2022-2023年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同高分通關(guān)題型題庫附解析答案

2022-2023年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同高分通關(guān)題型題庫附解析答案

單選題（共200題）1、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個月內(nèi)B.期滿前6個月內(nèi)C.期滿后15日內(nèi)D.期滿后3個月內(nèi)【答案】A2、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A3、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。A.對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證B.受領(lǐng)標(biāo)的物C.對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保D.提供有關(guān)單證和資料【答案】B4、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C5、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C6、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B7、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D8、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D9、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存活動的生產(chǎn)經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D10、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D11、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認(rèn)后有效D.乙拒絕后無效【答案】A12、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設(shè)項目，可以不進行招標(biāo)采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C13、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B14、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應(yīng)的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A15、承包商將運達現(xiàn)場的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場時，應(yīng)經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項目經(jīng)理【答案】B16、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A17、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A18、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B19、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個月【答案】C20、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負(fù)責(zé)C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C21、設(shè)備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標(biāo)人D.中標(biāo)人【答案】B22、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。A.本單位安全生產(chǎn)管理人員B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級主管部門【答案】C23、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C24、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應(yīng)進行()，并將結(jié)果通知工程師。A.目視檢查B.化學(xué)試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A25、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C26、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A27、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿28、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，下列關(guān)于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】A29、公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A.是否進行資格預(yù)審B.是否組織現(xiàn)場考察C.是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑D.是否公開開標(biāo)【答案】A30、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C31、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A32、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D33、在我國，下列知識產(chǎn)權(quán)中，保護期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權(quán)B.實用新型專利權(quán)C.職務(wù)作品著作權(quán)D.商標(biāo)專用權(quán)【答案】A34、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B35、某必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元，評標(biāo)價1050萬元；丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B36、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進度款，則應(yīng)對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C37、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B38、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人【答案】C39、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院C.社會團體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D40、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B41、單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗C.工程師應(yīng)另行通知承包商進行竣工試驗的日期D.承包商可自行完成竣工試驗【答案】A42、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D43、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C44、津濱工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應(yīng)當(dāng)向()提出申請。A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門B.國務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門D.天津市人民政府責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】C45、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A46、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C47、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計修改，應(yīng)依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用C.委托人超過合同約定的日期付費時應(yīng)向設(shè)計人償付逾期違約金D.政府主管部門對設(shè)計文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計費【答案】D48、當(dāng)工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時，承包商應(yīng)得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D49、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B50、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B51、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實行招標(biāo)的項目是()。A.外商投資工業(yè)項目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D.搶險救災(zāi)工程【答案】C52、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B53、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A54、某必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元，評標(biāo)價1050萬元；丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B55、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D56、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B57、設(shè)備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D58、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B59、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開標(biāo)前B.提交投標(biāo)書時C.開標(biāo)現(xiàn)場D.確定招標(biāo)人前【答案】C60、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B61、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認(rèn)并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權(quán)。工程竣工結(jié)算時，甲對乙確認(rèn)的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認(rèn)B.經(jīng)甲確認(rèn)的有效，甲不予確認(rèn)的無效C.經(jīng)乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設(shè)計費【答案】C62、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D63、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標(biāo)通知C.進駐現(xiàn)場D.提供設(shè)計文件【答案】A64、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C65、下列與不可抗力相關(guān)的敘述，錯誤的是()。A.不可抗力是指不能預(yù)見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責(zé)任責(zé)任C.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據(jù)情況部分免除責(zé)任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C66、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)B.抵押人的宅基地使用權(quán)C.抵押人擁有的股票D.學(xué)校設(shè)施【答案】A67、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應(yīng)當(dāng)按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D68、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)是()。A.個人獨資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營企業(yè)D.法人企業(yè)【答案】D69、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C70、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A71、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C72、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當(dāng)事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D73、下列關(guān)于留置擔(dān)保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔(dān)保形式的合同【答案】A74、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C75、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D76、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。A.進入施工現(xiàn)場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C77、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應(yīng)當(dāng)按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D78、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報價的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達成的協(xié)議進一步確認(rèn)和具體化【答案】A79、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C80、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B81、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C82、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B83、單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗C.工程師應(yīng)另行通知承包商進行竣工試驗的日期D.承包商可自行完成竣工試驗【答案】A84、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C85、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進行分包【答案】D86、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計文件D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進度計劃【答案】A87、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A88、代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協(xié)商后的意思表示C.代理人獨立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C89、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B90、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A91、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A92、設(shè)備采購合同，供貨方負(fù)責(zé)代運設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運設(shè)備時承運部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運部門【答案】A93、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，招標(biāo)人可以采用邀請招標(biāo)方式的情形是()。A.主要工藝、技術(shù)采用特定專有技術(shù)B.需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求C.采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大D.國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位【答案】C94、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D95、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C96、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發(fā)件人的主營業(yè)地B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地C.收件人的主營業(yè)地D.收件人的經(jīng)常居住地【答案】C97、對竣工后試驗的結(jié)果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結(jié)果產(chǎn)生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C98、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A99、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設(shè)項目，可以不進行招標(biāo)采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C100、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。A.缺陷責(zé)任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設(shè)備維修期【答案】C101、資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險公司【答案】C102、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標(biāo)的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D103、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C104、某建設(shè)項目施工招標(biāo)時，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B105、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場修復(fù)。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A106、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A107、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D108、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。A.進入施工現(xiàn)場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C109、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任【答案】A110、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D111、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應(yīng)至少指派一名稱職的()，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的安全和預(yù)防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預(yù)防事故發(fā)生的職權(quán)。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應(yīng)急救援人員D.專職醫(yī)護人員【答案】A112、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。A.安全設(shè)施B.安全警示標(biāo)志C.安全疏散標(biāo)志D.安全報警裝置【答案】B113、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A114、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當(dāng)事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D115、在承包商負(fù)責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險中所列的風(fēng)險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項損失的費用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B116、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C117、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B118、設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設(shè)計C.加大資金收入D.調(diào)整合同計劃【答案】B119、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C120、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C121、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A.修補質(zhì)量缺陷B.結(jié)算預(yù)付款C.設(shè)計交底D.裁決合同爭端【答案】A122、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任【答案】C123、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B124、甲方向乙方購買10臺設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)【答案】A125、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進行操作和維修培訓(xùn)B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作【答案】C126、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預(yù)定的時間和地點進行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B127、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C128、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計單位與施工班組進行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】B129、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D130、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關(guān)系B.持續(xù)改進C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B131、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】A132、保險作為風(fēng)險轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風(fēng)險事件的發(fā)生B.避免風(fēng)險事件對保險標(biāo)的的損害C.發(fā)生風(fēng)險事件后得到經(jīng)濟補償D.發(fā)生風(fēng)險事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任【答案】C133、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D134、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B135、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D136、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D137、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C138、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C139、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。A.承包商B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】A140、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風(fēng)險與保險D.竣工結(jié)算【答案】A141、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C142、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A143、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A144、某水泥廠因技術(shù)問題致使生產(chǎn)的水泥達不到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應(yīng)合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權(quán)限【答案】A145、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C146、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C147、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。A.尚無合同關(guān)系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任【答案】C148、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當(dāng)天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決【答案】D149、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項目估算價的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項目估算價的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B150、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A151、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標(biāo)通知書【答案】C152、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達之日【答案】C153、世達公司投資的某工程項目依法應(yīng)進行招標(biāo)投標(biāo)。世達公司的下列行為中，不符合招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標(biāo)底B.世達公司自行選擇了招標(biāo)代理機構(gòu)C.世達公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)D.世達公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)委員會專家名單【答案】D154、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任【答案】D155、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D156、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A157、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效期，起算時間是()之日。A.投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件B.招標(biāo)人收到投標(biāo)文件C.提交投標(biāo)文件截止D.提交投標(biāo)保證【答案】C158、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。A.締約過失責(zé)任B.違約責(zé)任C.行政責(zé)任D.經(jīng)濟責(zé)任【答案】A159、下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效【答案】C160、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力是指()。A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟實體B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專業(yè)人員D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)臁敬鸢浮緾161、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C162、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力是指()。A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟實體B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專業(yè)人員D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)臁敬鸢浮緾163、法律關(guān)系是一定的社會關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。A.道德關(guān)系B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系C.人際關(guān)系D.民事關(guān)系【答案】B164、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B165、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A166、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B167、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B168、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B169、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D170、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任【答案】A171、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn).債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務(wù)人承擔(dān)【答案】C172、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A173、代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實施的、其民事責(zé)任由被代理人承擔(dān)的法律行為。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B174、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C175、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A176、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D.整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進行【答案】A177、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴(yán)重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B178、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)D.出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B179、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)?！痹撘?guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C180、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C181、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C182、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C.購買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D183、根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請招標(biāo)D.分兩階段進行招標(biāo)【答案】A184、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D185、對基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B186、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C187、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實D.法律行為【答案】A188、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C189、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。A.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險D.產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況【答案】C190、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。A.進度款B.結(jié)算款C.合同價格D.保留金【答案】C191、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項目的所有風(fēng)險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A192、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C193、在設(shè)備采購合同中，因買受人原因致使設(shè)備不能按照約定期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自()之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險。A.合同成立B.合同簽訂C.合同生效D.違反約定【答案】D194、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計費B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用C.與設(shè)計人就設(shè)計費用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B195、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化時，可以()。A.行使同時履行抗辯權(quán)B.變更合同C.行使撤銷權(quán)D.中止履行合同【答案】D196、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】D197、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。A.實體民事權(quán)利B.勝訴權(quán)C.起訴權(quán)D.抗辯權(quán)【答案】B198、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B199、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進行分包【答案】D200、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】D多選題（共100題）1、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列情形中，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的有()。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一單位或者個人編制B.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝C.不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金從同一單位的賬戶轉(zhuǎn)出D.同一集團的組織成員按集團要求協(xié)同投標(biāo)E.不同投標(biāo)人相互租借資質(zhì)證書投標(biāo)【答案】ABC2、在設(shè)備工程合同履行過程中，也會發(fā)生業(yè)主索賠。下列關(guān)于業(yè)主索賠權(quán)利的說法，正確的有()。A.業(yè)主應(yīng)在發(fā)生索賠事件后的28天內(nèi)，提交索賠報告B.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括有權(quán)得到的付款、缺陷通知期延長C.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括費用、利潤和竣工時間D.業(yè)主要求延長缺陷通知期的，應(yīng)在缺陷通知期期滿前發(fā)出通知E.業(yè)主的索賠額確定后，可從合同價格和支付證書中扣除【答案】BD3、設(shè)備工程合同履行階段的期中付款包括()。A.預(yù)付款B.進度付款C.竣工結(jié)算款D.最終付款E.材料、設(shè)備付款【答案】ABC4、甲公司與乙公司因設(shè)備工程合同糾紛提起訴訟，甲公司向法庭提供的下列文件，可作為證據(jù)使用的有()。A.設(shè)備工程合同B.監(jiān)理工程師證言C.法庭記錄D.工程部分梁裂縫的照片E.法律、行政法規(guī)和工程驗收規(guī)范【答案】ABD5、當(dāng)事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示不履行主要債務(wù)的B.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的C.因不可抗力不能實現(xiàn)合同目的D.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)的E.當(dāng)事人一方違約致使不能實現(xiàn)合同目的【答案】ABC6、甲公司依法訂立設(shè)備工程合同后，為滿足合同需要，與乙公司訂立了一份設(shè)備加工合同。乙公司向丙公司購買材料用于設(shè)備加工，并委托丁公司將加工出的設(shè)備，運輸至工程現(xiàn)場附近的戊倉儲公司保管。由此形成的各個合同中，如果當(dāng)事人不履行合同義務(wù)時，相應(yīng)的債權(quán)人可以行使留置權(quán)的合同有()。A.設(shè)備保管合同B.設(shè)備運輸合同C.材料買賣合同D.設(shè)備加工合同E.設(shè)備工程合同【答案】ABD7、按照我國《民法通則》的規(guī)定，無權(quán)代理的表現(xiàn)形式有()。A.無代理權(quán)人以他人名義實施的代理行為B.代理人在代理權(quán)限內(nèi)以被代理人的名義實施的代理行為C.代理人超越代理權(quán)限實施代理的行為D.代理人代理權(quán)終止后實施的代理行為E.代理人與第三人惡意串通的代理行為【答案】ACD8、根據(jù)有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)，下列關(guān)于投標(biāo)人的說法，正確的是()。A.母公司與其子公司可以成為同一標(biāo)段的不同投標(biāo)人B.公司法人的分支機構(gòu)可以作為投標(biāo)人C.投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力D.投標(biāo)人應(yīng)符合國家關(guān)于其資格條件規(guī)定E.投標(biāo)人應(yīng)符合招標(biāo)文件關(guān)于其資格條件的規(guī)定【答案】CD9、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，合同終止。A.債權(quán)人免除債務(wù)B.債務(wù)相互抵銷C.債務(wù)依法提存D.債權(quán)合法轉(zhuǎn)讓E.債務(wù)已按約定履行【答案】ABC10、根據(jù)我國《合同法》，當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的方式有()。A.繼續(xù)履行B.賠禮道歉C.采取補救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC11、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD12、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業(yè)特長C.各專業(yè)知識有機整合D.談判小組的人員數(shù)量E.表達與傳遞信息的能力【答案】BCD13、行為人實施的行為不符合法律行為的有效條件而構(gòu)成無效行為，則這種無效行為可以產(chǎn)生以下法律后果()。A.雙方調(diào)解B.申請仲裁C.返還財產(chǎn)D.賠償損失E.追繳財產(chǎn)【答案】CD14、根據(jù)《合同法》對相關(guān)合同的規(guī)定，下列說法正確的有()。A.建設(shè)工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設(shè)計合同和施工合同B.委托合同無論是否有償，委托人都有義務(wù)預(yù)付或補償委托事務(wù)所必要的費用C.出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自合同成立時起由買受人承擔(dān)D.承攬人可將對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工作交由第三人完成E.承攬合同履行中，定作人享有任意解除權(quán)【答案】BC15、評標(biāo)過程中，初步評審的主要內(nèi)容包括()。A.投標(biāo)人的合格性B.投標(biāo)擔(dān)保C.資格證明文件D.業(yè)績E.報價的合理性【答案】ABCD16、根據(jù)《物權(quán)法》，下列財產(chǎn)中可以設(shè)定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通運輸工具C.公立學(xué)校的教育設(shè)施D.依法被查封、抵押、監(jiān)管的財產(chǎn)E.以招標(biāo)方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)【答案】AB17、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，雇主應(yīng)承擔(dān)由于戰(zhàn)爭而導(dǎo)致的()損失或損壞的風(fēng)險。A.工程B.貨物C.承包商文件D.工程師文件E.承包商設(shè)備【答案】ABC18、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人就標(biāo)的物的交付地點沒有約定的，其交付地的確定規(guī)則是()。A.由當(dāng)事人補充協(xié)議B.不能達成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣C.標(biāo)的物需要運輸?shù)?，以第一承運人承運地為交付地D.標(biāo)的物不需要運輸，當(dāng)事人不知道標(biāo)的物所在地的，以出賣人訂立合同時的營業(yè)地為交付地E.標(biāo)的物不需要運輸，當(dāng)事人于合同訂立時都知道標(biāo)的物所在地的，以標(biāo)的物所在地為交付地【答案】ABD19、根據(jù)《民法通則》，下列承擔(dān)法律責(zé)任的方式中，屬于承擔(dān)民事責(zé)任的方式有()。A.返還財產(chǎn)B.排除妨礙或消除危險C.罰金D.支付違約金E.賠償損失【答案】ABD20、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于暫時停工后果的表述，正確的有()。A.如果工程師發(fā)布暫時停工指示是非承包商原因?qū)е聲r，承包商有權(quán)就竣工時間提出索賠B.如果工程師發(fā)布暫時停工指示是非承包商原因?qū)е聲r，承包商有權(quán)就費用提出索賠C.如果暫時停工由于承包商違約導(dǎo)致，承包商無權(quán)索賠D.如果暫時停工累計達到56天以上，承包商可解除合同E.無論何種原因?qū)е聲簳r停工，承包商均可索賠【答案】ABC21、根據(jù)《民法通則》，法人應(yīng)具備的基本條件有()。A.依法成立B.設(shè)立分支機構(gòu)C.有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費D.能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任E.有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所【答案】ACD22、資格預(yù)審的目的有()。A.防止投標(biāo)人之間串通B.確保獲得最優(yōu)報價C.確保投標(biāo)人具有履行合同的能力D.防止投標(biāo)人騙取中標(biāo)E.確保招標(biāo)具有一定的競爭性【答案】C23、從業(yè)主角度講，設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標(biāo)方法D.明確評標(biāo)程序E.編制設(shè)備工程合同管理計劃【答案】AB24、下列關(guān)于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同中委托人的敘述，正確的有()。A.設(shè)備工程項目由原有企業(yè)投資的，原有企業(yè)是委托人B.設(shè)備工程項目由多方投資的，其投資實體是委托人C.設(shè)備工程項目由政府單一投資的，其設(shè)立的公司是委托人D.委托人只負(fù)責(zé)項目籌資、項目建設(shè)E.設(shè)備工程項目由多方投資的，投資方設(shè)立的無限責(zé)任公司是委托人【答案】ABC25、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，業(yè)主的風(fēng)險有()。A.戰(zhàn)爭、敵對行動(不論宣戰(zhàn)與否)、入侵、外敵行動B.承包商使用爆炸性物質(zhì)、輻射或放射性活動C.應(yīng)由業(yè)主負(fù)責(zé)并提供的工程任何部分的設(shè)計D.非合同事先約定的業(yè)主提前占用永久工程的某一部分E.一個有經(jīng)驗的承包商不可預(yù)見且無法合理防范的自然力的作用【答案】ACD26、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，承包商在收到履約證書后56天內(nèi)，向工程師提交的最終報表草案，應(yīng)詳細(xì)列出()。A.根據(jù)合同完成的所有工作的價值B.承包商認(rèn)為根據(jù)合同或其他規(guī)定應(yīng)支付給他的任何其他款額C.最終應(yīng)支付的款額D.雇主應(yīng)付給承包商的余額E.承包商還應(yīng)付給雇主的余額【答案】AB27、投標(biāo)文件出現(xiàn)下列情形的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)予以否決的有()。A.投標(biāo)文件中的總價金額與單價金額不一致B.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)人企業(yè)蓋章C.投標(biāo)報價是所有投標(biāo)文件中最高的D.投標(biāo)人未按要求提交投標(biāo)保證金的E.聯(lián)合體投標(biāo)沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議【答案】BD28、導(dǎo)致承包商無法在合同規(guī)定的竣工時間內(nèi)完成整個設(shè)備工程或單位工程，承包商有權(quán)要求延長竣工時間的情形有()。A.雨雪天氣不利于現(xiàn)場施工B.合同變更或某些工作量有大量變化C.流行病導(dǎo)致的無法預(yù)見的人員短缺D.當(dāng)?shù)卣驅(qū)е碌臒o法預(yù)見的物品短缺E.在現(xiàn)場的指定分包商造成的延誤【答案】BCD29、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實施代理行為【答案】AC30、索賠依據(jù)應(yīng)具有()等特征。A.經(jīng)濟性B.合法性C.真實性D.完備性E.先進性【答案】BCD31、設(shè)備工程采購的類型包括()。A.工程項目采購B.招標(biāo)采購C.設(shè)計一施工總承包采購D.貨物采購E.咨詢服務(wù)采購【答案】AD32、評標(biāo)過程中，初步評審的主要內(nèi)容包括()。A.投標(biāo)人的合格性B.投標(biāo)擔(dān)保C.資格證明文件D.業(yè)績E.報價的合理性【答案】ABCD33、根據(jù)《民法通則》，下列情形中，可以導(dǎo)致訴訟時效中斷的有()。A.權(quán)利人向義務(wù)人的代理人主張權(quán)利B.權(quán)利人因病住院治療C.義務(wù)人承諾履行義務(wù)D.權(quán)利人向人民法院起訴E.訴訟時效期間最后6個月內(nèi)發(fā)生地震，導(dǎo)致義務(wù)人無法履行義務(wù)【答案】ACD34、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC35、因不可抗力終止合同后，工程師開出的付款證書中通常包括的內(nèi)容有()。A.合同中標(biāo)明的已完成的任何工作價值B.合同終止時承包商人員和設(shè)備遣返回公司注冊地的費用C.承包商將施工設(shè)備運至公司其他工地的費用D.因不可抗力招致的承包商利潤損失E.承包商在不可抗力情況下為完成工程而招致的合理開支【答案】AB36、工程師可隨時通知承包商，并要求其提交修改的進度計劃的情形有()。A.發(fā)生洪水B.進度計劃中不符合合同的內(nèi)容C.實際進度慢于計劃進度D.實際進度快于計劃進度E.由于承包商提供的設(shè)計、材料、設(shè)備等存在缺陷造成工程暫停【答案】BCD37、根據(jù)我國《合同法》，合同訂立的必經(jīng)程序有()。A.要約B.要約--再要約C.承諾D.簽訂書面合同E.公證【答案】AC38、按照民法，下列選項中，屬于民事法律行為的有()。A.某建筑企業(yè)與建設(shè)單位簽訂施工合同B.業(yè)主按合同要求撥付工程預(yù)付款C.某總包單位將主體結(jié)構(gòu)分包給某施工企業(yè)D.設(shè)計單位按建設(shè)單位要求變更設(shè)計內(nèi)容E.甲施工單位與乙施工單位達成聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議【答案】ABD39、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，銷售者售出的產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同要求并給購買產(chǎn)品的消費者造成損失的，銷售者應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)()。A.修理B.更換C.重作D.退貨E.賠償損失【答案】ABD40、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)工程師指示提交的變更建議書，應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容有()。A.變更工作說明B.變更工作進度計劃C.對整個設(shè)備工程計劃進行調(diào)整的建議D.變更工作的價格E.變更導(dǎo)致的索賠金額【答案】ABCD41、我國仲裁協(xié)議的法定內(nèi)容包括()。A.提請仲裁的意思表示B.約定仲裁事項C.仲裁費用的負(fù)擔(dān)D.選擇仲裁委員會E.仲裁地點【答案】ABD42、設(shè)備工程合同對工程質(zhì)量作出規(guī)定的文件主要有()。A.業(yè)主要求B.合同條件C.設(shè)計文件D.技術(shù)規(guī)范E.承包商的建議書【答案】ACD43、某一屬于工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍的項目，項目總投資2000萬元。建設(shè)過程中需要進項的下列采購中，可以不進行招標(biāo)，直接采購的有()。A.專業(yè)工程施工發(fā)包，單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設(shè)備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.設(shè)計合同單項合同估算價90萬元人民幣D.勘察合同單項合同估算價60萬元人民幣E.監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A44、根據(jù)《仲裁法》，仲裁協(xié)議的內(nèi)容包括()。A.仲裁時限B.請求仲裁的意思表示C.仲裁事項D.法律依據(jù)E.選定的仲裁委員會【答案】BC45、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實施代理行為【答案】AC46、在設(shè)備工程合同履行過程中，設(shè)備監(jiān)理工程師進行合同控制的日常工作有()。A.參與合同計劃的落實B.協(xié)調(diào)各方關(guān)系C.實施合同監(jiān)控D.合同文檔管理E.編制合同文件【答案】ABCD47、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC48、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列情形中，招標(biāo)人可申請邀請招標(biāo)的有()。A.項目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇B.未涉及國家安全、國家秘密C.受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇D.采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大E.施工企業(yè)自建自用的工程【答案】ACD49、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員并且必須持證上崗的有()。A.垂直運輸機械作業(yè)人員B.起重信號工C.安全生產(chǎn)管理員D.安裝拆卸工E.爆破作業(yè)人員【答案】ABD50、保險合同中的保險人應(yīng)當(dāng)降低保險費的情形有()。A.據(jù)以確定保險費率的有關(guān)情況發(fā)生變化，保險標(biāo)的危險程度明顯減少B.保險標(biāo)的的保險價值明顯減少C.投保人進行了危險減少通知D.保險合同中的受益人數(shù)量減少E.保險合同的受益人死亡【答案】AB5