買賣糾紛起訴狀范本

買賣糾紛起訴狀范本買賣糾紛起訴狀范本一、案由本案系原告與被告于[交易時(shí)間]進(jìn)行買賣交易，但在交易過程中發(fā)生糾紛，原告要求被告承擔(dān)違約責(zé)任。根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)法律規(guī)定，原告依法向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判決被告承擔(dān)違約責(zé)任，賠償原告損失。二、原告和被告的基本情況1.原告：-姓名/名稱：-住所/營業(yè)地點(diǎn)：-聯(lián)系號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：-法定代表人/委托代理人：-職業(yè)/經(jīng)營范圍：2.被告：-姓名/名稱：-住所/營業(yè)地點(diǎn)：-聯(lián)系號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：-法定代表人/委托代理人：-職業(yè)/經(jīng)營范圍：三、事實(shí)與理由自[交易時(shí)間]起，原告與被告簽訂了一份買賣合同，合同內(nèi)容如下：1.商品名稱：2.商品數(shù)量：3.單價(jià)：4.總價(jià)款：5.交貨時(shí)間：6.交貨地點(diǎn)：7.支付方式：8.違約條款：根據(jù)合同約定，原告履行了合同義務(wù)，并按時(shí)支付了貨款。但是在交貨時(shí)間到來后，被告沒有按照合同約定交付貨物。經(jīng)多次催促和協(xié)商，被告仍未履行交付義務(wù)。由于被告的違約行為，原告遭受了以下?lián)p失：1.貨物延誤造成的經(jīng)濟(jì)損失：2.由于延誤而導(dǎo)致的生產(chǎn)、銷售計(jì)劃受阻，帶來的商業(yè)信譽(yù)和市場(chǎng)損失：根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四十三條的規(guī)定，被告未履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救措施。四、訴訟請(qǐng)求根據(jù)上述事實(shí)和理由，原告請(qǐng)求法院作出以下判決：1.判令被告立即交付貨物，并按合同約定對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收；2.賠償原告因被告違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；3.賠償原告因被告違約造成的商業(yè)信譽(yù)和市場(chǎng)損失；4.被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。五、證據(jù)清單原告針對(duì)本案提供以下證據(jù)：1.買賣合同；2.催告函及回執(zhí)；3.與被告的交涉記錄；4.相關(guān)財(cái)務(wù)記錄和賬目；5.其他證明被告違約的證據(jù)。六、案件受理和代理人授權(quán)原告特此委托本律師事務(wù)所代為委托，授權(quán)律師代表原告進(jìn)行本案的訴訟活動(dòng)，并全權(quán)處理本案的一切事務(wù)。七、法律注釋根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四十三條的規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行其義務(wù)，保護(hù)他人的合法權(quán)益。當(dāng)事人違約的，對(duì)方當(dāng)事人有權(quán)請(qǐng)求履行，但可以請(qǐng)求損失賠償。八、陳述事項(xiàng)原告提請(qǐng)法院審理本案，以確保原告