設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同強(qiáng)化訓(xùn)練提升B卷附答案

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同強(qiáng)化訓(xùn)練提升B卷附答案

單選題（共100題）1、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計(jì)劃詳細(xì)規(guī)定了合同價(jià)格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由()編制。A.承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額B.承包商根據(jù)投標(biāo)金額C.工程師根據(jù)合同價(jià)格D.業(yè)主根據(jù)資金落實(shí)情況【答案】A2、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗(yàn)而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B3、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計(jì)算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A4、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C5、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D6、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。A.通過竣工試驗(yàn)后B.完成缺陷修補(bǔ)工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報(bào)表前【答案】C7、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D8、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C9、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D10、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣等公開競價(jià)的方式出讓D.建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B11、當(dāng)工程師動(dòng)用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時(shí)，承包商應(yīng)得到款項(xiàng)是()。A.承包商為此工作實(shí)際支付的成本B.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)C.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤【答案】D12、業(yè)主有權(quán)延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。A.6個(gè)月B.1年C.2年D.3年【答案】C13、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目是()。A.外商投資工業(yè)項(xiàng)目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會(huì)公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程【答案】C14、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A15、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國政府貸款的項(xiàng)目【答案】C16、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B17、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標(biāo)的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D18、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時(shí)效起算的時(shí)間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C19、我國《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時(shí)，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時(shí)并用【答案】B20、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D21、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時(shí)間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用，計(jì)算融資費(fèi)用的費(fèi)率是()。A.以銀行貸款年利率計(jì)算B.以高出銀行貸款利率的1個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算C.以高出銀行貸款利率的2～3個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算D.以高出銀行貸款利率的5個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算【答案】C22、承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B23、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價(jià)款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C24、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈(zèng)與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈(zèng)予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.贈(zèng)與合同無效B.贈(zèng)與合同可撤銷C.贈(zèng)與合同效力待定D.贈(zèng)與合同有效【答案】D25、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】D26、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達(dá)到()。A.三個(gè)月B.六個(gè)月C.九個(gè)月D.一年【答案】C27、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤B.費(fèi)用和利潤C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤【答案】C28、某設(shè)備工程項(xiàng)目的投標(biāo)人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標(biāo)人離開標(biāo)時(shí)間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時(shí)間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時(shí)間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。A.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間后延B.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間不變C.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間后延D.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間不變【答案】C29、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險(xiǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存活動(dòng)的生產(chǎn)經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D30、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進(jìn)行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D31、發(fā)包方與承包方簽訂設(shè)備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C32、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C33、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。A.通過竣工試驗(yàn)后B.完成缺陷修補(bǔ)工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報(bào)表前【答案】C34、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D35、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)【答案】B36、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個(gè)月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B37、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。工程竣工驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計(jì)要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗(yàn)收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任【答案】D38、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對該部分工程進(jìn)行了竣工試驗(yàn)D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A39、下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應(yīng)當(dāng)開庭審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應(yīng)當(dāng)書面審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應(yīng)當(dāng)公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實(shí)【答案】A40、下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的是()。A.投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價(jià)的2%B.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金C.投標(biāo)保證金不得以支票形式提交D.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天【答案】B41、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。”該規(guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A.采取補(bǔ)救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C42、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B43、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實(shí)D.法律行為【答案】A44、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個(gè)設(shè)備工程或單位工程后進(jìn)行竣工后試驗(yàn)，確定可以開始試驗(yàn)日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D45、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A46、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C47、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，依法必須公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。A.國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報(bào)紙、雜志C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介【答案】A48、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會(huì)對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式【答案】A49、買受人在合同內(nèi)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運(yùn)過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。A.出賣人B.承運(yùn)人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C50、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A51、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責(zé)D.安全第一、預(yù)防為主【答案】D52、某建筑設(shè)計(jì)院超越資質(zhì)等級(jí)承攬?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，且設(shè)計(jì)中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計(jì)院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起2個(gè)月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進(jìn)行調(diào)解D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】D53、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B54、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A55、甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護(hù)自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D56、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個(gè)月C.3個(gè)月D.6個(gè)月【答案】B57、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B58、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進(jìn)行調(diào)解【答案】D59、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B60、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B61、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務(wù)院B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B62、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的起始時(shí)間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B63、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A64、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求【答案】A65、在設(shè)備采購合同中，因買受人原因致使設(shè)備不能按照約定期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自()之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)。A.合同成立B.合同簽訂C.合同生效D.違反約定【答案】D66、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計(jì)劃詳細(xì)規(guī)定了合同價(jià)格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由()編制。A.承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額B.承包商根據(jù)投標(biāo)金額C.工程師根據(jù)合同價(jià)格D.業(yè)主根據(jù)資金落實(shí)情況【答案】A67、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時(shí)效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B68、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A69、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A70、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計(jì)算C.違約金加采購方的損失計(jì)算D.供貨方實(shí)際違約情況【答案】B71、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A72、FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時(shí)間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報(bào)表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書【答案】D73、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A74、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。A.進(jìn)入施工現(xiàn)場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C75、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼?yàn)未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗(yàn)B.此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過了竣工后試驗(yàn)C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗(yàn)D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗(yàn)【答案】B76、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。A.安全設(shè)施B.安全警示標(biāo)志C.安全疏散標(biāo)志D.安全報(bào)警裝置【答案】B77、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計(jì)局局長【答案】A78、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運(yùn)用時(shí)發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標(biāo)書B.中標(biāo)通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D79、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責(zé)任D.法律事實(shí)【答案】D80、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D81、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時(shí)，編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C82、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D83、FIDIC合同條件引入的解決爭端機(jī)制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評(píng)判委員會(huì)(DAB)C.仲裁機(jī)構(gòu)D.人民法院【答案】B84、工程師將其權(quán)利委托給其助手時(shí)，授權(quán)委托書的生效時(shí)間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時(shí)B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時(shí)C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天【答案】B85、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。A.竣工時(shí)間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B86、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C87、承包商編制的質(zhì)量管理計(jì)劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項(xiàng)目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B88、設(shè)備采購合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門【答案】A89、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開標(biāo)前B.提交投標(biāo)書時(shí)C.開標(biāo)現(xiàn)場D.確定招標(biāo)人前【答案】C90、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A91、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時(shí)效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷D.某項(xiàng)目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】D92、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠【答案】A93、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D94、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗(yàn)收()。A.由采購方負(fù)責(zé)，供貨方參加B.由供貨方負(fù)責(zé)，采購方參加C.由采購方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加【答案】A95、在設(shè)備工程合同談判階段，雙方談判結(jié)果一般以()形式，形成書面文件。A.技術(shù)資料B.商務(wù)資料C.合同專用條件D.合同補(bǔ)遺【答案】D96、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時(shí)，乙有權(quán)請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價(jià)格【答案】C97、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復(fù)議C.和解D.訴訟【答案】C98、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C99、出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自()起由買受人承擔(dān)。A.自該設(shè)備運(yùn)抵目的地時(shí)B.自該設(shè)備買賣合同生效時(shí)C.自該設(shè)備買賣合同成立時(shí)D.自該設(shè)備交付買受人時(shí)【答案】C100、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個(gè)月。A.1B.2C.3D.4【答案】B多選題（共40題）1、下列選項(xiàng)中，屬于行政責(zé)任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)E.消除危險(xiǎn)【答案】AD2、下列關(guān)于代理特征的表述，正確的有()。A.代理行為是代理人以被代理人的名義實(shí)施的行為B.代理行為產(chǎn)生的法律后果直接歸屬于被代理人C.代理人對任何行為均可實(shí)行代理D.被代理人必須具有民事行為能力E.代理權(quán)限是依據(jù)法律規(guī)定直接產(chǎn)生的【答案】AB3、工程師可隨時(shí)通知承包商，并要求其提交修改的進(jìn)度計(jì)劃的情形有()。A.發(fā)生洪水B.進(jìn)度計(jì)劃中不符合合同的內(nèi)容C.實(shí)際進(jìn)度慢于計(jì)劃進(jìn)度D.實(shí)際進(jìn)度快于計(jì)劃進(jìn)度E.由于承包商提供的設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備等存在缺陷造成工程暫?！敬鸢浮緽CD4、總體策劃設(shè)備工程項(xiàng)目整個(gè)建設(shè)期內(nèi)可能簽訂的合同時(shí)，主要依據(jù)包括()。A.相關(guān)法律法規(guī)B.設(shè)備工程的特性C.設(shè)計(jì)文件D.資源情況E.市場環(huán)境【答案】ABD5、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時(shí)顯失公平【答案】AD6、設(shè)備承攬合同中，定作人的主要義務(wù)有()。A.協(xié)助承攬人完成工作B.支付報(bào)酬C.保守秘密D.不得隨意變更工作事項(xiàng)、范圍E.領(lǐng)取承攬物、接收工作成果【答案】ABD7、買賣合同中，買受人應(yīng)當(dāng)按照約定數(shù)額支付價(jià)款，合同對價(jià)款沒有約定或約定不明確時(shí)，買受人可依《合同法》確定價(jià)款的方法有()。A.提議雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定B.按照合同有關(guān)條款確定C.按照交易習(xí)慣確定D.按照訂立合同時(shí)簽訂地市場價(jià)格確定E.按照訂立合同時(shí)履行地市場價(jià)格確定【答案】ABC8、許可審批機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤回生產(chǎn)許可的情形有()。A.被許可生產(chǎn)的產(chǎn)品列入國家決定淘汰產(chǎn)品目錄的B.被許可人不再生產(chǎn)被許可的產(chǎn)品的C.生產(chǎn)許可依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業(yè)自行轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證書【答案】ABC9、評(píng)標(biāo)程序一般分為()等階段。A.資質(zhì)預(yù)審B.初評(píng)C.詳評(píng)D.技術(shù)評(píng)審E.商務(wù)評(píng)審【答案】BC10、甲建設(shè)單位和乙施工企業(yè)就施工材料質(zhì)量缺陷引發(fā)了施工合同糾紛后，甲準(zhǔn)備起訴乙。此時(shí)，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設(shè)單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業(yè)所在地【答案】D11、有資格代理招標(biāo)的機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的條件包括()。A.必須是法人組織B.不得與行政機(jī)關(guān)有隸屬關(guān)系C.有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的場所D.有編制招標(biāo)文件的能力E.有自己的評(píng)標(biāo)專家?guī)臁敬鸢浮緽CD12、合同的成立必須經(jīng)過()。A.要約邀請B.要約C.承諾D.鑒證E.公證【答案】BC13、根據(jù)《民法通則》，下列情形中，可導(dǎo)致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復(fù)民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權(quán)利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD14、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于索賠事件處置的說法，正確的有()。A.索賠通知應(yīng)在索賠事件發(fā)生后合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出B.如果承包商未發(fā)出索賠通知，則視為承包商放棄索賠權(quán)利C.索賠款額應(yīng)列入最終付款證書中，并支付給承包商D.工程師應(yīng)對承包商的索賠報(bào)告作出回應(yīng)E.工程師收到承包商的索賠通知后，應(yīng)做好索賠事件的同期記錄【答案】ABD15、下列選項(xiàng)中，屬于無效合同的有()。A.一方以欺詐手段訂立的合同B.一方以脅迫手段訂立的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.損害社會(huì)公共利益的合同E.限制民事行為能力人訂立的合同【答案】CD16、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于合同和投標(biāo)函的說法，正確的有()。A.投標(biāo)函附錄不構(gòu)成合同B.投標(biāo)函有時(shí)也稱作報(bào)價(jià)函C.投標(biāo)函構(gòu)成合同D.投標(biāo)函應(yīng)按業(yè)主規(guī)定的格式填寫E.投標(biāo)書中的承包商建議書是合同文件的組成部分【答案】BCD17、根據(jù)《民法通則》，下列承擔(dān)法律責(zé)任的方式中，屬于承擔(dān)民事責(zé)任的方式有()。A.返還財(cái)產(chǎn)B.排除妨礙或消除危險(xiǎn)C.罰金D.支付違約金E.賠償損失【答案】ABD18、某施工單位組織編制深基坑的專項(xiàng)施工方案時(shí)實(shí)施的下列行為中，符合《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗(yàn)算結(jié)果C.經(jīng)專職安全生產(chǎn)管理人員和項(xiàng)目經(jīng)理簽字報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)D.經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施E.由專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督實(shí)施【答案】ABD19、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨(dú)立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施代理行為【答案】AC20、設(shè)備承攬合同中，定作人的主要義務(wù)有()。A.協(xié)助承攬人完成工作B.支付報(bào)酬C.保守秘密D.不得隨意變更工作事項(xiàng)、范圍E.領(lǐng)取承攬物、接收工作成果【答案】ABD21、項(xiàng)目開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件存在下列問題，可以繼續(xù)評(píng)標(biāo)的情況包括()。A.沒有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)擔(dān)保B.報(bào)價(jià)金額的大小寫不一致C.總價(jià)金額和單價(jià)與工程量乘積之和的金額不一致D.貨物包裝方式高于招標(biāo)文件要求E.貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)低于招標(biāo)文件要求【答案】BCD22、設(shè)備工程合同履行過程中，合同控制主要有()階段控制。A.設(shè)計(jì)B.采購C.制造D.生產(chǎn)運(yùn)營E.安裝【答案】ABC23、根據(jù)有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)，下列關(guān)于投標(biāo)人的說法，正確的是()。A.母公司與其子公司可以成為同一標(biāo)段的不同投標(biāo)人B.公司法人的分支機(jī)構(gòu)可以作為投標(biāo)人C.投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力D.投標(biāo)人應(yīng)符合國家關(guān)于其資格條件規(guī)定E.投標(biāo)人應(yīng)符合招標(biāo)文件關(guān)于其資格條件的規(guī)定【答案】CD24、在設(shè)備工程安裝合同中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則發(fā)包人的職責(zé)包括()。A.指導(dǎo)安裝調(diào)試B.辦理土地征用C.處理設(shè)備的質(zhì)量問題D.參加試車和驗(yàn)收試驗(yàn)E.辦理停水、停電等所需證件【答案】B25、依照《民法通則》的規(guī)定，法人應(yīng)具備的基本條件包括()。A.依法成立B.有必要的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)C.有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和場所D.注冊登記，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照E.能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任【答案】ABC26、判斷生產(chǎn)設(shè)備所有權(quán)歸屬業(yè)主的時(shí)間界限的情況有()。A.生產(chǎn)設(shè)備起運(yùn)B.生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)至現(xiàn)場C.承包商向制造商付款D.業(yè)主向承包商付款E.生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)工程師檢驗(yàn)認(rèn)可【答案】BD27、按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定，()可以不進(jìn)行招標(biāo)，采用直接發(fā)包的方式委托建設(shè)任務(wù)。A.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣B.重要設(shè)備的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣C.監(jiān)理合同，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣D.項(xiàng)目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣E.項(xiàng)目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣【答案】A28、按照我國《民法通則》的規(guī)定，無權(quán)代理的表現(xiàn)形式有()。A.無代理權(quán)人以他人名義實(shí)施的代理行為B.代理人在代理權(quán)限內(nèi)以被代理人的名義實(shí)施的代理行為C.代理人超越代理權(quán)限實(shí)施代理的行為D.代理人代理權(quán)終止后實(shí)施的代理行為E.代