建設工程勞務施工合同

建設工程勞務施工合同1.合同雙方本勞務施工合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方締結：甲方（雇主）：___________（單位名稱）。乙方（施工單位）：___________（單位名稱）。2.合同項目根據雙方商定，乙方將承攬甲方委托的建設工程勞務施工項目，具體項目如下：___________（建設工程名稱）。3.合同內容3.1任務乙方應按照合同約定，承擔施工任務，按時圓滿完成建設工程，并保證質量、安全、環(huán)保等方面達到國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準及合同規(guī)定的要求。3.2工期乙方應在合同規(guī)定的工期內按要求完成工程。3.3技術人員乙方應提供符合要求的技術人員進行施工，技術人員應按國家有關規(guī)定持有相關證書及有效證件。3.4質量保證乙方應保證工程質量符合國家有關法規(guī)、行業(yè)標準及本合同約定的要求，承諾為工程所用材料質量負責，并需在合同規(guī)定的保修期內進行維修。3.5安全保障乙方應在施工期間采取必要的安全措施，保障施工現場及周邊安全。3.6環(huán)境保護乙方應在施工期間執(zhí)行有關環(huán)境保護法律法規(guī)，保障施工現場及周邊環(huán)境。4.費用、結算標準及支付方式4.1價款本合同工程總價款為人民幣___________元（大寫：_____________元）。4.2結算標準工程結算按照乙方提供的工程量清單實行，工程量清單中的工程用量及工程量標準須符合國家有關規(guī)定。工程結算中的規(guī)費、損耗、稅金等全部費用由乙方自行負擔。4.3支付方式甲方應在工程驗收合格后按施工進度及結算標準及時支付相應的費用。如甲方有未支付的費用，乙方有權暫停工程的施工。5.合同的違約責任5.1甲方違約責任如甲方未按合同約定時間及數量支付相應的費用，應承擔逾期利息和滯納金等法律后果。如甲方變更工程設計或項目要求，致使乙方需要增加施工費用或者工期，甲方應承擔增加的全部費用和滯納金。5.2乙方違約責任如乙方未按合同約定的時間、質量標準、施工進度完成合同，應承擔相應的延期履約金、賠償金等費用。6.強制解除合同如下列情形發(fā)生，甲方有權單方面解除合同：乙方未按合同約定期限完成合同任務的；乙方未按國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準及合同約定提供設備、材料和技術人員的；乙方未按合同約定進行質量控制和安全措施的；乙方在工程中棄工、停工且拒絕改正的；乙方惡意違反合同約定的。7.爭議解決方式本合同如發(fā)生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。8.其他8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。8.2本合同附件為不可分割的組成部分。8.3本合同未盡事宜，依據國家有關法律法規(guī)和行業(yè)標準執(zhí)行。8.4本合同自___________年___________月___________日起生效，直至工程竣工并驗收合格、甲方支付終結款項。簽訂地點、日期甲方：（蓋章）___________（公司名稱）法定代表人（或授權代表）：___________（簽字）授權代理人（簽字）：___________年月日乙方：（蓋章）_____