二級建造師考試工程法規(guī)(習題卷10)

試卷科目：二級建造師考試工程法規(guī)二級建造師考試工程法規(guī)(習題卷10)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages二級建造師考試工程法規(guī)第1部分：單項選擇題，共189題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列關于仲裁程序的表述，與我國《仲裁法》規(guī)定不一致的是()。A)仲裁應當開庭進行，當事人可以約定不開庭B)仲裁不公開進行，但如不涉及國家秘密，當事人也可以約定公開進行C)對仲裁庭的組成，當事人可以約定由3名仲裁員組成仲裁庭D)在仲裁過程中，雙方和解的，可以要求仲裁機構制作調解書答案:D解析:本題考查仲裁程序。《仲裁法》規(guī)定，當事人申請仲裁后，可以自行和解，當事人達成和解協(xié)議的，可以請求仲裁庭根據和解協(xié)議做出裁決書，也可以撤回仲裁申請，D錯誤。仲裁開庭審理不公開進行，當事人協(xié)議公開的，可以公開進行，但涉及國家秘密的除外，A、B均正確。故選D。[單選題]2.根據《建設工程質量管理條例》，下列工程質量保修的說法，正確的是()。A)屋面防水工程，為5年B)保修期限雙方不能自行約定C)保修范圍雙方不能自行約定D)建設工程超過合理年限后不能再進行使用答案:A解析:本題考查建設工程質量保修制度?！督ㄔO工程質量管理條例》第39條第2款規(guī)定：?建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任??！督ㄔO工程質量管理條例》第40條規(guī)定了保修范圍及其在正常使用條件下各自對應的最低保修期限，雙方在進行約定時可以髙于該條規(guī)定的最低期限，即屋面防水工程最低保修期為5年，A正確。另外，保修范圍、保修期限在滿足法定要求的前提下，可以自行約定，B、C錯誤。建設工程超過合理使用年限如繼續(xù)使用，應依法采取相應措施，并非不能再使用，D錯誤。[單選題]3.《擔保法》規(guī)定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保，定金的數(shù)額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的()。A)5%B)10%C)20%D)25%答案:C解析:本題涉及的考點是定金。《擔保法》規(guī)定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。定金應當以書面形式約定。當事人在定金合同中應當約定交付定金的期限。定金合同從實際交付定金之日起生效。定金的數(shù)額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%。[單選題]4.根據《注冊建造師管理規(guī)定》，下列情形中，不予注冊的有（）。A)錢某取得資格證書3年后申請注冊B)孫某與原單位解除勞動關系后申請變更注冊C)周某申請在兩個單位分別注冊D)李某已滿60歲但仍擔任單位的咨詢顧問答案:C解析:[單選題]5.某建筑施工企業(yè)在2013年5月仍在持2010年1月1日辦理的安全生產許可證進行施工，受到有關部門查處。該案的正確處理方式是（）。A)允許其繼續(xù)施工，限期補辦延期手續(xù)B)允許其繼續(xù)施工，但處以50萬元罰款C)責令停止施工，限期補辦延期手續(xù)，沒收違法所得，并處以5萬元以上10萬元以下罰款D)責令停業(yè)整頓，限期補辦延期手續(xù)，并處以10萬元以上50萬元以下罰款答案:C解析:2020版教材P203頁安全生產許可證有效期滿未辦理延期手續(xù)，繼續(xù)進行生產的，責令停止生產，限期補辦延期手續(xù)，沒收違法所得，并處以5萬元以上10萬元以下罰款。[單選題]6.建設單位申請施工許可證時，向辦證機關提供的施工圖紙及技術資料應當滿足()。A)施工需要并通過監(jiān)理單位審查B)編制招標文件的要求C)工程竣工驗收備案的要求D)施工需要并按規(guī)定通過了審查答案:D解析:本題考核的是施工許可證的法定批準條件。施工許可證的法定批準條件之一是有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料，施工圖設計文件已按規(guī)定進行了審查。[單選題]7.根據《物權法》，為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利屬于（）。A)土地所有權B)土地處分權C)擔保物權D)地役權答案:D解析:2021/2020版教材P16頁地役權，是指為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利。[單選題]8.李某明知行為人張某的代理權已終止還與張某實施民事行為給孫某造成損害的，由（）。A)行為人張某承擔責任B)李某承擔責任C)孫某自行承擔責任D)李某和行為人張某負連帶責任答案:D解析:2021/2020版教材P13頁第三人知道行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權已終止還與行為人實施民事行為給他人造成損害的，由第三人和行為人負連帶責任。[單選題]9.根據《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，建設單位的安全責任包括()。A)編制安全施工措施資料B)審查安全施工措施資料C)向施工單位提供安全施工措施資料D)向建設行政主管部門報送安全施工措施資料答案:D解析:[單選題]10.某地建設行政主管部門檢查某施工企業(yè)的施工工地，發(fā)現(xiàn)該施工企業(yè)沒有按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定設置圍擋，依法責令其停止施工。該建設行政主管部門對該施工企業(yè)采取的行政行為屬于（）。A)行政處罰B)行政裁決C)行政處分D)行政強制答案:A解析:本題考查的是行政處罰。題目中的行為是行政機關對行政相對人作出的處罰，屬于行政處罰。而行政處分是指國家機關、企事業(yè)單位對所屬的國家工作人員違法失職行為尚不構成犯罪，依據法律、法規(guī)所規(guī)定的權限而給予的一種懲戒。[單選題]11.張某被某建筑公司正在施工的建筑墜落物砸傷住院，花費醫(yī)療費16000元，張某向人民法院起訴,并向法院遞交了診斷證明，則該診斷證明是（）。A)鑒定結論B)書證C)證人證言D)勘驗筆錄答案:B解析:2020版教材P311頁2.書證書證，是指以文字、符號所記錄或表示的，以證明待證事實的文書，如合同、書信、文件、票據等。書證是民事訴訟和仲裁中普遍并大量應用的一種證據。[單選題]12.某施工承包合同約定?本工程結算按照財政部、建設部《建設工程價款結算暫行辦法》執(zhí)行?。6月1日，承包人向發(fā)包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，結算價1800萬元，則發(fā)包人應在()內審查完畢，否則視為認可。A)28日B)30日C)45日D)60日答案:B解析:2020版教材P291頁工程竣工結算審查期限要求，單項工程竣工后，承包人應在提交竣工驗收報告的同時，向發(fā)包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，發(fā)包人應按以下規(guī)定時限進行核對（審查）并提出審查意見：（1）500萬元以下，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起20天；（2）500萬元-2000萬元，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起30天；（3）2000萬元-5000萬元，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起45天；（4）5000萬元以上，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起60天。[單選題]13.（2014年）承攬工程不符合規(guī)定質量標準造成損失的，施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義施工的單位承擔（）。A)按份責任B)補充責任C)連帶責任D)公平責任答案:C解析:對因該項目承攬工程不符合規(guī)定的質量標準造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。[單選題]14.下列法規(guī)中，屬于部門規(guī)章的是（）。A)《建設工程質量管理條例》B)《北京市建筑市場管理條例》C)《重慶市建設工程造價管理規(guī)定》D)《市政公用設施抗災設防管理規(guī)定》答案:D解析:部門規(guī)章的事項應當屬于執(zhí)行法律或者國務院的行政法規(guī)、決定、命令的事項，其名稱可以是?規(guī)定?、?辦法?、?實施細則?等，選項A是行政法規(guī)；選項B是地方性法規(guī)；C選項是地方政府規(guī)章;選項D是部門規(guī)章。[單選題]15.《招標投標法》對開標進行了規(guī)定，下列說法錯誤的是（）。A)開標由招標代理機構主持，邀請所有投標人參加B)開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況C)招標文件密封情況經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容D)招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆封、宣讀答案:A解析:2020版教材P78頁《招標投標法》規(guī)定，開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委托的公證機構檢查并公證；經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆封、宣讀。[單選題]16.下列建設工程不良行為中，屬于施工企業(yè)資質不良行為的是（）。A)超越本單位資質等級承攬工程的B)以他人名義騙取中標的C)施工中偷工減料的D)將工程轉包的答案:A解析:選項B,屬于承攬業(yè)務不良行為；選項C,屬于工程質量不良行為；選項D,屬于承攬業(yè)務不良行為。[單選題]17.仲裁庭調解達成協(xié)議的，調解書自()，即發(fā)生法律效力。A)仲裁庭制作完成后B)當事人簽收后C)人民法院確認后D)當事人簽字后答案:B解析:按照《仲裁法》規(guī)定，仲裁庭在作出裁決前，可以先行調解。當事人自愿調解的，仲裁庭應當調解。調解不成的，應當及時作出裁決。調解達成協(xié)議的，仲裁庭應當制作調解書或者根據協(xié)議的結果制作裁決書。調解書與裁決書具有同等法律效力。調解書經雙方當事人簽收后，即發(fā)生法律效力。[單選題]18.《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》規(guī)定，項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的（）。A)50%B)60%C)80%D)90%答案:C解析:項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的80%，因其他事務需離開施工現(xiàn)場時，應向工程項目的建設單位請假，經批準后方可離開。離開期間應委托項目相關負責人負責其外出時的日常工作。[單選題]19.甲公司將項目發(fā)包給乙公司，乙公司將項目轉包給包工頭丙某。工程竣工驗收合格后，甲公司拖欠乙公司500萬元，乙公司拖欠丙某600萬工程款?，F(xiàn)丙某打算直接起訴甲公司，則以下說法正確的是()。A)丙某不得起訴甲公司，法院不宜受理。B)法院應當受理，并應當將乙公司追加為本案當事人C)丙某可以向甲公司主張500萬元D)丙某可以向甲公司主張600萬元答案:C解析:本題考查的是禁止無資質或越級承攬工程的規(guī)定。選項A，丙某可以起訴甲公司;選項B，法院應當受理，并可以將乙公司追加為本案當事人;選項D，丙某可以向甲公司主張500萬元。[單選題]20.A.甲建筑公司本身不具備所承攬項目的資質，為了中標，借用了乙建筑公司的資質。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建設單位以甲建筑公司違法借用資質為名，提出所簽訂的合同無效，不予支付工程款，對此，下列說法中正確的是（）。所簽的合同無效，建設單位必須支付工程款B.所簽的合同無效，建設單位可以不支付工程款C.所簽的合同無效，如果該工程經驗收合格，建設單位必須支付工程款D.所簽的合同有效，建設單位必須支付工程款A)AB)BC)CD)D答案:C解析:C正確，建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予以支付。如建設工程經竣工驗收不合格，則要求承包人修復，修復費用由承包人承擔，修復后驗收仍不合格，可以拒絕支付工程款。[單選題]21.《擔保法》規(guī)定，保證合同中保證方式沒有約定或約定不明確的()。A)按一般保證承擔保證責任B)由當事人協(xié)商承擔保證責任C)按連帶責任保證承擔保證責任D)由債權人指定的保證人承擔保證責任答案:C解析:當事人對保證方式沒有約定或約定不明確的，按連帶責任保證承擔保證責任。[單選題]22.下列關于建筑施工企業(yè)負責人帶班檢查的表述中錯誤的是（）。A)應認真做好檢查記錄，并分別在企業(yè)和工程項目存檔備查B)超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工時，應到施工現(xiàn)場進行帶班檢查C)建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%D)工程開工或停工復工時，應到施工現(xiàn)場帶班檢查答案:D解析:A正確。建筑施工企業(yè)負責人帶班檢查時，應認真做好檢查記錄，并分別在企業(yè)和工程項目存檔備查。B正確。工程項目進行超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工時，建筑施工企業(yè)負責人應到施工現(xiàn)場進行帶班檢查。工程項目出現(xiàn)險情或發(fā)現(xiàn)重大隱患時，建筑施工企業(yè)負責人應到施工現(xiàn)場帶班檢查，督促工程項目進行整改，及時消除險情和隱患。C正確。2011年7月住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》進一步規(guī)定，建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%。D錯誤，《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》規(guī)定的?兩個必須到場?不包括開工或停工復工的情形。[單選題]23.某工程已具備竣工條件，2014年3月2日施工單位向建設單位提交竣工驗收報告，3月7日經驗收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗收合格，3月31日，建設單位將有關資料報送建設行政主管部門備案，則該工程質量保修期自()開始。A)2014年3月2日B)2014年3月7日C)2014年3月20日D)2014年3月31日答案:C解析:本題考核的是建設工程保修期的起始日。建設工程保修期的起始日是竣工驗收合格之日?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，建設行政主管部門或者其他有關部門發(fā)現(xiàn)建設單位在竣工驗收過程中有違反國家有關建設工程質量管理規(guī)定行為的，責令停止使用，重新組織竣工驗收。對于重新組織竣工驗收的工程，其保修期為各方都認可的重新組織竣工驗收的日期。[單選題]24.代理人在代理權限內，以被代理人的名義實施民事法律行為，對其代理行為承擔民事責任的是（）。A)代理人本人B)被代理人C)第三人D)權利人答案:B解析:根據《民法典》的規(guī)定，代理是指代理人在代理權限范圍內，以被代理人的名義與第三人實施法律行為而行為后果由該被代理人承擔的法律制度，故選項B正確。[單選題]25.下列不屬于訴訟時效中止的有（）。A)不可抗力B)繼承開始后未確定繼承人或者遺產管理人C)權利人被義務人或者其他人控制D)權利人向公安機關報案，請求保護其民事權利的答案:D解析:權利人向公安機關、人民檢察院、人民法院報案或者控告，請求保護其民事權利的，訴訟時效從其報案或者控告之日起中斷。[單選題]26.某招標人于6月1日發(fā)出招標文件，招標文件中要求投標人于6月30日前提交投標文件。招標人要對發(fā)出的招標文件進行修改，根據《招標投標法》的規(guī)定，招標人至少應當在（）前以書面形式通知所有招標文件收受人。A)6月10日B)6月15日C)6月20日D)6月30日答案:B解析:本題考查的是招標基本程序。招標人要對發(fā)出的招標文件進行修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。注意：（1）日期起始點；（2）以書面形式而不是其他方式；（3）通知到所有收受人。[單選題]27.（2017年）關于建設工程中代理的說法，正確的是（）。A)建設工程合同訴訟只能委托律師代理B)建設工程中的代理主要是法定代理C)建設工程中應由本人實施的民事法律行為，不得代理D)建設工程中為了被代理人的利益，代理人可直接轉托他人代理答案:C解析:考查建設工程代理行為的設立。A錯誤，下列人員可以被委托為訴訟代理人；（1）律師、基層服務工作者；（2）當事人的近親屬或者工作人員；（3）當事人所在社區(qū)、單位以及有關社會團體推薦的公民。B錯誤，建設工程中的代理主要是委托代理；D錯誤，緊急情況下，為了維護被代理人的利益，代理人可直接轉委托第三人代理。[單選題]28.關于評標的表述中，不正確的是（）。A)評標由招標人依法組建的評標委員會負責B)評標委員會可以否決所有投標C)評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密D)評標委員會成員拒絕在評標報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為不同意評標結果答案:D解析:評標由招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密。評標委員會經評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。依法必須進行招標的項目的所有投標被否決的，招標人應當依法重新招標。評標委員會成員拒絕在評標報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為同意評標結果。[單選題]29.涉外仲裁當事人申請財產保全的，由被申請人住所地或被申請保全的財產所在地的()裁定并執(zhí)行。A)最高人民法院B)高級人民法院C)中級人民法院D)基層人民法院答案:C解析:涉外仲裁當事人申請財產保全的，由被申請人住所地或被申請保全的財產所在地的中級人民法院栽定并執(zhí)行。[單選題]30.下列人員中，不可以被委托為訴訟代理人的有(）。A)律師、基層法律服務工作者B)當事人的近親屬或者工作人員C)當事人所在社區(qū)、單位以及有關社會團體推薦的公民D)當事人本人答案:D解析:下列人員可以被委托為訴訟代理人：①律師、基層法律服務工作者；②當事人的近親屬或者工作人員；③當事人所在社區(qū)、單位以及有關社會團體推薦的公民。[單選題]31.某招標工程在投標截止時，投標人少于3個，正確的做法是（）。A)正常開標B)重新招標C)進行議標D)進行評標答案:B解析:2020版教材P78頁《招標投標法實施條例》規(guī)定，招標人應當按照招標文件規(guī)定的時間、地點開標。投標人少于3個的，不得開標；招標人應當重新招標。[單選題]32.張某采用弄虛作假的手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》，一經發(fā)現(xiàn)，張某將承擔的法律責任是（）。A)撤銷當事人注冊證書，給予警告B)立即取消當事人繼續(xù)教育紀錄，記入不良信用記錄，對社會公布C)撤銷當事人建造師資格證書D)處以1萬元以上3萬元以下的罰款答案:B解析:2020版教材P67《注冊建造師繼續(xù)教育管理暫行辦法》規(guī)定，注冊建造師應按規(guī)定參加繼續(xù)教育，接受培訓測試，不參加繼續(xù)教育或繼續(xù)教育不合格的不予注冊。對于采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經發(fā)現(xiàn)，立即取消其繼續(xù)教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布。[單選題]33.根據我國《民法總則》及有關的法律規(guī)定，普通訴訟時效為（）。A)1年B)2年C)3年D)4年答案:C解析:普通訴訟時效，即向人民法院請求保護民事權利的期間，普通訴訟時效期間通常為3年。[單選題]34.（2014年）關于《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）以下說法正確的是（）。A)當事人必須采用示范文本B)采用示范文本是合同成立的前提C)供當事人訂立合同時參考D)不采用示范文本，合同無效答案:C解析:合同示范文本對當事人訂立合同起參考作用，但不要求當事人必須采用合同示范文本，即合同的成立與生效同當事人是否采用合同示范文本無直接關系。合同示范文本具有引導性、參考性、但無法律強制性，為非強制性使用文本。[單選題]35.下列關于建筑業(yè)企業(yè)資質管理的說法中，正確的是()。A)企業(yè)向資質許可機關提供信息僅限于良好行為檔案信息B)企業(yè)的信用檔案信息無需向全社會公示C)投訴舉報和處理、行政處罰等不良行為不記入信用檔案D)企業(yè)的信用檔案應包括企業(yè)基本情況、業(yè)績、工程質量和安全、合同履約等答案:D解析:2020版教材P103頁建筑業(yè)企業(yè)信用檔案應當包括企業(yè)基本情況、資質、業(yè)績、工程質量和安全、合同履約、社會投訴和違法行為等情況。企業(yè)的信用檔案信息按照有關規(guī)定向社會公開。[單選題]36.根據《建筑法》，建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質量標準所造成的損失，由()A)建筑施工企業(yè)承擔賠償責任B)使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔賠償責任C)建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任D)建設單位、建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人共同承擔責任答案:C解析:《建筑法》第六十六條規(guī)定，建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級;情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質量標準造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。[單選題]37.安全生產監(jiān)督管理部門的下述做法正確的是（）。A)要求施工單位購買其認可的安全防護用品B)在安全設備檢驗時，僅收取檢驗成本費C)在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患，責令立即排除D)在檢查中發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員未戴安全帽，即要求停工整頓答案:C解析:本題考查的是政府部門安全監(jiān)督管理的相關規(guī)定。選項A不得推銷產品；選項B不得收費；選項D對于重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，當責令暫時停產停業(yè)，未戴安全帽不屬于重大安全隱患。[單選題]38.根據《商標法》，注冊商標有效期限為10年，自()之日起計算。A)注冊商標申請人寄出申請書B)商標局收到申請書C)公告發(fā)布D)核準注冊答案:D解析:本題考查的是建設工程知識產權的常見種類。注冊商標有效期為10年，自核準注冊之日起計算。專利權均自申請日起計算。[單選題]39.某工程施工中出現(xiàn)重大安全事故，建設主管部門對施工企業(yè)做出的行政處罰不包括（）。A)罰款B)吊銷資質證書C)責令停工整頓D)行政處分答案:D解析:在建設工程領域，法律、行政法規(guī)所設定的行政處罰主要有：警告、罰款、沒收違法所得、責令限期改正、責令停業(yè)整頓、取消一定期限內參加依法必須進行招標的項目的投標資格、責令停止施工、降低資質等級、吊銷資質證書（同時吊銷營業(yè)執(zhí)照）、責令停止執(zhí)業(yè)、吊銷執(zhí)業(yè)資格證書或其他許可證等。行政處分是指國家機關、企事業(yè)單位對所屬的國家工作人員違法失職行為尚不構成犯罪，依據法律、法規(guī)所規(guī)定的權限而給予的一種懲戒。不屬于行政處罰，故選項D正確。[單選題]40.某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。建議單位在申請領取施工許可證時，應當?shù)轿坏慕ㄔO資金原則上不得少于()萬元。A)100B)200C)1000D)600答案:D解析:建設工程工期為一年以上的，申領施工許可證時的到位資金原則上不少于合同價款的30%。[單選題]41.仲裁裁決書自()之日起發(fā)生法律效力。A)發(fā)出B)當事人收到C)申請撤銷期限屆滿D)作出答案:D解析:2020版教材P336裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力。[單選題]42.甲發(fā)包人與乙承包人訂立建設工程合同，并由丙公司為甲出具工程款支付擔保，擔保方式為連帶責任保證?，F(xiàn)甲到期未能支付工程款，則下列關于該工程款清償?shù)恼f法，正確的是()。A)只能丙公司代甲清償B)乙可要求甲或丙清償C)只能由甲先行清償D)不可能由甲或丙共同清償答案:B解析:2021/2020版教材P29頁連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。[單選題]43.建筑業(yè)企業(yè)資質分為（）。A)施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列B)地基基礎工程等60個類別C)房屋建筑工程等12個類別D)特級、一級、二級、三級四個等級答案:A解析:2020版教材P52頁《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》中規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和施工勞務資質三個序列。[單選題]44.關于建設單位的質量責任和義務的表述中，不正確的是()。A)建設單位應當依法對工程建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購進行招標。B)建設單位應當將工程發(fā)包給具有相應資質等級的單位，可以將建設工程肢解發(fā)包C)建設工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本價格競標D)建設單位應當依法委托監(jiān)理答案:B解析:2020版教材P275頁《建設工程質量管理條例》規(guī)定：建設單位應當將工程發(fā)包給具有相應資質等級的單位。建設單位不得將建設工程肢解發(fā)包。[單選題]45.（2018年）關于施工合同變更的說法，正確的是（）。A)合同變更應當辦理批準、登記手續(xù)B)合同變更內容約定不明確的，推定為未變更C)工程變更必將導致合同變更D)合同非實質性條款的變更無須當事人雙方協(xié)商一致答案:B解析:A錯誤，合同依法需要辦理批準、登記手續(xù)的，才辦理相應手續(xù)；C錯誤，工程變更不一定導致合同的變更；D錯誤，合同中任何內容的變更都須經雙方當事人協(xié)商一致。[單選題]46.給水排水管道工程的最低保修期限為（）。A)2年B)5年C)10年D)合理使用年限答案:A解析:2020版教材P296頁《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，給水排水管道工程的最低保修期限為2年。[單選題]47.某工程項目工期計劃為18個月，其中合同價款中安全防護、文明施工措施費用為86萬元，在合同沒有約定或約定不明情況下，建設單位預付該部分費用至少應為（）。A)25.8萬B)34.4萬C)43萬D)51.6萬答案:A解析:《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規(guī)定》中規(guī)定，建設單位與施工單位在施工合同中對安全防護、文明施工措施費用預付、支付計劃未作約定或約定不明的，合同工期在一年以內的，建設單位預付安全防護、文明施工措施項目費用不得低于該費用總額的50%；合同工期在一年以上的（含一年），預付安全防護、文明施工措施費用不得低于該費用總額的30%，其余費用應當按照施工進度支付。[單選題]48.施工企業(yè)在施工中未采取相應防范措施，造成第三人人身傷害的，其應當承擔（）責任。A)合同B)不當?shù)美鸆)無因管理D)侵權答案:D解析:侵權是指公民或法人沒有法律依據而侵害他人的財產權利或人身權利的行為?！肚謾嘭熑畏ā芬?guī)定：建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發(fā)生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任；建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工單位承擔連帶責任。建設單位、施工單位賠償后，有其他責任人的，有權向其他責任人追償。因其他責任人的原因，建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由其他責任人承擔侵權責任。從建筑物中拋擲物品或者從建筑物上墜落的物品造成他人損害，難以確定具體侵權人的，除能夠證明自己不是侵權人的外，由可能加害的建筑物使用人給予補償。[單選題]49.張某在腳手架上施工時，發(fā)現(xiàn)部分扣件松動而可能倒塌，所以停止了作業(yè)。這屬于從業(yè)人員在行使()。A)知情權B)拒絕權C)緊急避險權D)檢舉權答案:C解析:緊急避險權：從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業(yè)或在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。[單選題]50.關于貨運合同法律特征的表述中，不正確定的是()。A)貨運合同是有償合同B)貨運合同的標的是運輸行為C)貨運合同是實踐合同D)貨運合同當事人的特殊性答案:C解析:本題考核的是貨運合同的法律特征。貨運合同具有以下法律特征：(1)貨運合同是雙務、有償合同;(2)貨運合同的標的是運輸行為;(3)貨運合同是諾成合同;(4)貨運合同當事人的特殊性。[單選題]51.下列當事人提出的證據中，可以單獨作為認定案件事實的有（）。A)與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言B)與書證原件核對無誤的復印件C)無法與原件、原物核對的復印件、復制品D)無正當理由未出庭作證的證人證言答案:B解析:不能單獨作為認定案件事實的證據：①未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當?shù)淖C言；②與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言；③存有疑點的視聽資料；④無法與原件、原物核對的復印件、復制品；⑤無正當理由未出庭作證的證人證言。【考點來源】2Z208023民事訴訟的證據和訴訟時效[單選題]52.企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質的，應當申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質等級。A.山西省高級人民法院?B.山東省高級人民法院A)?B)最高人民檢察院C)?D)最高人民法院答案:D解析:有管轄權的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權的，由上級人民法院指定管轄。人民法院之間因管轄權發(fā)生爭議，由爭議雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決不了的，報請其共同上級人民法院指定管轄。[單選題]53.行政機關做出的下列決定中，當事人不能申請行政復議的是（）。A)行政處分或者其他人事處理決定B)限制人身自由的行政強制措施決定C)罰款、沒收非法財物等行政處罰決定D)有關許可證、執(zhí)照等證書變更、中止、撤銷的決定答案:A解析:行政處分是指國家機關、企事業(yè)單位對所屬的國家工作人員違法失職行為尚不構成犯罪，依據法律、法規(guī)所規(guī)定的權限而給予的一種懲戒。行政復議是公民、法人或其他組織（作為行政相對人）認為行政機關的具體行政行為侵犯其合法權益，依法請求法定的行政復議機關審查該具體行政行為的合法性、適當性，該復議機關依照法定程序對該具體行政行為進行審査，并作出行政復議決定的法律制度。行政處分是行政機關對其內部工作人員做出的，不能就此申請行政復議。選A[單選題]54.單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權委托書向提供商丙采購，由于缺貨，丙向乙說明無法供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋甲公章的空白合同。經查，丙不知乙授權不足的情況。關于甲、乙行為的說法，正確的是()。A)乙的行為屬于法定代理B)甲有權拒絕接受這批普通水泥C)如甲拒絕，應由乙承擔付款義務D)甲承擔付款義務答案:D解析:本題考查的是建設工程代理法律關系。題中的代理屬于表見代理，此代理行為有效，所以甲應承擔付款義務。[單選題]55.關于招標方式的說法，正確的是()。A)公開招標是招標人以招標公告的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標B)邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式要求五個以上特定的法人或者其他組織投標C)省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民政府批準可以進行邀請招標的D)國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開招標答案:C解析:本題考查的是建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所。選項A邀請的為不特定的法人或其他組織;選項B邀請的為3個以上的特定人或者是其他組織;選項D原則上實行公開招標，特殊情況下，經批準可以邀請招標。[單選題]56.用人單位安排勞動者延長工作時間的，應支付不低于工資()的工資報酬。A)120%B)150%C)200%D)300%答案:B解析:[單選題]57.下列關于買賣合同法律特征的相關表述中，正確的是()。A)買賣合同屬于單務合同B)當事人交付標的物屬于履行合同，與合同的成立有關C)買賣合同不以一方當事人交付標的物為合同成立的要件D)買賣合同是一種轉移財產處置權的合同答案:C解析:[單選題]58.關于委托代理終止情形的說法，正確的是（）。A)被代理人恢復了民事行為能力B)被代理人取得了民事行為能力C)指定單位取消指定D)代理期間屆滿或者代理事務完成答案:D解析:委托代理終止的情形：（1）代理期間屆滿或者代理事務完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人喪失民事行為能力；（5）作為被代理人或者代理人的法人終止。法定代理或者指定代理終止的情形：（1）被代理人取得或者恢復民事行為能力；（2）被代理人或者代理人死亡；（3）代理人喪失民事行為能力；（4）指定代理的人民法院或者指定單位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之間的監(jiān)護關系消滅。AB選項系法定代理終止的情形，C選項系指定代理終止的情形，只有D選項系委托代理終止的情形。[單選題]59.建設工程安全生產管理基本制度中，()要求建筑企業(yè)職工在施工中應當遵守有關生產的法律、法規(guī)和建筑行業(yè)安全規(guī)章、規(guī)程，不得違章作業(yè)；對于危及生命安全和身體健康的行為有權提出批評、檢舉和控告。A)安全生產責任制度B)群防群治制度C)安全責任追究制度D)安全生產檢查制度答案:B解析:2020版教材P208頁群防群治制度是《建筑法》中所規(guī)定的建筑安全生產管理的一項重要的法律制度，它是施工企業(yè)進行民主管理的主要內容，也是群眾路線在安全生產管理工作中的具體體現(xiàn)，廣大職工群眾在施工生產活動中既要遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，不得違章作業(yè)，還擁有對于危及生命安全和身體健康的行為提出批評、檢舉和控告的權利。[單選題]60.監(jiān)理單位可以與其監(jiān)理工程的()有隸屬關系，不影響其監(jiān)理工程施工的獨立性。A)設計單位B)材料供應單位C)設備供應單位D)施工總承包單位答案:A解析:工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、構配件和設備供應、單位有隸屬或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監(jiān)理業(yè)務。[單選題]61.對全國建設工程安全生產工作實施綜合監(jiān)督管理的是()。A)國務院負責安全生產監(jiān)督管理的部門B)國務院建設行政主管部門C)安全生產監(jiān)督管理的部門D)建設行政主管部門答案:A解析:本題考查安全生產的監(jiān)督管理。根據《安全生產法》和《建設工程安全生產管理條例》的有關規(guī)定，國務院負責安全生產監(jiān)督管理的部門，對全國建設工程安全生產工作實施綜合監(jiān)督管理，本題應選A。[單選題]62.關于建筑工程施工許可管理的說法，錯誤的是（）。A)申請施工許可證是取得建設用地規(guī)劃許可證的前提條件B)保證工程質量和安全的施工措施須在申請施工許可證前編制完成C)只有法律和行政法規(guī)才有權設定施工許可證的申請條件D)消防設計審核不合格的，不予頒發(fā)施工許可證答案:A解析:選項A錯誤，取得建設用地規(guī)劃許可證是申請施工許可證的前提。選項BCD正確，《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，建設單位申請領取施工許可證，應當具備下列條件，并提交相應的證明文件：（1）依法應當辦理用地批準手續(xù)的，已經辦理該建筑工程用地批準手續(xù)；（2）在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)的建筑工程，已經取得建設工程規(guī)劃許可證；（3）施工場地已經基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進度符合施工要求；（4）已經確定施工企業(yè)；（5）有滿足施工需要的技術資料，施工圖設計文件已按規(guī)定審查合格；（6）有保證工程質量和安全的具體措施；（7）建設資金已經落實；（8）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。[單選題]63.下列不屬于代理主要種類的是()。A)委托代理B)法定代理C)轉代理D)指定代理答案:C解析:本題考核的是代理的主要種類。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。[單選題]64.出賣人將標的物的權利憑證交給買受人，以替代標的物的現(xiàn)實交付，該種交付方式稱為（）。A)簡易交付B)占有改定C)指示交付D)擬制交付答案:D解析:[單選題]65.對某施工現(xiàn)場檢查時，發(fā)現(xiàn)存在相關問題，下列()沒有違反《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定。A)施工單位沒有采取措施防止施工對環(huán)境的污染B)建筑工程施工前，施工單位項目負責人沒有對有關安全施工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明C)施工單位沒有配備專職安全生產管理人員D)施工單位對作業(yè)人員每年進行一次安全生產教育培訓答案:D解析:2020版教材P213頁《建設工程安全生產管理條例》進一步規(guī)定，施工單位應當對管理人員和作業(yè)人員每年至少進行一次安全生產教育培訓，其教育培訓情況記入個人工作檔案。安全生產教育培訓考核不合格的人員，不得上崗。[單選題]66.張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權代理訴訟，但未作具體的授權。則李律師在訴訟中有權實施的行為是()。A)提起反訴B)提出和解C)提出管轄權異議D)部分變更訴訟請求答案:C解析:本題考核點為訴訟代理人的特別授權范圍。根據最高人民法院的司法解釋，在授權委托書中僅寫?全權代理?而無具體授權的情況下，不能認定訴訟代理人已獲得特別授權，即訴訟代理人無權代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解，提起反訴或者上訴。而提出管轄權異議則是訴訟代理人的基本權利，無須特別授權。[單選題]67.某施工單位將進行可能危及危險化學品管道安全的施工作業(yè)，該施工單位應在開工的()日前書面通知管道所屬單位，并與其共同制定應急預案。A)3B)5C)7D)15答案:C解析:《危險化學品安全管理條例》第十三條規(guī)定，進行可能危及危險化學品管道安全的施工作業(yè)，施工單位應當在開工的7日前書面通知管道所屬單位，并與管道所屬單位共同制定應急預案，采取相應的安全防護措施。管道所屬單位應當指派專門人員到現(xiàn)場進行管道安全保護指導。[單選題]68.建設工程招標投標過程中，銀行為建筑工程公司提供的工程保函屬于（）。A)主合同B)從合同C)無償合同D)計劃合同答案:B解析:主合同是不需要其他合同存在而獨立存在的合同；無償合同是一方當事人享有約定的權益，而無須向另一方支付的合同；工程保函不屬于計劃合同，且工程保函是以建設工程承包合同的存在而存在。[單選題]69.城市道橋、鐵路（包括輕軌）、工業(yè)廠房等建設項目，在建成后的使用過程中可能會對周圍環(huán)境產生噪聲污染。建設單位應依法規(guī)定防治措施的時間是（）。A)立項準備時B)建設前期C)建成后D)投入使用后答案:B解析:2020版教材P174城市道橋、鐵路（包括輕軌）、工業(yè)廠房等建設項目，在建成后的使用過程中可能會對周圍環(huán)境產生噪聲污染。因此，建設單位在建設前期就須依法規(guī)定防治措施，并同步建設環(huán)境噪聲污染防治設施。[單選題]70.下列不屬于法人應當具備的條件有（）。A)依法成立B)有自己的名稱、組織機構C)有委托代理人D)有法定代表人答案:C解析:法人應當具備的條件：1.依法成立；2.應當由自己的名稱、組織機構、住所、財產或者經費；3能夠獨立承擔民事責任；4.有法定代表人。[單選題]71.根據2015年《立法法》的最新修改，下列事項只能制定法律的有()。A)對國有財產的征收B)限制財產的強制性措施和處罰C)稅收基本制度D)行政基本制度答案:C解析:《立法法》規(guī)定，只能制定法律的有：(1)國家主權的事項;(2)各級人民代表大會、人民政府、人民法院和人民檢察院的產生、組織和職權;(3)民族區(qū)域自治制度、特別行政區(qū)制度、基層群眾自治制度;(4)犯罪和刑罰;(5)對公民政治權利的剝奪、限制人身自由的強制措施和處罰;(6)稅種的設立、稅率的確定和稅收征收管理等稅收基本制度;(7)對非國有財產的征收;(8)民事基本制度;(9)基本經濟制度以及財政、海關、金融和外面的基本制度;(10)訴訟和仲裁制度;(11)必須由全國人民代表大會及其常務委員會制定法律的其他事項。[單選題]72.某施工企業(yè)中標了某建筑工程，該施工企業(yè)必須投保的險種是(）。A)建筑工程一切險B)安裝工程一切險C)第三者責任險D)工傷保險答案:D解析:《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)應當依法為職工參加工傷保險，繳納工傷保險費。鼓勵企業(yè)為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，支付保險費。[單選題]73.《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程可能產生噪聲污染，施工單位須在開工()以前向所在地縣以上環(huán)境行政主管部門申報該工程采取的環(huán)境噪聲污染防治情況。A)10天B)15天C)20天D)30天答案:B解析:[單選題]74.下列不屬于當事人申請仲裁必須符合的條件是()A)有效的仲裁協(xié)議B)有具體的仲裁請求和事實、理由C)屬于仲裁委員會的受理范圍D)在仲裁委員會所在地有可執(zhí)行的財產答案:D解析:當事人申請仲裁應當符合下列條件：(1)有效的仲裁協(xié)議;(2)有具體的仲裁請求和事一實、理由;(3)屬于仲裁委員會的受理范圍。[單選題]75.影響施工質量的五大要素是指人、材料、機械及().A)方法與環(huán)境B)投資額與合同工期C)方法與設計方案D)投資額與環(huán)境答案:A解析:影響施工質量的主要因素有人、材料、機械、方法及環(huán)境等五大方面。參見教材P154[單選題]76.施工企業(yè)發(fā)生的下列事故中，可構成工程重大安全事故罪的是()。A)勞務作業(yè)人員王某在施工中不慎從樓上墜亡B)施工企業(yè)對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示措施，造成路人李某摔成重傷C)施工企業(yè)工程施工質量不符合標準，造成建筑倒塌，砸死砸傷多人D)勞務作業(yè)人員張某在工地食堂下毒，致使勞務作業(yè)人員集中中毒答案:C解析:本題考查的是建設工程刑事責任的種類及承擔方式。建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的屬于重大安全事故罪，只有選項C是降低工程質量的描述。[單選題]77.關于招標文件澄清或者修改的說法，正確的是（）。A)招標文件的效力高于其澄清或修改文件B)澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的，招標人應在投標截止時間至少15日前澄清或者修改C)澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人D)澄清或者修改通知至投標截止時間不足15日的，在征得全部投標人同意后，可按原投標截止時間開標答案:B解析:A錯誤。招投標文件從效力上來講沒有高低之分。B正確、CD錯誤。招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的內容可能影響資格預審申請文件或者投標文件編制的，招標人應當在提交資格預審申請文件截止時間至少3日前，或者投標截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取資格預審文件或者招標文件的潛在投標人；不足3日或者15日的，招標人應當順延提交資格預審申請文件或者投標文件的截止時間。[單選題]78.建設工程施工合同中，發(fā)包人的主要義務有（）。（如果未履行或完全履行，則承擔賠償責任）A)自行完成建設工程主體結構施工B)交付竣工驗收合格的建設工程C)無償修理質量不合格的建設工程D)及時驗收隱蔽工程答案:D解析:發(fā)包人的主要義務：不得違法發(fā)包，提供必要施工條件，及時檢查隱蔽工程，及時驗收工程，支付工程價款。承包人的主要義務：不得轉包和違法分包工程，自行完成建設工程主體結構施工，接受發(fā)包人有關檢查，交付竣工驗收合格的建設工程，建設工程質量不符合約定的無償修理。[單選題]79.我國《勞動爭議調解仲裁法》規(guī)定，勞動爭議一方當事人在法定期限內不起訴又不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以申請()。A)勞動爭議調解委員會強制執(zhí)行B)勞動爭議仲裁委員會強制執(zhí)行C)人民法院強制執(zhí)行D)勞動行政部門強制執(zhí)行答案:C解析:[單選題]80.關于地役權，下列表述錯誤的是（）。A)當事人應當采用書面形式訂立地役權合同B)地役權合同應包括解決爭議的方法C)地役權自地役權合同生效時設立D)未經登記，不得對抗善意第三人答案:B解析:設立地役權，當事人應當采取書面形式訂立地役權合同，并且地役權自地役權合同生效時設立。地役權合同一般包括下列條款：（1）當事人的姓名或者名稱和住所；（2）供役地和需役地的位置；（3）利用目的和方法；（4）利用期限；（5）費用及其支付方式；（6）解決爭議的方法。?一般?與?應?意境相差較大，因此B選項錯誤?！究键c來源】2Z201041物權的主要種類和與土地相關的物權[單選題]81.某工地施工揚塵嚴重，市環(huán)保局接到群從舉報并進行查實后，依法判其作出停工整改并處以3萬元罰款的行政處罰，施工企業(yè)認為處罰過高，可以向()申請行政復議。(2014.48)A)市環(huán)保局B)省建設廳C)市人民政府D)省人民政府答案:C解析:對于行政復議，應當按照《行政復議法》的規(guī)定向有權受理的行政機關申請，如?對縣級以上地方各級人民政府部門的具體行政行為不服的，由申請人選擇，可以向該部門的本級人民政府申請行政復議，也可以向上一級主管部門申請行政復議。[單選題]82.（2015年）以守法為基礎，根據違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是（）。A)行業(yè)協(xié)會的綜合信用評價B)行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價C)政府對市場主體的守法誠信評價D)社會中介信用機構的綜合信用評價答案:C解析:本題考查的是建筑市場誠信評價的基本規(guī)定。政府對市場主體的守法誠信評價是政府主導，以守法為基礎，根據違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是政府對市場主體的守法誠信評價。[單選題]83.房屋建筑施工總承包一級企業(yè)法定凈資產為()以上。A)3.6億元B)1億元C)4000萬元D)800萬元答案:B解析:本題考查的是企業(yè)資質的法定條件和等級。房屋建筑施工總承包一級企業(yè)法定凈資產為1億元以上。[單選題]84.下列行為中，屬于委托代理的是（）。A)轉包工程B)肢解分包C)請律師代為訴訟D)分包商完成主體結構施工答案:C解析:2021/2020版教材P10頁委托代理是指根據被代理人的委托而產生的代理，按照被代理人的委托行使代理權，而《建筑法》明確規(guī)定了禁止轉包、禁止肢解分包、要求總包商自行完成主體結構施工，顯然，建設工程承包不得委托代理。[單選題]85.甲與乙訂立了一份鋼筋買賣合同，約定貨款為40萬元，乙向甲支付定金3萬元，同時約定如任何一方不履行合同應支付違約金4萬元。甲因將鋼筋賣給丙無法向乙交貨，在乙提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請求是()。A)請求甲雙倍返還定金6萬元B)請求甲雙倍返還定金6萬元，同時請求甲支付違約金4萬元C)請求甲支付違約金4萬元，同時請求返還支付的定金3萬元D)請求甲支付違約金4萬元答案:C解析:定金和違約金賠償原則二者只能擇一使用，選擇違約金時收受定金一方違約的話定金應當返還。[單選題]86.在保證合同中，當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，應當按照()承擔保證責任。A)無效合同的規(guī)定B)效力待定合同的規(guī)定C)連帶責任保證D)一般保證答案:C解析:保證的方式有兩種：(1)一般保證;(2)連帶責任保證。當事人在保證合同中約定，債務人不能履行債務時，由保證人承擔保證責任的，為一般保證。當事人在保證合同中約定保證人與債務人對債務承擔連帶責任的，為連帶責任保證。當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任。[單選題]87.下列不屬于行政強制措施種類的是()。A)限制公民人身自由B)凍結存款、匯款C)排除妨礙、恢復原狀D)扣押財物答案:C解析:2020版教材P342頁行政強制措施包括：限制公民人身自由；查封場所、設施或者財物；扣押財物；凍結存款、匯款；其他行政強制措施。[單選題]88.施工單位防火檢查的內容不包括()。A)消防水源情況B)滅火器材配置情況C)基坑圍護情況D)用電有無違章情況答案:C解析:2020版教材P229頁施工單位防火檢查的內容應當包括：火災隱患的整改情況以及防范措施的落實情況，疏散通道、消防車通道、消防水源情況，滅火器材配置及有效情況，用火、用電有無違章情況，重點工種人員及其他施工人員消防知識掌握情況，消防安全重點部位管理情況，易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施落實情況，防火巡查落實情況等。[單選題]89.按照國家工程建筑消防技術標準進行消防設計的建筑工程竣工時（）。A)必須經原設計單位進行消防驗收合格方可投入使用B)必須由建設、施工、監(jiān)理、設計單位共同進行消防驗收合格方可投入使用C)必須和主體工程竣工驗收同時進行消防驗收D)必須經公安消防機構進行消防驗收合格方可投入使用答案:D解析:2020版教材P288頁按照國家工程建設消防技術標準需要進行消防設計的建設工程竣工，依照下列規(guī)定進行消防驗收、備案：（1）國務院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場所和其他特殊建設工程建設單位應當向公安機關消防機構申請消防驗收；（2）其他建設工程，建設單位在驗收后應當報公安機關消防機構備案，公安機關消防機構應當進行抽查。依法應當進行消防驗收的建設工程，未經消防驗收或者消防驗收不合格的，禁止投入使用；其他建設工程經依法抽查不合格的，應當停止使用。[單選題]90.根據我國《合同法》的規(guī)定，下列情形中，權利人不享有法定解除權的是()。A)運輸建材的貨車途中遭遇洪水，貨物全部變質B)施工過程中，承包人不滿工程師的指令，將全部工人和施工機械撤離現(xiàn)場C)發(fā)包人拒不支付工程款，雙方又不能達成延期付款協(xié)議D)施工單位夜間施工擾民，被行政主管部門責令停工，致使工期延誤答案:D解析:本題考核的是法定解除合同?！逗贤ā芬?guī)定，有下列情形之一的，當事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;(2)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;(3)當事人一方延遲履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行;(4)當事人一方延遲履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的;(5)法律規(guī)定的其他情形。[單選題]91.工傷保險基金可用于()。A)工傷預防宣傳B)投資股票使資金增值C)購買貨幣基金使資金保值D)對當年沒有發(fā)生安全事故的企業(yè)予以獎勵答案:A解析:工傷保險基金存入社會保障基金財政專戶，用于《工傷保險條例》規(guī)定的工傷保險待遇，勞動能力鑒定，工傷預防的宣傳、培訓等費用，以及法律、法規(guī)規(guī)定的用于工傷保險的其他費用的支付。任何單位或者個人不得將工傷保險基金用于投資運營、興建或者改建辦公場所、發(fā)放獎金，或者挪作其他用途。[單選題]92.建設單位應當在竣工驗收后（）個月內向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報送有關竣工驗收資料。A)1B)3C)4D)6答案:D解析:建設單位應當在竣工驗收后6個月內向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報送有關竣工驗收資料。[單選題]93.關于建設工程施工合同一般條款的說法，不正確的是（）。A)建設單位的名稱應以營業(yè)執(zhí)照上名稱為準B)合同標的是財產C)履行地點為施工行為地D)應當采用書面形式答案:B解析:標的就是合同的對象，如有形財產、無形財產、勞務、工作成果等。建設工程施工合同就是一種以特定工作成果為標的的合同。[單選題]94.《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》規(guī)定了項目負責人應當承擔質量終身責任的情形，該情形不包括()。A)發(fā)生工程質量事故B)發(fā)生投訴、舉報、群體性事件、媒體報道并造成惡劣社會影響的嚴重工程質量問題C)由于使用原因造成尚在設計使用年限內的建筑工程不能正常使用D)存在其他需追究責任的違法違規(guī)行為答案:C解析:2020版教材P274頁《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》第6條規(guī)定，符合下列情形之一的，縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門應當依法追究項目負責人的質量終身責任：(1)發(fā)生工程質量事故；(2)發(fā)生投訴、舉報、群體性事件、媒體報道并造成惡劣社會影響的嚴重工程質量問題；(3)由于勘察、設計或施工原因造成尚在設計使用年限內的建筑工程不能正常使用；(4)存在其他需追究責任的違法違規(guī)行為。[單選題]95.某施工企業(yè)準備將一項發(fā)明創(chuàng)造申請專利，導致該發(fā)明創(chuàng)造新穎性喪失的情形是()。A)申請日前5個月被他人泄密的B)申請日前3個月在學術論文中發(fā)表的C)申請日當日在規(guī)定的技術會議上首次發(fā)表的D)申請日前3個月在中國政府承認的國際展覽會首次展出的答案:B解析:申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日前6個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：(1)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;(2)在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的;(3)他人未經申請人同意而泄露其內容的。故選項C是錯誤的。[單選題]96.建設單位申請領取施工許可證應具備的條件中，應當有建設工程（）。A)專項施工方案B)安全施工措施C)施工組織設計D)安全生產檢查制度答案:B解析:2020版教材P47頁《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，建設單位在申請領取施工許可證時，應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。[單選題]97.《國務院安委會關于進一步加強安全培訓工作的決定》指出，高危企業(yè)新職工安全培訓合格后，要在經驗豐富的工人師傅帶領下，實習至少()后方可獨立上崗。A)15天B)1個月C)45天D)2個月答案:D解析:《國務院安委會關于進一步加強安全培訓工作的決定》指出，完善和落實師傅帶徒弟制度。高危企業(yè)新職工安全培訓合格后，要在經驗豐富的工人師傅帶領下，實習至少2個月后方可獨立上崗。工人師傅一般應當具備中級工以上技能等級，3年以上相應工作經歷，成績突出，善于"傳、幫、帶?，沒有發(fā)生過"三違"行為等條件。[單選題]98.工程竣工，組織設計、施工等有關單位進行竣工驗收的主體應當是（）。A)質量監(jiān)督站B)建設單位C)監(jiān)理單位D)建設行政主管部門答案:B解析:本題考查的是竣工驗收的主體和法定條件?？⒐を炇諔山ㄔO單位組織。[單選題]99.我國《勞動法》對女職工特殊保護的規(guī)定，正確的是()。A)不得安排女職工從事礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動B)禁止安排女職工從事國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動C)不得安排女職工從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動D)不得安排女職工延長工作時間和夜班勞動答案:B解析:《勞動法》規(guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。不得安排女職工經期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動。不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的活動。對懷孕七個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。[單選題]100.工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在一定程度的安全事故隱患，應當()。A)要求施工單位整改B)要求施工單位暫時停止施工C)及時報告建設單位D)及時向有關主管部門報告答案:A解析:《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改;情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或不停止施工的，工程監(jiān)理單位應及時向有關主管部門報告。[單選題]101.發(fā)包人對工程質量有異議，拒絕辦理竣工決算，但該工程已實際投入使用，該質量爭議的解決方法是（）。A)按工程保修合同執(zhí)行B)就爭議部分根據有資質的鑒定機構的檢測結果確定方案C)按工程質量監(jiān)督機構的處理決定執(zhí)行后辦理竣工結算D)采取訴訟的方式解決答案:A解析:發(fā)包人對工程質量有異議，已竣工驗收或已竣工未驗收但實際投入使用的工程，其質量爭議按該工程保修合同執(zhí)行；已竣工未驗收且未實際投入使用的工程以及停工、停建工程的質量爭議，應當就有爭議部分的竣工結算暫緩辦理，雙方可就有爭議的工程委托有資質的檢測鑒定機構進行檢測，根據檢測結果確定解決方案，或按工程質量監(jiān)督機構的處理決定執(zhí)行，其余部分的竣工結算依照約定辦理。[單選題]102.某監(jiān)理公司在工程實施過程中，違反強制性標準規(guī)定，將建設單位采購的不合格建筑材料按照合格予以簽字。對此種行為，除對監(jiān)理公司給予經濟處罰外，最重的行政處罰可以是()。A)責令改正B)降低資質等級C)吊銷資質證書D)責令停業(yè)整頓答案:C解析:2020版教材P266頁《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》規(guī)定，工程監(jiān)理單位違反強制性標準規(guī)定，將不合格的建設工程以及建筑材料、建筑構配件和設備按照合格簽字的，責令改正，處50萬元以上100萬元以下的罰款，降低資質等級或者吊銷資質證書；有違法所得的，予以沒收；造成損失的，承擔連帶賠償責任。[單選題]103.（2015年）下列評標委員會成員的行為，合法的是（）。A)向招標人征詢確定中標人的意向B)對投標提出否決意見C)接受投標人主動提出的澄清D)接受個人所提出的傾向意見答案:B解析:C選項，評標委員會要求投標人對投標文件中有不明確的內容作必要的澄清或說明。但是澄清或說明不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質性內容。A選項，評標委員會不得向招標人征詢中標人意向。D選項錯誤，不得接受任何單位或者個人明示或者暗示提出的傾向[單選題]104.用人單位在職工發(fā)生事故傷害后未依法提出工傷認定申請的，工傷職工或者其近親屬、工會組織在事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起()內，可以直接向用人單位所在地統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。A)1個月B)3個月C)半年D)1年答案:D解析:《工傷保險條例》規(guī)定，職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位應當自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內，向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。遇有特殊情況，經報社會保險行政部門同意，申請時限可以適當延長。用人單位未按前款規(guī)定提出工傷認定申請的，工傷職工或者其近親屬、工會組織在事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起1年內，可以直接向用人單位所在地統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。[單選題]105.當事人對已經發(fā)生法律效力的判決，認為有錯誤的，可以向上一級人民法院申請再審。人民法院應當再審的情形不包括（）。A)有新的證據，足以推翻原判決B)原判決認定的基本事實缺乏證據證明C)原判決認定事實的主要證據是偽造的D)原判決適用的法律已被廢止的答案:D解析:當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：①有新的證據，足以推翻原判決、裁定的；②原判決、裁定認定的基本事實缺乏證據證明的；③原判決、裁定認定事實的主要證據是偽造的；④原判決、裁定認定事實的主要證據未經質證的；⑤對審理案件需要的主要證據，當事人因客觀原因不能自行收集，書面申請人民法院調查收集，人民法院未調查收集的；⑥原判決、裁定適用法律確有錯誤的；⑦審判組織的組成不合法或者依法應當回避的審判人員沒有回避的；⑧無訴訟行為能力人未經法定代理人代為訴訟或者應當參加訴訟的當事人，因不能歸責于本人或者其訴訟代理人的事由，未參加訴訟的；⑨違反法律規(guī)定，剝奪當事人辯論權利的；⑩未經傳票傳喚，缺席判決的；11.原判決、裁定遺漏或者超出訴訟請求的；12.據以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更的；13.審判人員審理該案件時有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁判行為的。[單選題]106.環(huán)境保護?三同時?制度是指建設項目需要配套的環(huán)境保護設施，必須與主體工程()。A)同時論證、同時評價、同時投資B)同時投資、同時施工、同時評價C)同時設計、同時施工、同時投產使用D)同時設計、同時施工、同時竣工驗收答案:C解析:本題考查的是建設項目環(huán)境噪聲污染的防治。環(huán)境保護?三同時?制度是是指建設項目需要配套的環(huán)境保護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。[單選題]107.某建造師因工作調動與原聘用單位解除了勞動關系，其注冊證書應當()。A)被吊銷B)被撤銷C)延續(xù)有效D)注銷注冊或變更注冊答案:D解析:聘用企業(yè)與注冊建造師解除勞動關系的，應當及時申請辦理注銷注冊或變更注冊。[單選題]108.按照《建設工程安全生產管理條例》的要求，()屬于專職安全管理人員的職責。A)建立健全本單位安全生產責任制B)對安全生產進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查C)保證本單位安全生產條件所需資金的投入D)確保安全生產費用的有效使用答案:B解析:專職安全生產管理人員的安全責任主要包括：對安全生產進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應當及時向項目負責人和安全生產管理機構報告;對于違章指揮、違章操作的，應立即制止。[單選題]109.下列關于噪聲污染防治的說法中，錯誤的是()。A)因生產工藝上要求可以在夜間連續(xù)作業(yè)B)因燃氣管道搶修、搶險作業(yè)可以在夜間連續(xù)作業(yè)C)特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明D)施工過程中可能產生環(huán)境噪聲污染的，施工單位應在開工15日以前向建設主管部門申報答案:D解析:《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，禁止夜間進行產生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明。以上規(guī)定的夜間作業(yè)，必須公告附近居民。D選項應向環(huán)境保護行政主管部門申報。[單選題]110.根據《生產安全事故應急預案管理辦法》，關于應急預案評審的說法，正確的是()。(2019.38)A)建設單位應當對施工企業(yè)編制的應急預案進行評審B)評審人員由經濟、技術方面的老師組成C)施工企業(yè)專職安全管理人員可作為評審人員D)評審活動應當形成書面評審紀要答案:D解析:《生產安全事故應急預案管理辦法》規(guī)定，……建筑施工企業(yè)……應當對本單位編制的應急預案進行評審，并形成書面評審紀要。參加應急預案評審的人員應當包括有關安全生產及應急管理方面的老師。評審人員與所評審應急預案的生產經營單位有利害關系的，應當回避。[單選題]111.（2017年）甲施工企業(yè)有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程8萬公里，市場價格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業(yè)，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是（）。A)請求減少價款至16萬元B)以欺詐為由解除合同C)以重大誤解為由請求撤銷合同D)請求甲承擔締約過失責任答案:A解析:以欺詐脅迫手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同屬于可撤銷合同，受損害方有權請求人民法院或仲裁機構變更或撤銷。[單選題]112.施工單位于6月1日提交工程竣工驗收報告，建設單位因故拖延不予組織竣工驗收；同年10月8日建設單位組織竣工驗收時因監(jiān)理單位過錯未能正常進行；10月20日建設單位實際使用該工程。雙方就實際竣工日期發(fā)生爭議，則施工單位承擔的保修期應于（）起計算。A)6月1日B)8月30日C)10月8日D)10月20日答案:A解析:承包人已經提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交竣工報告之日起竣工日期。保修期的起始日為竣工驗收合格之日。[單選題]113.（2019年）關于注冊建造師延續(xù)注冊的說法，正確的是（）。A)延續(xù)注冊有效期為3年B)延續(xù)注冊申請應當在注冊有效期滿前3個月內提出C)申請延續(xù)注冊只需要提供原注冊證書D)延續(xù)注冊執(zhí)業(yè)期間不能申請變更注冊答案:A解析:B錯誤，應在屆滿30日前，按照規(guī)定申請延續(xù)注冊。C錯誤，申請延續(xù)注冊的，應當提交下列材料：（1）注冊建造師延續(xù)注冊申請表（2）原注冊證書（3）申請人與聘用單位簽訂的聘用勞動合同復印件或其他有效證明文件(4)申請人注冊有效期內達到繼續(xù)教育要求的證明材料。[單選題]114.下列權利中，可作為擔保物權的是()。A)地役權B)抵押權C)建設用地使用權D)土地承包經營權答案:B解析:物權包括所有權、用益物權和擔保物權。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。排除法選擇B抵押權。[單選題]115.招標人澄清或者修改招標文件的內容可能影響資格預審申請文件或者投標文件編制的，應當在（）以書面形式通知所有獲取資格預審文件或者招標文件的潛在投標人。A)提交資格預審申請文件截止時間至少7日前，或者投標截止時間至少20日前B)提交資格預審申請文件截止時間至少3日前，或者投標截止時間至少15日前C)提交資格預審申請文件截止時間至少3日前，或者投標截止時間至少20日前D)提交資格預審申請文件截止時間至少7日前，或者投標截止時間至少15日前答案:B解析:2020版教材P76頁《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，招標人可以對已發(fā)出的資格預審文件或者招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內容可能影響資格預審申請文件或者投標文件編制的，招標人應當在提交資格預審申請文件截止時間至少3日前，或者投標截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取資格預審文件或者招標文件的潛在投標人。[單選題]116.《最高人民法院關于人民法院審理借貸案件的若干意見》規(guī)定，民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率，各地人民法院可根據本地區(qū)的實際情況具體掌握，但最高不得超過銀行同類貸款利率的()倍(包含利率本數(shù))。A)1.5B)2C)3D)4答案:D解析:本題考核的是借款合同的相關規(guī)定。借款合同的利率《最高人民法院關于人民法院審理借貸案件的若干意見》規(guī)定，民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率，各地人民法院可根據本地區(qū)的實際情況具體掌握，但最髙不得超過銀行同類貸款利率的4倍(包含利率本數(shù))。[單選題]117.李某與王某簽訂租房合同，雙方共同約定房屋租賃期限為1年，則下列說法錯誤的有()。A)應以書面方式訂立B)若以口頭方式訂立，該合同無效C)若以口頭方式訂立，出租人可隨時解除合同D)若以口頭方式訂立，承租人可隨時解除合同答案:B解析:6個月以上的租賃合同，應當采用書面形式;當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃。[單選題]118.《刑法》規(guī)定，在生產、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成嚴重后果的，處3年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)特別惡劣的，處()A)7年以上有期徒刑B)拘役C)3年以上7年以下有期徒刑D)3年以下有期徒刑或者拘役答案:C解析:2020版教材P218頁《刑法》規(guī)定，在生產、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成嚴重后果的，處3年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)特別惡劣的，處3年以上7年以下有期徒刑[單選題]119.建設單位在工程竣工驗收合格后，應當在規(guī)定的期限內向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報送有關竣工驗收資料，該期限為()。A)1個月B)3個月C)