施工合同簽訂規(guī)范文

第頁共頁施工合同簽訂規(guī)范文合同編號：【編號】施工合同甲方（委托方）：地址：聯(lián)系人：電話：乙方（承包方）：地址：聯(lián)系人：電話：鑒于甲方為實(shí)施【項(xiàng)目名稱】（以下簡稱“工程”），有意與乙方簽訂施工合同，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成以下合同條款：第一條合同目的甲方委托乙方承包工程施工，乙方按照雙方約定的合同條款，按時、優(yōu)質(zhì)完成工程。第二條工程范圍工程范圍包括但不限于：【詳細(xì)列出工程范圍，如土建、裝修、設(shè)備安裝等】第三條工程價格根據(jù)工程范圍、工程量及質(zhì)量要求等因素，雙方協(xié)商確定工程價格為【具體金額】（大寫）人民幣。第四條工程期限工程期限約定為自本合同簽訂之日起【具體時間】天（包括施工準(zhǔn)備期），雙方同意盡力確保工程按照合同約定時間完成。第五條施工方式乙方承諾按照甲方的要求采取適當(dāng)?shù)氖┕し绞?，保證工程質(zhì)量，確保工程符合相關(guān)國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。第六條工程質(zhì)量乙方保證工程施工符合相關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保工程所用材料符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并按照甲方的要求進(jìn)行整改。第七條工期延誤如因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`或變更，甲方需提前【具體天數(shù)】書面通知乙方，并協(xié)商解決延誤問題或簽訂變更合同。第八條工程款支付工程款支付方式協(xié)商如下：1.甲方支付工程款方式：（1）甲方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，以階段性支付方式支付工程款。（2）乙方應(yīng)向甲方提供合格的工程成果驗(yàn)收報告和相關(guān)證書。（3）甲方應(yīng)在收到乙方提供的工程成果驗(yàn)收報告和相關(guān)證書后，于【具體天數(shù)】內(nèi)支付相應(yīng)的工程款。2.工程款支付期限：（1）甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后【具體天數(shù)】內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。（2）如甲方逾期未支付，則按照合同約定支付違約金或利息。第九條合同變更雙方一致同意，在工程施工過程中如有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及其他方面的變更，應(yīng)簽訂書面變更合同，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)。第十條合同解除發(fā)生以下情況之一，本合同自動解除：1.工程逾期未完成，乙方不提供合理解釋或拒不履行合同義務(wù)；2.工程質(zhì)量嚴(yán)重不符合合同要求，乙方無法修復(fù)或拒不改正；3.乙方發(fā)生重大違約行為，如嚴(yán)重?fù)p壞甲方財產(chǎn)、盜竊甲方資料等；4.法院依法裁定解除合同。第十一條保密義務(wù)乙方應(yīng)對甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)資料等保密，并嚴(yán)禁向第三方泄露，否則乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十二條違約責(zé)任如有違反本合同的任何一項(xiàng)義務(wù)，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此而遭受的一切損失。第十三條糾紛解決雙方因本合同發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院解決。第十四條其他約定【根據(jù)實(shí)際情況，雙方可在此約定其他相關(guān)事項(xiàng)】第十五條合同附件本合同由以下附件組成：1.【列出附件名稱和數(shù)量】2.【列出附件名稱和數(shù)量】第十六條合同生效