建設(shè)工程施工合同gf

建設(shè)工程施工合同1.合同概述建設(shè)工程施工合同是承包人和發(fā)包人間建立的合法文件，規(guī)定了建造工程的所有要求，包括設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量要求、安全要求、工期要求、價(jià)格要求等，并為施工過程中的問題處理提供了明確的指引。本合同的目的是確保承包人遵守規(guī)定，按時(shí)按質(zhì)完成建設(shè)工程，保證工程質(zhì)量和安全。2.合同條款2.1建設(shè)工程概述本合同規(guī)定了以下建設(shè)工程的施工內(nèi)容：工程名稱：（填寫工程名稱）工程地點(diǎn)：（填寫地點(diǎn)）工程范圍：（填寫工程范圍）工程性質(zhì)：（填寫工程性質(zhì)）2.2合同價(jià)格本合同總價(jià)包括以下內(nèi)容：建筑工程主體及相關(guān)工程的設(shè)計(jì)、材料、施工等費(fèi)用施工期間的保險(xiǎn)費(fèi)、安全費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等其他財(cái)務(wù)支出總價(jià)為：（填寫總價(jià)），其中人民幣大寫：（填寫總價(jià)大寫）。2.3合同工期工期延誤責(zé)任：承包人應(yīng)當(dāng)在工期內(nèi)完成工程，如有因承包人原因施工期間出現(xiàn)延遲，承包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。合同工期為：（填寫工期）。2.4質(zhì)量要求本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；施工過程中應(yīng)采用優(yōu)質(zhì)材料；進(jìn)行必要的驗(yàn)收和檢測(cè)，確保符合國(guó)家要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量問題應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行維修或整改。2.5安全要求承包人應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采用科學(xué)的安全施工方案；保證安排合格的施工人員，接受必要的安全培訓(xùn)；嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定，預(yù)防安全事故的發(fā)生；對(duì)發(fā)生的安全事故進(jìn)行及時(shí)處理和報(bào)告。2.6發(fā)包人/建設(shè)單位權(quán)利與義務(wù)向承包人提供必要的設(shè)計(jì)文件和技術(shù)要求；對(duì)承包人的施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和檢查；對(duì)承包人提出工程變更要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知，并支付變更費(fèi)用；在合同約定的時(shí)間里支付工程款項(xiàng)。2.7承包人權(quán)利與義務(wù)承包人應(yīng)向發(fā)包人/建設(shè)單位提供施工方案；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成建設(shè)工程，并保證質(zhì)量和安全；在合同約定的時(shí)間里接受工程驗(yàn)收；向發(fā)包人/建設(shè)單位報(bào)告工程進(jìn)度和質(zhì)量情況；向發(fā)包人/建設(shè)單位溝通工程建設(shè)過程中的問題，并提出建設(shè)性的意見；對(duì)發(fā)生的工程問題采取及時(shí)的整改措施。3.合同簽署及履行此合同經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂后即生效。承包人應(yīng)按規(guī)定提交質(zhì)保金等相關(guān)憑證并開始施工，發(fā)包人/建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付工程款項(xiàng)。如發(fā)現(xiàn)承包人存在違約行為，發(fā)包人/建設(shè)單位有權(quán)在提前通知承包人的情況下解除合同，并追究其法律責(zé)任。4.合同變更和解除任何一方必須提出書面通知，并獲得另一方同意之后，才有權(quán)對(duì)合同進(jìn)行變更。未經(jīng)批準(zhǔn)的變更，一方不做出任何承諾或支付費(fèi)用。如因不可抗力事件影響到建設(shè)工程施工，本合同可能被終止，雙方應(yīng)協(xié)商并簽署相關(guān)協(xié)議，確定雙方的責(zé)任范圍。5.合同管轄和爭(zhēng)議解決本合同管轄法院為：（填寫法院名稱）。如合同爭(zhēng)議需提交仲裁，則由（填寫仲裁機(jī)構(gòu)名稱）負(fù)責(zé)處理。仲裁結(jié)果為終局裁決，對(duì)雙方均具有法律約束力。結(jié)語建設(shè)工程施工合同是承包人