2023年一級建造師之一建工程法規(guī)能力檢測試卷A卷附答案

2023年一級建造師之一建工程法規(guī)能力檢測試卷A卷附答案單選題（共60題）1、A水泥場將應該發(fā)給B建筑公司的2000t水泥發(fā)給了C路橋公司，3日后，A水泥場向C路橋公司索取這批水泥。所產(chǎn)生的債權債務關系是()。A.不當?shù)美畟鵅.侵權之債C.無因管理之債D.合同之債【答案】A2、某必須招標的建設項目，共有三家單位投標，其中一家未按招標文件要求提交投標保證金則關于對投標的處理是否重新發(fā)包，下列說法中，正確的是（）。A.評標委員會可以否決全部投標，招標人員應當重新招標B.評價委員會可以否決全部投標，招標人可以直接發(fā)包C.評價委員會必須否決全部投標，招標人應當重新招標D.評價委員會必須否決全部投標，招標人可以直接發(fā)包【答案】A3、關于仲裁開庭和審理的說法，錯誤的是（）。A.仲裁審理必須開庭B.仲裁審理案件以不公開審理為原則C.當事人可以協(xié)議仲裁不開庭審理D.仲裁庭可以做出缺席裁決【答案】A4、關于建筑活動中發(fā)生的債的說法，正確的是（）。A.對于施工任務，建設單位是債權人，施工企業(yè)是債務人B.對于建筑材料買賣合同中建筑材料的交付，材料供應商是債權人C.在施工中產(chǎn)生噪音，擾亂居民，不會有債發(fā)生D.材料供應商為施工企業(yè)自愿保管財物不會發(fā)生債【答案】A5、仲裁裁決書自（）之日起發(fā)生法律效力。A.發(fā)出B.當事人收到C.申請撤銷期限屆滿D.作出【答案】D6、下列法律責任的承擔方式中，屬于民事責任的是（）。A.罰金B(yǎng).排除妨礙C.沒收財產(chǎn)D.沒收違法所得【答案】B7、關于上位法與下位法法律效力的說法，正確的是（）。2017A.《招標投標法實施條例》高于《招標公告發(fā)布暫行辦法》B.《建設工程質量管理條例》高于《建筑法》C.《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》高于《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》D.《建設工程勘察設計管理條例》高于《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》【答案】A8、施工單位偷工減料，降低工程質量標準，導致整棟建筑倒塌，l0名工人被砸死，直接經(jīng)濟損失6000萬元。該行為涉嫌()。A.重大責任事故罪B.重大勞動安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】C9、某建設項目招標，采用經(jīng)評審的最低投標價法評標，經(jīng)評審的投標價格最低的投標人報價1020萬元，評標價1010萬元，評標結束后，該投標人向招標人表示，可以再降低報價，報1000萬元，與此對應的評標價為990萬元，則雙方訂立的合同價應為(）萬元。A.1020B.1010C.1000D.990【答案】A10、2014年6月10日,某施工企業(yè)委托某專利事務所申請專利。6月12日該專利事務所向國家專利局郵寄申請文件,6月15日國家專利局收到該文件。2014年6月16日,國家專利局作出授予發(fā)明專利權的決定并予以公告。該專利權屆滿的期限是（）。A.2024年6月12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日【答案】C11、根據(jù)《文物保護法》,刻劃、涂污或者損壞文物尚不嚴重的,由公安機關或者文物所在單位給予(),可以并處罰款。A.拘留B.拘役C.警告D.嚴重警告【答案】C12、根據(jù)《企業(yè)所得稅法》，依照外國（地區(qū)）法律成立且實際管理機構不在中國境內，但在中國境內設立機構、場所的，或者在中國境內未設立機構、場所，但有來源于中國境內所得的企業(yè)，是（）。A.本國企業(yè)B.外國企業(yè)C.居民企業(yè)D.非居民企業(yè)【答案】D13、需要保全證據(jù)的情況有兩種，一是證據(jù)()；二是證據(jù)在以后難以取得。A.涉及國家秘密和個人隱私B.因客觀原因不能自行收集C.可能滅失D.為案外人所掌握【答案】C14、關于表見代理的說法，正確的是（）。2018真題A.表見代理屬于無權代理，對本人不發(fā)生法律效力B.本人承擔的表見代理產(chǎn)生的責任后，可以向無權代理人追償因代理行為而遭受的損失C.表見代理中，由行為人和本人承擔連帶責任D.第三人明知行為人無權代理仍與之實施民事行為，構成表見代理【答案】B15、關于買賣合同中標的物毀損滅失的風險承擔,如果當事人沒有約定交付地點或者約定不明確,下列說明中正確的是()。A.標的物毀損滅失的風險,在標的物交付之后由出賣人承擔B.出賣人出賣交由承運人運輸?shù)耐緲说奈?毀損滅失的風險自承運人將貨物交付給買受人時由買受人承擔C.對于需要運輸?shù)臉说奈?出賣人將標的物交給第一承運人后,毀損滅失的風險由買受人承擔D.出賣人依約將標的物置于交付地點,買受人違反約定沒有收取的,標的物毀損、滅失的風險自違反約定之凵起由出賣人承擔【答案】C16、根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案適用法律問題的解釋》，正確的是（）A.實際施工人只能起訴與其有合同關系的轉包人或違法分包人B.發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任C.實際施工人以發(fā)包人為發(fā)包人主張權利的，人民法院不得追加轉包人或違法分包人為本案當事人。D.發(fā)包人或轉包人或違法分包人對實際施工人就工程價款的清償承擔連帶責任【答案】B17、《招標投標法》規(guī)定，投標人以向招標人行賄的手段謀取中標的，其法律責任是（）。A.情節(jié)嚴重的取消其5年以上參加投標的資格并予以公告B.處中標項目金額5％以上10％以下的罰款C.對單位直接負責人處單位罰款金額1％以上5％以下的罰款D.情節(jié)嚴重的，可由工商行政管理機關吊銷營業(yè)執(zhí)照【答案】D18、關于建設工程監(jiān)理，下列表述正確的是（）。A.監(jiān)理業(yè)務可以由具有相應監(jiān)理資質的本項目設計單位承擔B.工程承包合同不能作為建設工程監(jiān)理的依據(jù)C.在施工質量不合格時，與施工單位承擔連帶賠償責任D.監(jiān)理單位與施工單位有隸屬關系的，建設單位可以要求施工單位回避【答案】A19、甲施工企業(yè)與乙水泥廠簽訂了水泥采購合同，并由丙公司作為該合同的保證人，擔保該施工企業(yè)按照合同約定支付貨款，但是擔保合同中并未約定擔保方式。水泥廠供貨后，甲施工企業(yè)遲遲不付款。那么，丙公司承擔保證責任的方式應為（）。A.一般保證B.效力待定保證C.連帶責任保證D.無效保證【答案】A20、關于地方性法規(guī)、自治條例、單行條例制定的說法，正確的是（）。（2014）A.省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會制定的地方性法規(guī)由其常務委員會發(fā)布公告予以公布B.省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會常務委員會制定的地方性法規(guī)由人大主席團批準后予以公告C.較大市的人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規(guī)由其常務委員會直接公布D.自治條例和單行條例報經(jīng)批準后，分別由自治區(qū)、自治州、自治縣的人大常委會予以公布【答案】D21、某建設單位在給施工單位提供支付擔保時，將自己持有的某上市公司流通股票交付施工單位作為質押擔保并簽訂了質押合同，并在工商行政管理部門辦理了出質登記。后建設單位無力支付工程款，施工單位欲行使質權，變賣股票就價款優(yōu)先受償。下列選項中正確的是（）。A.上市公司的流通股票不能作為質押物B.施工單位對該部分股票不享有質權C.施工單位不得轉讓對股票的質權D.施工單位的質權自股票交付時生效【答案】C22、2009年2月1日，某建設單位領取了施工許可證。由于某種原因，工程不能按期開工。根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，申請延期應在（）前進行。A.2009年3月1日B.2009年4月1日C.2009年5月1日D.2009年8月1日【答案】C23、某工程分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號單體建筑，Ⅰ號建筑竣工后未經(jīng)驗收發(fā)包人提前使用。整個工程一并驗收時，發(fā)現(xiàn)Ⅰ號建筑存在質量缺陷。下列說法錯誤的是()。A.發(fā)包人可以主張整體工程質量不合格B.施工單位應在合理使用壽命內對地基基礎和主體結構負責C.合理使用壽命為設計文件規(guī)定的合理年限D.發(fā)包人的行為視為對Ⅰ號樓質量認可【答案】A24、某工程竣工驗收合格后第11年內，部分梁板發(fā)生不同程度的斷裂，經(jīng)有相應資質的質量鑒定機構鑒定，確認斷裂原因為混凝土施工養(yǎng)護不當致其強度不符合設計要求，則該質量缺陷應由（）。A.建設單位維修并承擔維修費用B.施工單位維修并承擔維修費用C.施工單位維修,設計單位承擔維修費用D.施工單位維修，混凝土供應單位承擔維修費用【答案】B25、某高層住宅工程結構設計合理使用年限50年，屋面防水為一級，設計使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工驗收合格并交付使用，施工單位出具的質量保修書中有下列內容，其中不符合法律法規(guī)要求的有()。A.基礎工程的保修期限為50年B.屋面防水工程的保修期限為7年C.供熱系統(tǒng)的保修期限為自2007年采暖期起，到2009年采暖期結束日止D.電氣管線、給水排水管道、裝修工程的保修期限為1年【答案】D26、關于分包工程的說法，正確的是（）。A.分包工程承包人在提供分包工程履約擔保后，不得要求分包工程發(fā)包人提供分包工程付款擔保B.中標人可以自行決定將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包給他人完成C.中標人和分包人就分包項目向招標人根據(jù)各自過錯承擔相應的責任D.施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位完成【答案】D27、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工單位應當將施工現(xiàn)場的（）分開設置，并保持安全距離。A.監(jiān)理工程師辦公室與工人宿舍B.監(jiān)理工程師辦公室與工人食堂C.監(jiān)理工程師辦公室與木工車間D.工人宿舍與食堂【答案】C28、（2020年真題）馬某與某施工企業(yè)訂立了一份2年期限的勞動合同，合同約定了試用期，同時約定合同生效時間為5月1日，則試用期最晚應當戴止于（）。A.11月1日B.8月1日C.7月1日D.6月1日【答案】C29、按照《勞動合同法》的規(guī)定，在下列選項中，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或額外支付1個月工資后可以解除勞動合同的情形是()。A.勞動者患病或非因工負傷在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能勝任原工作的B.勞動者試用期間被證明不符合錄用條件的C.勞動者被依法追究刑事責任的D.勞動者不能勝任工作，經(jīng)培訓或調整崗位仍不能勝任工作的【答案】D30、關于工程分包的規(guī)定，下列說法正確的是()。A.分包工程發(fā)包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履約擔保B.分包工程承包人不得要求分包工程發(fā)包人提供分包工程付款擔保C.建筑工程總承包單位分包，除總承包合同中約定的分包外，須經(jīng)建設單位認可D.具備相應的資格條件的接受分包的人可以再次分包【答案】C31、某施工單位在道路挖掘施工中未進行圍擋防護，導致夜間一行人王某失足墜落溝槽內摔傷。該施工單位對王某需承擔的責任是（）A.刑事責任B.違約責任C.侵權責任D.行政責任【答案】C32、某建設項目建設方委托一家商業(yè)銀行為工程款支付提供付款擔保，約定保證方式為一般保證，但未約定保證期間。施工承包合同約定最后付款期為2006年6月1日。后由于建設方未及時支付工程款，施工方要求商業(yè)銀行承擔保證責任。施工單位的如下行為中正確的是()。A.在2006年12月15日起訴商業(yè)銀行要求承擔保證責任B.在2006年12月15日起訴建設方和商業(yè)銀行要求連帶付款C.施工單位勝訴后，依判決直接向商業(yè)銀行要求支付工程款D.強制執(zhí)行建設方后、如若尚欠工程款，可要求商業(yè)銀行支付【答案】D33、甲公司將其塔式起重機租給乙公司使用，乙公司卻將該塔式起重機賣給丙公司。依據(jù)我國《民法典》的規(guī)定，乙公司與丙公司的塔式起重械買賣合同屬于（）合同。A.無效B.可撤銷C.效力待定D.可變更【答案】C34、甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同，并設定定金條款，則定金的最高限額應為（）萬元。A.10B.30C.50D.20【答案】D35、某業(yè)主甲起訴某房地產(chǎn)開發(fā)公司乙位于T市N區(qū)的商品房質量不合格的糾紛，T市中級人民法院于2014年10月15日作出生效判決。要求乙在判決生效之日起10日內賠償甲人民幣3萬元人民幣，當事人當庭領取了判決書。那么，如果乙拒絕履行判決，甲應當最遲在（）之前申請人民法院強制執(zhí)行。A.2015年4月15日B.2015年10月15日C.2016年4月25日D.2016年10月25日【答案】D36、人民法院可以根據(jù)情況對不同的證據(jù)采用不同的保全方法”下列行為不是證裾保全方法的是（）。A.沒收B.扣押C.查封D.勘驗【答案】A37、根據(jù)《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定，關于發(fā)承包人未按規(guī)定時限辦理事項的處理說法正確的是（）。A.發(fā)包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，逾期未答復的，按照合同約定處理，合同沒有約定的，竣工結算文件視為已被認可B.承包人未在規(guī)定時間內提供完整的工程竣工結算資料，發(fā)包人有權根據(jù)已有資料進行審查，責任由承包人自負C.承包人可以催告發(fā)包人支付結算價款，如達成延期支付協(xié)議，發(fā)包人按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息D.承包人與發(fā)包人未達成延期支付協(xié)議，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價，建設工程的價款就承包人因發(fā)包人違約所造成的價款有優(yōu)先受償權【答案】C38、某施工單位在一起工程款糾紛的民事訴訟中，委托律師李某為其訴訟代理人。施工單位向人民法院出具的授權委托書中僅注明李某為“全權代理”，未列舉具體權限。根據(jù)有關法律規(guī)定，李某在訴訟過程中有權（）。A.進行和解B.變更訴訟請求C.提起上訴D.提出管轄權異議【答案】D39、監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全事故隱患,要求施工企業(yè)停工整改,但施工企業(yè)以工期太緊為由拒不整改,同時也不停止施工。對此情形,監(jiān)理工程師應采取的措施是()。A.對施工單位處以罰款B.扣留施工單位安全許可證C.報告建設單位D.報告主管部門【答案】D40、關于行政責任,下列說法中正確的是()A.記大過、降職、撤職都屬于行政處罰B.責令停止執(zhí)業(yè)、吊銷執(zhí)業(yè)許可證等都屬于行政處分C.行政拘留屬于行政處罰D.行政責任分為行政處罰、行政處分和行政賠償【答案】C41、（2020年真題）下列法律責任的承擔方式中，屬于行政處分的是（）。A.降級B.罰款C.責令停產(chǎn)停業(yè)D.取消投標資格【答案】A42、合同生效后，當事人就質量沒有約定或者約定不明確的，可以采用的確定相關內容方式有：①按照交易習慣確定；②簽訂補充協(xié)議；③按合同法其他相關規(guī)定執(zhí)行。三種方式的先后順序是（）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】C43、王某在某建筑工程公司工作2年，繳納失業(yè)保險滿2年，失業(yè)4個月中領取了失業(yè)保險金，隨后找到新的工作重新上崗，工作2年并繼續(xù)繳納失業(yè)保險滿2年后再次失業(yè)，則其二次失業(yè)后領取失業(yè)保險金的期限最長為()個月。A.12B.8C.6D.20【答案】D44、繳納基本養(yǎng)老保險費時，用人單位應當按照國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險費，該費用是按照企業(yè)（）的一定比例繳納。A.營業(yè)額B.利潤C.管理費D.職工工資總額【答案】D45、由于銀行儲蓄員的失誤，導致某儲戶存折上多出54000元現(xiàn)金，儲戶沒有表態(tài)便離開現(xiàn)場，下午結帳時銀行發(fā)現(xiàn)款數(shù)不對，經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)該儲戶的帳目可能有問題，根據(jù)住址找到該儲戶，則儲戶的行為屬于()。A.不當?shù)美鸅.無因管理C.合同D.侵權【答案】A46、根據(jù)《仲裁法》，關于仲裁裁決撤銷的說法，正確的是（）。A.違約金的計算不符合合同約定，當事人可以申請撤銷仲裁裁決B.當事人需要申請撤銷仲裁裁決時，可以向財產(chǎn)所在地的中級人民法院申請C.仲裁裁決被撤銷后，當事人可以根據(jù)雙方重新達成的仲裁協(xié)議申請仲裁，不可以向人民法院起訴D.仲裁的程序違反法定程序，當事人可以申請撤銷仲裁裁決【答案】D47、根據(jù)《民法典》，以下物權，自登記時起設立的是（）。A.地役權B.建設用地使用權C.將汽車設立的抵押權D.動產(chǎn)抵押權【答案】B48、（2020年真題）甲施工企業(yè)與乙材料供應商訂立了一份貨物買賣合同，甲施工企業(yè)請求乙材料供應商交付貨物，乙材料供應商請求甲施工企業(yè)支付貨款，則甲施工企業(yè)和乙材料供應商行使的權利分別是（）。A.物權、債權B.債權、物權C.物權、物權D.債權、債權【答案】D49、某勞務公司異地承接勞務工程，完工后，木工隊長王某沒有把公司下發(fā)的工資足額發(fā)給工人就離去，勞務公司補發(fā)工人工資后準備起訴王某，得知王某從原籍出來后已有兩年沒回去。在以下選項當中，有管轄權的法院是（）。A.王某經(jīng)常居住地基層法院B.王某戶籍所在地基層法院C.勞務公司住所地基層人民法院D.勞務公司住所地中級人民法院【答案】A50、關于行政調解的說法,正確的是（）。2017A.行政調解屬于訴訟內調解B.行政調解達成的協(xié)議具有強制約束力C.行政調解應當事人的申請方可啟動D.行政機關可以對不屬于其職權管轄范圍內的糾紛進行調解【答案】C51、根據(jù)民法典，可以質押的財產(chǎn)是（）。A.耕地使用權B.建筑物C.生產(chǎn)設備D.土地所有權【答案】C52、建設項目的環(huán)境影響報告書,必須對建設項目可能產(chǎn)生的大氣污染和對生態(tài)環(huán)境的影響作出評價,規(guī)定防治措施,并按照規(guī)定的程序報()審查批準。A.地方政府主管領導B.建設單位主管領導C.環(huán)境保護行政主管部門D.大氣污染防治監(jiān)管部門【答案】C53、（2020年真題）關于租賃合同的說法，正確的是（）。A.租賃期限超過6個月的，可以采用書面形式B.租賃合同應當采用書面形式，當事人未采用的，視為租賃合同未生效C.租賃期限超過20年的，超過部分無效D.租賃物在租賃期間發(fā)生所有權變動的，租賃合同解除【答案】C54、乙施工企業(yè)向甲建設單位主張支付工程款，甲以工程質量不合格為由拒絕支付，乙將其工程款的債權轉讓給丙并通知了甲。丙向甲主張債權時，甲仍以質量原因拒絕支付。關于該案中債權轉讓的說法，正確的是（）。A.乙的債權屬于法定不得轉讓的債權B.甲可以向丙行使因質量原因拒絕支付的抗辯C.乙轉讓債權應當經(jīng)過甲同意D.乙轉讓債權可以不用通知甲【答案】B55、不可以成為保險合同受益人的包括()。A.投保人B.被保險人C.受益人D.保險人【答案】D56、注冊建造師不能從事()。A.工程項目總承包管理B.工程項目管理服務C.工程技術經(jīng)濟咨詢D.注冊單位資質許可范圍外的工作【答案】D57、債權的相對性不包括債權()的相對性。A.主體B.內容C.責任D.客體【答案】D58、在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設備，必須由（）承擔。A.設備使用單位B.具有相應資質的單位C.設備出租單位D.檢驗檢測機構【答案】B59、當事人對是否為工傷有爭議的，舉證責任由()承擔。A.受害職工B.用人單位C.鑒定機構D.勞動部門【答案】B60、建筑工程因自然災害遭受損失，需要保險賠付，下列屬于建筑工程一切險賠付范圍的是（）。A.某公路工程在施工過程中因連續(xù)幾天的暴雨導致的經(jīng)濟和人員損失B.某寫字樓因雷電造成八間辦公室及其電腦損毀和2名工作人員重傷C.某煤礦因透水導致的冒頂、坍塌傷亡19人和經(jīng)濟損失D.某鋼結構工程施工中因火災造成的財產(chǎn)損失【答案】A多選題（共30題）1、關于建設工程總承包的發(fā)包，下列說法正確的有()。A.建筑工程的發(fā)包單位可以將建筑工程的勘察、設計、施工一并發(fā)包給一個工程總承包單位B.建筑工程的發(fā)包單位不可以將建筑工程的勘察、設計、施工與設備采購一并發(fā)包給一個工程總承包單位C.建筑工程的發(fā)包單位不可以將建筑工程勘察、設計、施工割裂開來，分別發(fā)包給三個工程總承包單位D.建筑工程的發(fā)包單位可以將建筑工程勘察、設備采購發(fā)包給一個工程總承包單位E.建筑工程的發(fā)包單位可以將建筑工程施工、設備采購發(fā)包給一個工程總承包單位【答案】AD2、下列主體中不可以作為保證人的是（）。A.經(jīng)公司同意的某建筑公司西南分公司B.某腫瘤醫(yī)院C.某理工大學D.某知識產(chǎn)權協(xié)會E.某工程咨詢公司【答案】BCD3、發(fā)包方與承包方為建設工程是否具備竣工驗收條件發(fā)生爭議，雙方提交法院的下列證據(jù)中，屬于視聽資料的是（）。A.竣工報告B.驗收工作會議錄音帶C.根據(jù)驗收工作會議錄音制作的節(jié)錄文本D.施工現(xiàn)場錄像E.結算報告【答案】BCD4、.建設單位因監(jiān)理單位未按監(jiān)理合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則必須滿足的條件有（）。A.有具體的訴訟請求B.有事實和理由C.有充分的證據(jù)D.沒有超過訴訟時效期間E.屬于受訴法院管轄【答案】AB5、建設工程竣工前,當事人對工程質量發(fā)生爭議,經(jīng)鑒定工程質量合格,關于竣工日期的說法,正確的有（）。A.應當以合同約定的竣工日期作為竣工日期B.應當以鑒定合格日期為竣工日期C.鑒定日期為順延工期的期間D.應當以申請鑒定日期作為竣工日期E.應當以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期【答案】C6、根據(jù)《綠色施工導則》水源利用中，應當優(yōu)先采用（）。2014A.地下水作為混凝土攪拌用水B.市政自來水作為混凝土沖洗用水C.中水攪拌D.中水飲用E.收集雨水養(yǎng)護【答案】AC7、下列竣工驗收及結算的說法中，正確的有（）。A.建設單位應當在竣工驗收后8個月內向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報送有關竣工驗收資料B.一般的建筑物設計年限都在50～70年之間，重要的建筑物達百年以上C.建設單位應當自工程竣工驗收合格之日起15日內，依照本辦法規(guī)定，向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設主管部門備案D.建設項目竣工總結算在最后一個單項工程竣工結算審查確認后15天內匯總，送發(fā)包人后30天內審查完成E.公安機關消防機構應當自受理消防驗收申請之日起30日內組織消防驗收，并出具消防驗收意見【答案】BCD8、甲施工企業(yè)向乙機械設備公司購買了機械設備，并簽訂了買賣合同，合同約定乙交由一家運輸公司運輸，但沒有約定風險的承擔，則乙的主要義務有（）。A.按合同約定交付機械設備B.轉移機械設備的所有權C.承擔機械設備運輸過程中的風險D.機械設備的瑕疵擔保E.為機械設備購買運輸保險【答案】ABD9、建設單位因急于投產(chǎn)，擅自使用了未經(jīng)竣工驗收的工程。使用過程中，建設單位發(fā)現(xiàn)該工程主體結構出現(xiàn)質量缺陷，遂以質量不符合約定為由將施工單位訴至人民法院。關于該合同糾紛的說法，正確的有（）。A.由于建設單位擅自提前使用，施工單位不需要承擔保修責任B.施工單位是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經(jīng)足額支付工程款C.承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量承擔民事責任D.主體結構的最低保修期限應是50年，施工單位需要承擔保修責任E.主體結構的最低保修期限是設計文件規(guī)定的合理使用年限，施工單位應當承擔保修責任【答案】C10、關于物權的設立和保護，下列說法中正確的是（）。A.不動產(chǎn)物權的設立登記生效B.轉移不動產(chǎn)物權，未辦理登記的合同無效C.動產(chǎn)物權的設立占有交付時生效D.物權受到侵害的，權利人可以通過和解、調解、仲裁、訴訟等途徑解決E.無權占有不動產(chǎn)或動產(chǎn)的，利害關系人可以請求確認權利【答案】ACD11、吳某是甲公司員工，持有甲公司授權委托書。吳某與溫某簽訂了借款合同，該合同由溫某簽字、吳某用甲公司合同專用章蓋章。后溫某要求甲公司還款。以下哪項選項情形有助于甲公司否定吳某的行為構成表見代理（）。A.吳某出示的甲公司空白授權委托書已屆期B.溫某未與甲公司核實，即將借款交給吳某C.吳某出示的甲公司授權委托書載明甲公司僅授權吳某參加投標活動D.溫某訂立合同三個月后后發(fā)現(xiàn)吳某已經(jīng)從甲公司離職E.溫某明知借款合同上的蓋章是甲公司合同專用章而非甲公司公章，未表示反對【答案】AC12、（2020年真題）下列車船中，屬于免征車船稅范圍的有（）。A.懸掛應急救援專用號牌的國家綜合性消防救援專用船舶B.渣土運輸車輛C.警用車船D.排氣量為2000毫升以下的乘用車E.政府機關所有的乘用車【答案】AC13、某項目，建設單位甲公司在銀行辦理了在建工程抵押，銀行同時要求建設單位提供保證人。保證方式?jīng)]有約定。工程竣工后，甲建設單位無力償還貸款5000萬元，則銀行有權（）。A.直接與甲建設單位協(xié)議折價B.向法院起訴拍賣該工程項目后優(yōu)先受償C.直接變賣該工程項目D.直接轉移占有該工程項目E.直接要求保證人代為清償債務【答案】AB14、關于缺陷責任期的說法，正確的有（）A.發(fā)包人在接到承包人返還保證金申請后,應于7天內會同承包人按照合同約定的內容進行核實B.缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計C.由于發(fā)包人原因導致工程無法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告60天后，工程自動進入缺陷責任期D.缺陷責任期為36個月E.由于承包人原因導致工程無法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計【答案】B15、（2020年真題）關于所有權的說法，正確的有（）。A.所有權人對自己的不動產(chǎn)，依法享有占有、使用、收益和處分的權利B.法律規(guī)定專屬于國家所有的不動產(chǎn)和動產(chǎn)，任何個人不能取得所有權C.收益權是所有權內容的核心D.所有權的行使，不得損害他人合法權益E.所有權人有權在自己的動產(chǎn)上設立用益物權和擔保物權【答案】ABD16、（2020年真題）關于所有權的說法，正確的有（）。A.所有權人對自己的不動產(chǎn)，依法享有占有、使用、收益和處分的權利B.法律規(guī)定專屬于國家所有的不動產(chǎn)和動產(chǎn)，任何個人不能取得所有權C.收益權是所有權內容的核心D.所有權的行使，不得損害他人合法權益E.所有權人有權在自己的動產(chǎn)上設立用益物權和擔保物權【答案】ABD17、關于施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)責任的說法,正確的有（）。A.開展項目安全教育培訓B.對建設工程項目的安全施工負責C.確保安全生產(chǎn)費用的有效使用D.監(jiān)督作業(yè)人員安全保護用品的配備及使用情況E.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故【答案】BC18、買賣合同中，出賣人的主要義務包括（）。A.交付標的物B.對標的物進行檢驗和及時通知C.轉移標的物的所有權D.保證第三人不得向買受人主張任何權利E.交付提取標的物單證以外的有關單證和資料【答案】ACD19、關于質權的說法,正確的有（）A.質權包括動產(chǎn)質權和權利質權B.動產(chǎn)質權自出質人交付質權財產(chǎn)時設立C.權利質權自權利憑證交付質權人時設立D.質權人無權收取質押財產(chǎn)的草息E..質權人負有妥善保管質邦財產(chǎn)的義務【答案】AB20、根據(jù)我國《實施工程建設強制標準監(jiān)督規(guī)定》的規(guī)定，勘察單位、設計單位違反工程建設強制性標準進行勘察、設計，造成工程質量事故的，()。A.應責令停業(yè)整頓B.應降低資質等級C.情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書D.造成損失的，依法承擔賠償責任E.應依法追究刑事責任【答案】ABCD21、在工程建設領域，建設工程行政糾紛當事人可以申請復議的情形通常包括（）。A.認為行政機關侵犯其合法的經(jīng)營自主權的B.認為行政機關違法集資、征收財物、攤派費用或者違法要求履行其他義務的C.認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益的D.行政機關依法處理登記的E.當事人對行政機關作出的限制人身自由或者查封、扣押、凍結財產(chǎn)等行政強制措施決定不服的【答案】ABC22、根據(jù)《民事訴訟法》，關于法院調解的調解書的說法，正確的（）。A.調解書應當寫明訴訟請求、調解結果和理由B.調解書有審判員，書記員署名并加蓋印章，送達雙方當事人C.法院調