仲裁條款無效，由雙方另行選擇爭議解決方式答案：A解析：《仲裁法》第19條規(guī)定：“仲裁協(xié)議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，不影響仲裁協(xié)議的效力?！币虼?，雖然雙方已終止合同履行，但并不影響合同中仲裁條款的效力。合法有效的仲裁協(xié)議應當具有下列法定內(nèi)容：(3)選定的仲裁委員會。10．關于訴訟與仲裁的區(qū)別，下列說法錯誤的是()。A、與訴訟相比，仲裁的保密性更強B、與訴訟相比，仲裁更為快捷C、仲裁是最能體現(xiàn)當事人意思自治原則的爭議解決方式D、仲裁裁決書不具有強制執(zhí)行的效力，法院的判決書具有強制執(zhí)行的效力答案：D解析：仲裁裁決是由仲裁庭作出的具有強制執(zhí)行效力的法律文書。裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力。11．行政機關在建設工程領域實施的如下行政行為中，不屬于行政許可的行為是()。A、建造師執(zhí)業(yè)資格注冊B、吊銷資質(zhì)證書C、頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證D、核準企業(yè)資質(zhì)等級答案：B解析：行政許可，即行政機關根據(jù)公民、法人或者其他組織的申請，經(jīng)依法審查，準予其從事特定活動的行政管理行為，如施工許可、專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格注冊、企業(yè)資質(zhì)等級核準、安全生產(chǎn)許可等。吊銷資質(zhì)證書屬于行政處罰。12．關于擔保與擔保合同規(guī)定表述中不正確的是()。A、第三人為債務人向債權人提供擔保時，可以要求債務人提供反擔保。B、擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效。C、擔保方式僅包括保證、抵押、扣押、留置和定金。D、擔保是指當事人根據(jù)法律或者雙方約定，為促使債務人履行債務實現(xiàn)債權人的權利的法律制度。答案：C解析：擔保是指當事人根據(jù)法律規(guī)定或者雙方約定，為促使債務人履行債務實現(xiàn)債權人的權利的法律制度。擔保方式為保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金。第三人為債務人向債權人提供擔保時，可以要求債務人提供反擔保。反擔保適用《擔保法》擔保的規(guī)定。擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效。擔保合同另有約定的，按照約定。擔保合同被確認無效后，債務人、擔保人、債權人有過錯的，應當根據(jù)其過錯各自承擔相應的民事責任。13．投標有效期的起始時間是()時。A、發(fā)售招標文件B、投標截止C、評標結束D、發(fā)出中標通知書答案：B解析：投標有效期從提交投標文件的截止之日起算。14．在可撤銷合同中，具有撤銷權的當事人沒有行使撤銷權導致撤銷權消滅的時間是自知道或應當知道撤銷事由之日起()。A、1個月B、3個月C、6個月D、1年答案：D解析：《民法典》規(guī)定，有下列情形之一的，撤銷權消滅：(1)具有撤銷權的當事人自知道或應當知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權;(2)具有撤銷權的當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為放棄撤銷權。15．關于建設工程返修的說法，正確的是()。A、施工企業(yè)只對自己原因造成的質(zhì)量問題負責返修，費用由建設單位承擔B、施工企業(yè)對所有的質(zhì)量問題均應當負責返修，費用由建設單位承擔C、施工企業(yè)對非自己原因造成的質(zhì)量問題負責返修，費用由責任人承擔D、施工企業(yè)只對竣工驗收時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題負責返修并承擔費用答案：C解析：A錯誤，因建設單位(含監(jiān)理單位)錯誤管理而造成的質(zhì)量缺陷，先由施工單位負責維修，其經(jīng)濟責任由建設單位承擔;如屬監(jiān)理單位責任，則由建設單位向監(jiān)理單位索賠。B正確，施工單位在質(zhì)量保修書中，應當向建設單位承諾保修范圍、保修期限和有關具體實施保修的措施，如保修的方法、人員及聯(lián)絡辦法，保修答復和處理時限，不履行保修責任的罰則等。D正確，建設工程質(zhì)量保證金(保修金)(以下簡稱保證金)是指發(fā)包人與承包人在建設工程承包合同中約定，從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內(nèi)對建設工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金。E正確，缺陷責任期內(nèi)，承包人認真履行合同約定的責任，到期后，承包人向發(fā)包人申請返還保證金。16．《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質(zhì)等級單位的，責令改正，處以()的罰款。A、工程合同價款2%以上4%以下B、50萬元以上100萬元以下C、5000元以上10000元以下D、工程合同價款0.5%以上1%以下答案：B解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設單位將建設工程發(fā)包給不具有相應資質(zhì)等級的勘察、設計、施工單位或者委托給不具有相應資質(zhì)等級的工程監(jiān)理單位的，責令改正，處50萬元以上100萬元以下的罰款。17．道路交通事故、火災事故自發(fā)生之日起()日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應及時補報。A、30B、14C、7D、28答案：C解析：自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。道路交通事故、火災事故自發(fā)生之日起7日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。18．甲乙兩家建筑公司聯(lián)合投標某一工程。在提交投標文件截止之日前，甲公司擬承擔另一項目而退出該聯(lián)合體，并推薦具有相同能力和資格條件的丙公司與乙公司重新組成聯(lián)合體。該聯(lián)合體被招標人拒絕，拒絕的理由應是()。A、變化后的聯(lián)合體削弱了競爭B、丙公司是資格預審后增加的成員，投標無效C、新聯(lián)合體組成的時間過晚D、新聯(lián)合體的資質(zhì)低于規(guī)定的最低標準答案：B解析：《招標投標法實施條例》規(guī)定，招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標。招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預審的，聯(lián)合體應當在提交資格預審申請文件前組成。資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標無效。19．甲總承包單位將其承建的工程分包給乙承包單位，雙方訂立分包合同并約定因本合同發(fā)生的一切爭議均由某仲裁委員會裁決。后雙方因質(zhì)量問題發(fā)生爭議，同時發(fā)現(xiàn)該分包行為未經(jīng)建設單位同意。下列關于本案仲裁協(xié)議效力的說法，，正確的是()。A、分包合同無效,則仲裁協(xié)議無效B、分包合同有效,則仲裁協(xié)議有效C、分包合同效力待定,則仲裁協(xié)議效力待定D、分包合同效力與仲裁協(xié)議效力沒有相關性答案：D解析：(4)仲裁協(xié)議的獨立性：仲裁協(xié)議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，以及合同成立后未生效、被撤銷等，均不影響仲裁協(xié)議的效力。當事人在訂立合同時就爭議達成仲裁協(xié)議的，合同未成立也不影響仲裁協(xié)議的效力。20．下列建筑施工條件中，屬于建筑施工企業(yè)申領安全生產(chǎn)許可證應當具備的是()。(2017)A、建設資金已落實B、主要負責人經(jīng)有關部門考核合格C、配備了兼職安全生產(chǎn)管理人員D、為職工辦理了意外傷害保險答案：B解析：申領安全生產(chǎn)許可證的條件?！督ㄖ┕て髽I(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》中進一步規(guī)定，建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應當具備12項安全生產(chǎn)條件：(1)建立、健全安全生產(chǎn)責任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;(2)保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入;(3)設置安全生產(chǎn)管理機構，按照國家有關規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員;(4)主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設主管部門或者其他有關部門考核合格;(5)特種作業(yè)人員經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書;(6)管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格;(7)依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費;(8)施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場所和安全防護用具、機械設備、施工機具及配件符合有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)程的要求;(9)有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝;(10)有對危險性較大的分部分項工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預防、監(jiān)控措施和應急預案;(11)有生產(chǎn)安全事故應急救援預案、應急救援組織或者應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備;(12)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。參見21．下列情形中，構成委托代理終止的是()。A、代理人辭去委托B、被代理人取得民事行為能力C、被代理人重傷D、被代理人與代理人之間的監(jiān)護關系消滅答案：A解析：《民法通則》規(guī)定，有下列情形之一的，委托代理終止：(1)代理期間屆滿或者代理事務完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辭去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人喪失民事行為能力;(4)作為被代理人或者代理人的法人終止。新教材被代理了死亡也是終止22．關于工程監(jiān)理單位的相關質(zhì)量責任和義務，下列說法中，正確的是()。A、監(jiān)理單位僅對施工質(zhì)量承擔責任B、工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負責制C、理單位在接受監(jiān)理委托后，因利害關系需要回避的，可轉讓監(jiān)理業(yè)務D、監(jiān)理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任答案：B解析：工程監(jiān)理單位接受建設單位的委托，代表建設單位，對建設工程進行管理。可見，工程監(jiān)理單位也是建設工程質(zhì)量的責任主體之一。所以答案A錯誤。工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負責制。所以答案B正確。工程監(jiān)理單位不得轉讓工程監(jiān)理業(yè)務?！督ㄖā贰ⅰ督ㄔO工程質(zhì)量管理條例》都規(guī)定，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監(jiān)理業(yè)務。所以答案C錯誤。監(jiān)理單位對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理責任，包括違約責任和違法責任兩個方面：(1)違約責任。如果監(jiān)理單位不按照監(jiān)理合同約定履行監(jiān)理義務，給建設單位或其他單位造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。(2)違法責任。如果監(jiān)理單位違法監(jiān)理，或者降低工程質(zhì)量標準，造成質(zhì)量事故的，要承擔相應的法律責任。所以答案D錯誤。23．()是指權利人在法律規(guī)定的期限內(nèi)，對其發(fā)明創(chuàng)造所享有的制造、使用和銷售的專有權。A、專利權B、商標權C、著作權D、發(fā)明權答案：A解析：專利權是指權利人在法律規(guī)定的期限內(nèi)，對其發(fā)明創(chuàng)造所享有的制造、使用和銷售的專有權。24．關于建筑意外傷害保險的投保，下述說法正確的是()。A、施工企業(yè)應在工程項目開工后辦理投保手續(xù)B、投保應實行實名制C、投保應計工程項目施工人數(shù)D、工程項目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統(tǒng)一辦理答案：D解析：(三)建筑意外傷害保險的投保施工企業(yè)應在工程項目開工前，辦理完投保手續(xù)。鑒于工程建設項目施工工藝流程中各工種調(diào)動頻繁、用工流動性大，投保應實行不記名和不計人數(shù)的方式。工程項目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統(tǒng)一辦理，分包單位合理承擔投保費用。業(yè)主直接發(fā)包的工程項目由承包企業(yè)直接辦理。25．某招標工程在投標截止時，投標人少于3個，正確的做法是()。A、正常開標B、重新招標C、進行議標D、進行評標答案：B解析：《招標投標法實施條例》規(guī)定，招標人應當按照招標文件規(guī)定的時間、地點開標。投標人少于3個的，不得開標;招標人應當重新招標。26．某醫(yī)院與某衛(wèi)生院簽訂了融資租賃合同，雙方約定，該醫(yī)院應按照衛(wèi)生院的要求，購買醫(yī)療設備租賃給衛(wèi)生院，衛(wèi)生院按約定支付租金。本合同中該醫(yī)院()。A、享有買受人的權利但不承擔買受人的義務B、向承租人承擔標的物的瑕疵擔保C、妥善保管和使用租賃物D、不負擔租賃物的維修與瑕疵擔保義務答案：D解析：并由出賣人向承租人交付租賃物及承擔瑕疵擔保義務，而承租人僅向出租人支付租金而無需向出賣人承擔義務。應由出賣人承擔瑕疵擔保義務而不是醫(yī)院。維修應由衛(wèi)生院負責。27．下列關于承攬合同法律特征的表述中，正確的是()。A、承攬合同的標的包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作及其成果B、承攬人和定作人的權利義務沒有對應關系C、為確保標的物的質(zhì)量，定作人必須管理承攬人的工作過程D、在確保標的物質(zhì)量的前提下，承攬人有權將承攬的工作交由第三人完成答案：A解析：《民法典》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。28．關于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請，下列表述正確的是()。A、企業(yè)首次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，不考核企業(yè)工程業(yè)績，但只能取得最低資質(zhì)等級B、企業(yè)增項申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，考核原有資質(zhì)范圍內(nèi)的工程業(yè)績C、已取得工程設計資質(zhì)的企業(yè)首次申請同類別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，其所申請的資質(zhì)等級可以高于現(xiàn)有的工程設計資質(zhì)等級D、已取得工程設計資質(zhì)的企業(yè)首次申請相近類別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，不可將相應規(guī)模的工程總承包業(yè)績作為工程業(yè)績予以申報答案：A解析：《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，企業(yè)可以申請一項或多項建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì)，應當申請最低等級資質(zhì)。29．取得二級建造師資格證書的王某，受聘并注冊于擁有乙級資質(zhì)專門從事招標代理的單位。王某可以建造師名義從事()。A、建設工程項目總承包管理工作B、建設監(jiān)理相關工作C、建設工程項目管理服務有關工作D、建設工程施工的項目管理工作答案：C解析：《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，注冊建造師可以從事建設工程項目總承包管理或施工管理，建設工程項目管理服務，建設工程技術經(jīng)濟咨詢，以及法律、行政法規(guī)和國務院建設主管部門規(guī)定的其他業(yè)務。30．某建筑公司所承建的某住宅項目質(zhì)量不符合約定，建設單位要求其返工，該建筑公司以氣候已經(jīng)不適宜繼續(xù)施工為由拒絕了這個要求，建設單位請求減少支付工程款，對于這個請求，()。A、應予支持B、不予支持C、如果該建筑公司不具備相應資質(zhì)，就予以支持D、如果氣候的確已經(jīng)不適宜繼續(xù)施工，不予支持答案：A解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第11條規(guī)定，因承包人的過錯造成建設工程質(zhì)量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改建，發(fā)包人請求減少支付工程價款的，應予支持。31．某施工單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成了重大安全事故，對直接責任人員處一定年限有期徒刑或者拘役，并處罰金。該年限為()。A、3年以下B、5年以下C、6年以下D、8年以下答案：B解析：《刑法》第137條規(guī)定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。32．負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門依法采取停止供電措施，除有危及生產(chǎn)安全的緊急情形外，應當提前()通知生產(chǎn)經(jīng)營單位。A、12小時B、36小時C、24小時D、48小時答案：C解析：負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門依法采取停止供電措施，除有危及生產(chǎn)安全的緊急情形外，應當提前24小時通知生產(chǎn)經(jīng)營單位。33．施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的地下遺存文物，所有權屬于()。A、施工企業(yè)B、建設單位C、建設用地使用權人D、國家答案：D解析：屬于國家所有的文物范圍。中華人民共和國境內(nèi)地下、內(nèi)水和領海中遺存的一切文物，屬于國家所有。國有文物所有權受法律保護，不容侵犯。參見34．城市道橋、鐵路(包括輕軌)、工業(yè)廠房等建設項目，在建成后的使用過程中可能會對周圍環(huán)境產(chǎn)生噪聲污染。建設單位應依法規(guī)定防治措施的時間是()。A、立項準備時B、建設前期C、建成后D、投入使用后答案：B解析：城市道橋、鐵路(包括輕軌)、工業(yè)廠房等建設項目，在建成后的使用過程中可能會對周圍環(huán)境產(chǎn)生噪聲污染。因此，建設單位在建設前期就須依法規(guī)定防治措施，并同步建設環(huán)境噪聲污染防治設施。35．根據(jù)《民事訴訟法》，關于證據(jù)的說法，正確的是()。A、書證只能提交原件B、涉及商業(yè)秘密的證據(jù)需要在法庭出示的，應當在公開開庭時出示C、經(jīng)過公證證明的文書，人民法院可以作為認定事實的根據(jù)D、證據(jù)應當在法庭上出示，并由當事人互相質(zhì)證答案：D解析：書證應當提交原件。提交原件或者原物確有困難的，可以提交復制品、照片、副本、節(jié)錄本，A錯誤;對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的證據(jù)應當保密，需要在法庭出示的，不得在公開開庭時出示。B錯誤;經(jīng)過法定程序公證證明的法律行為、法律事實和文書，人民法院應當作為認定事實的根據(jù)。C錯誤;證據(jù)應當在法庭上出示，并由當事人互相質(zhì)證，D正確。36．關于民事訴訟上訴的說法，正確的是()。A、上訴期為10日B、上訴時應當遞交上訴狀C、上訴狀應當向第二審人民法院提出D、當事人向原審人民法院上訴的，原審法院應當受理答案：B解析：當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴;不服地方人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起10日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。A項錯。上訴狀應當通過原審法院提出，并按照對方當事人的人數(shù)提出副本。當事人直接向第二審人民法院上訴的，第二審人民法院應當在5日內(nèi)將上訴狀移交原審人民法院。C、D項錯。排除法選B37．根據(jù)我國勞動法的規(guī)定，用人單位應當對()定期進行健康檢查。A、退休職工B、單位正式職工C、女工D、未成年工答案：D解析：《勞動法》第65條規(guī)定：“用人單位應對未成年工定期進行健康檢查”。這是勞動法對用人單位使用未成年工的特殊保護規(guī)定，除此之外，對于退休職工、其他在職職工及女職工，都沒有此類規(guī)定。可見，本題干中只有D選項符合題干要求，是正確選項;其他A、B、C選項都不符合題干要求。考查《勞動法》對未成年工的特殊保護38．甲砂場將應該發(fā)給乙建筑公司的2500m3細砂發(fā)給了丙路橋公司，二天后，甲砂場向丙路橋公司索取這批細砂。所產(chǎn)生的債權債務關系是()。A、合同之債B、侵權之債C、不當?shù)美畟鵇、無因管理之債答案：C解析：不當?shù)美侵笡]有法律上或者合同上的依據(jù)，有損于他人利益而自身取得利益的行為。由于不當?shù)美斐伤死娴膿p害，因此在得利者與受害者之間形成債的關系。得利者應當將所得的不當利益返還給受損失的人。不當?shù)美a(chǎn)生的債被稱為不當?shù)美畟?9．某工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在安全事故隱患，且情況嚴重，對此監(jiān)理單位應采取的措施是()。A、要求施工單位對存在的安全事故隱患進行整改B、要求施工單位采取有效措施保證生產(chǎn)安全C、要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位D、直接向建設單位和有關主管部門報告答案：C解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改;情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告。40．招標人對已發(fā)出的招標文件需要進行修改或澄清的，應在提交投標文件的截止時間至少()前進行，否則應順延提交投標文件的截止時間。A、3B、5C、10D、15答案：D解析：招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標文件的組成部分。41．下列事項中，屬于專利權保護對象的是()。A、施工企業(yè)的名稱或標志B、施工企業(yè)編制的投標文件C、施工企業(yè)編制的施工方案D、施工企業(yè)發(fā)明的新技術答案：D解析：專利法保護的對象就是專利權的客體，各國規(guī)定各不相同。2008年12月經(jīng)修改后公布的《中華人民共和國專利法》(以下簡稱《專利法》)保護的是發(fā)明創(chuàng)造專利權，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設計。發(fā)明是指產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。42．建設單位領取施工許可后，因故不能按期開工又不申請延期或者超過延期時限的，關于其后果的說法，正確的是()。A、發(fā)證機關核驗施工許可證B、發(fā)證機關收回施工許可證C、施工企業(yè)重新辦理施工許可證D、施工許可證自行廢止答案：D解析：《建筑法》規(guī)定，建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。43．根據(jù)《民事訴訟法》，關于法院調(diào)解的說法，正確的是()。A、人民法院進行調(diào)解，可以邀請有關單位和個人協(xié)助B、調(diào)解書的效力低于判決書C、調(diào)解達成的所有協(xié)議，人民法院均應當制作調(diào)解書D、人民法院審理民事案件，在判決作出之前應當進行調(diào)解答案：A解析：人民法院進行調(diào)解，可以邀請有關單位和個人協(xié)助，A正確。法院調(diào)解書經(jīng)雙方當事人簽收后，即具有法律效力，效力與判決書相同，B錯誤。調(diào)解達成協(xié)議，人民法院應當制作調(diào)解書，但是，下列案件調(diào)解達成協(xié)議，人民法院可以不制作調(diào)解書：(1)調(diào)解和好的離婚案件;(2)調(diào)解維持收養(yǎng)關系的案件;(3)能夠即時履行的案件;(4)其他不需要制作調(diào)解書的案件。C錯誤。44．2018年7月1日，某工程施工過程中發(fā)生坍塌事故，造成人員傷亡，次日在救援中找到2具尸體，另有10人受傷。根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，該事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化應當補報的最遲日期為()。A、2018年7月6日B、2018年7月8日C、2018年7月15日D、2018年7月31日答案：D解析：《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例?見定，事故報告后出現(xiàn)新情況的，應當及時補報。自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。道路交通事故、火災事故自發(fā)生之日起7日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。45．實行監(jiān)理的建設工程，允許建筑材料、建筑構配件和設備在工程上使用或者安裝的必要前提是()。A、監(jiān)理單位總工程師簽字B、施工單位總工程師簽字C、監(jiān)理工程師簽字D、該工程項目經(jīng)理簽字答案：C解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定：工程監(jiān)理單位應當選派具備相應資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款，不進行竣工驗收。46．施工企業(yè)新聘用的項目經(jīng)理因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)、導致項目出現(xiàn)損失，對建設單位的民事賠償責任由()承擔。A、建造師原注冊單位B、建設主管部門C、施工企業(yè)D、項目經(jīng)理本人答案：C解析：因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)、導致工程項目出現(xiàn)損失的，由注冊建造師所在聘用企業(yè)承擔責任，并作為不良行為記入企業(yè)信用檔案。47．情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直接向事故發(fā)生地()安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告。A、省、自治區(qū)、直轄市人民政府B、市級以上人民政府C、縣級以上人民政府D、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)以上人民政府答案：C解析：情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告。48．施工單位的主要負責人未履行安全生產(chǎn)管理職責，但尚未發(fā)生安全事故的，首選的處罰是()A、責令停業(yè)整頓B、給予罰款處理C、給予撤職處分D、責令限期改正答案：D解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位的主要負責人、項目負責人未履行安全生產(chǎn)管理職責的，責令限期改正;逾期未改正的，責令施工單位停業(yè)整頓;造成重大安全事故、重大傷亡事故或者其他嚴重后果，構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任。49．王某與銀行簽訂了《借款合同》，在合同履行過程中，王某沒有按照約定的用途使用借款。為此，銀行可采取的措施不包括()。A、停止發(fā)放借款B、提前收回借款C、解除合同D、提起訴訟答案：D解析：借款人應當按照約定向貸款人定期提供有關財務會計報表等資料。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款、提前收回借款或者解除合同。50．根據(jù)《專利法》第6條第1款的規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為()發(fā)明創(chuàng)造，該發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位。A、職務B、組織C、集體D、部門答案：A解析：2010年2月經(jīng)修改后公布的《中華人民共和國著作權法》有下列情形之一的職務作品，著作權的其他權利由法人或其他組織享有，法人或其他組織可以給與作者獎勵：(1)主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術條件創(chuàng)作，并由法人或者其他組織承擔責任的工程設計圖，產(chǎn)品設計圖，地圖，計算機軟件等職務作品，(2)法律行政法規(guī)或者合同約定專利權由法人或者其他組織享有的職務作品。二、多選題1．下列責任中，屬于行政處罰的有()。A、罰金B(yǎng)、責令停產(chǎn)停業(yè)C、暫扣或者吊扣執(zhí)照D、治安拘留答案：BCD解析：附加刑包括：(1)罰金;(2)剝奪政治權利;(3)沒收財產(chǎn);(4)驅逐出境。而罰款是行政處罰的一種形式，行政處罰的種類：(一)警告;(二)罰款;(三)沒收違法所得、沒收非法財物;(四)責令停產(chǎn)停業(yè);(五)暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;(六)行政拘留;(七)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。故A是錯誤的。本題中A項屬于刑罰的附加刑;D項屬于行政拘留的一種，故B、C、D項正確。2．在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但()除外。A、經(jīng)監(jiān)理單位同意的B、搶修作業(yè)C、搶險作業(yè)D、因生產(chǎn)工藝上要求必須連續(xù)作業(yè)的答案：BCD解析：在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。3．違約責任具有的特征體現(xiàn)在()。A、違約責任是刑事責任的一種形式B、違約責任具有絕對性C、違約責任主要具有補償性D、違約責任的產(chǎn)生是以合同當事人不履行合同義務為條件的答案：CD解析：違約責任具有如下特征:(1)違約責任的產(chǎn)生是以合同當事人不履行合同義務為條件的。(2)違約責任具有相對性。(3)違約責任主要具有補償性，即旨在彌補或補償因違約行為造成的損害后果。(4)違約責任可以由合同當事人約定，但約定不符合法律要求的，將會被宣告無效或被撤銷。(5)違約責任是民事責任的一種形式。4．《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》中規(guī)定，投標報價不得低于工程成本，不得高于最高投標限價。投標報價編制的依據(jù)包括()。A、工程量清單B、工程計價有關規(guī)定C、企業(yè)定額D、施工組織設計答案：ABC解析：《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》中規(guī)定，投標報價不得低于工程成本，不得高于最高投標限價。投標報價應當依據(jù)工程量清單、工程計價有關規(guī)定、企業(yè)定額和市場價格信息等編制。5．根據(jù)《物權法》，下列各項財產(chǎn)抵押的，抵押權自登記時設立的有()。A、交通運輸工具B、建筑物C、生產(chǎn)設備、原材料D、建設用地使用權答案：BD解析：本題考查的是抵押權。當事人以下列財產(chǎn)抵押的，應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立：(1)建筑物和其他土地附著物;(2)建設用地使用權;(3)以招標、拍賣、公開協(xié)商等方式取得的荒地等土地承包經(jīng)營權;(4)正在建造的建筑物。當事人以下列財產(chǎn)抵押的，抵押權自抵押合同生效時設立，未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人：(1)生產(chǎn)設備、原材料、半成品、產(chǎn)品;(2)交通運輸工具;(3)正在建造的船舶、航空器。6．下列選項中，符合公安部、住房和城鄉(xiāng)建設部《關于進一步加強建設工程施工現(xiàn)場消防安全工作的通知》中關于施工現(xiàn)場要求的有()。A、建筑工地要滿足消防車通行要求B、在建建筑內(nèi)應設置標明樓梯間的臨時醒目標志C、必須安裝樓梯間和出入口的臨時照明D、建筑工地要滿足消防車作業(yè)要求答案：ABD解析：其中C選項說法不妥，正確應為視情安裝樓梯間和出入口的臨時照明。公安部、住房和城鄉(xiāng)建設部2009年3月發(fā)布的《關于進一步加強建設工程施工現(xiàn)場消防安全工作的通知》規(guī)定，施工單位應當在施工組織設計中編制消防安全技術措施和專項施工方案，并由專職安全管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督。施工現(xiàn)場要設置消防通道并確保暢通。建筑工地要滿足消防車通行、停靠和作業(yè)要求。在建建筑內(nèi)應設置標明樓梯間和出人口的臨時醒目標志，視情安裝樓梯間和出入口的臨時照明，及時清理建筑垃圾和障礙物，規(guī)范材料堆放，保證發(fā)生火災時，現(xiàn)場施工人員疏散和消防人員撲救快捷暢通。7．建設單位就專業(yè)分包工程存在的施工質(zhì)量缺陷提起民事訴訟，根據(jù)《民事訴訟法》及相關司法解釋，建設單位可以將()列為共同被告。A、招標代理機構B、總承包企業(yè)C、分包企業(yè)D、實際施工人答案：BCD解析：考查民事訴訟參加人的規(guī)定依據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋>第25條規(guī)定，因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。題目問：建設單位就專業(yè)分包工程存在的施工質(zhì)量缺陷提起民事訴訟哪些人可以列為共同被告。根據(jù)上述規(guī)定，可以將總承包企業(yè)、分包企業(yè)和實際施工人列為共同被告。故，B、C、D項正確。8．下列關于延期開工的說法中，正確的有()隱藏答案解析A、承包人不能按時開工，應當至少在開工日期前7日提出書面申請B、工程師在收到承包人的延期開工申請后48小時內(nèi)不答復，視為同意承包人要求C、工程師同意承包人的延期開工申請后，工期應順延，發(fā)包人賠償承包人的損失D、因發(fā)包人原因不能按期開工的，工程師應以書面形式通知承包人，經(jīng)承包人同意后，推遲開工日期答案：AB解析：承包人應當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師(指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。9．某建筑公司的一處施工項目，地處東北，為了趕工期，在冬季戶外零度以下期間連續(xù)施工3個個月，期間采取了相應的防凍措施。對戶外人員也提供棉衣等物資，尤其對在戶外工作3個月無一天休息的塔吊操作人員女同志小張，增發(fā)了獎金3000元，并且建筑公司號召公司所有女工學習小張這種不怕吃苦的精神。對此下列表述正確的是()。A、建筑公司的行為違反了《勞動法》中關于女職工特殊保護的規(guī)定B、建筑公司零度以下繼續(xù)施工違反了《勞動法》C、勞動部門應當對建筑公司處以罰款D、勞動部門不應當對建筑公司處以罰款答案：AC解析：《勞動法》規(guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。不得安排女職工在經(jīng)期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動。用人單位違反本規(guī)定，侵害女職工合法權益，侵害其合法權益的，由勞動行政部門責令改正，處以罰款。10．下列招標情形中，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的有()。A、就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息B、設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應C、限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產(chǎn)地或者供應商D、對不同的潛在投標人或者投標人采取相同的資格審查或者評標標準答案：ABC解析：禁止限制、排斥投標人的規(guī)定。招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：(1)就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息;(2)設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關;(3)依法必須進行招標的項目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件或者中標條件;(4)對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準;(5)限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產(chǎn)地或者供應商;(6)依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式;(7)以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。11．投標人的下列行為中，違法的有()。A、相互協(xié)商投標報價與策略B、屬于同一集團的企業(yè)法人按該集團的要求協(xié)同投標C、不同的投標人委托同一單位辦理投標事宜D、允許信得過的長期合作伙伴以自己的名義投標答案：ABCD解析：在建設工程招標投標活動中，投標人的不正當競爭行為主要是：投標人相互串通投標、招標人與投標人串通投標、投標人以行賄手段謀取中標、投標人以低于成本的報價競標、投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假騙取中標。12．《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應當在()設置明顯的安全警示標志。A、施工現(xiàn)場入口處B、項目管理人員辦公室內(nèi)C、員工宿舍內(nèi)D、施工起重機械處答案：AD解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第二十八條施工單位應當在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。安全警示標志必須符合國家標準。13．下列權利中，屬于用益物權的有()。A、地役權B、留置權C、土地承包經(jīng)營權D、宅基地使用權答案：ACD解析：根據(jù)《物權法》的規(guī)定，用益物權是權利人對他人所有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經(jīng)營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權;而留置權屬于擔保物權。14．建設工程竣工驗收應當具備()等條件。A、完整的技術檔案資料和施工管理資料B、工程所用的主要建筑材料、建筑構配件和設備等進場試驗報告C、勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件D、已付清所有款項答案：ABC解析：建設工程竣工驗收應當具備下列條件：(1)完成建設工程設計和合同約定