常用文書安裝承攬合同

第頁共頁常用文書安裝承攬合同合同編號：[合同編號]安裝承攬合同甲方（委托方）：公司名稱：_________法定代表人：_________地址：_________聯(lián)系電話：_________注冊資本：_________統(tǒng)一社會信用代碼：_________乙方（承攬方）：公司名稱：_________法定代表人：_________地址：_________聯(lián)系電話：_________注冊資本：_________統(tǒng)一社會信用代碼：_________鑒于甲方對于以下安裝項目有需求，乙方具備相關(guān)經(jīng)驗和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下安裝承攬合同：第一條合同項目1.1安裝項目：_________（以下簡稱“項目”）1.2安裝地點：_________1.3安裝工期：_________1.4安裝費用：_________第二條乙方責任和權(quán)利2.1乙方應按照合同規(guī)定的時間和地點完成項目的安裝和調(diào)試工作。2.2乙方應保證安裝工作的質(zhì)量符合國家、行業(yè)和合同約定的標準。2.3如因乙方原因?qū)е马椖堪惭b延誤或工作質(zhì)量不符合合同要求，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切責任和費用。2.4乙方有權(quán)聘請必要的人員參與安裝工作，但需提前告知甲方并征得其同意。第三條甲方責任和權(quán)利3.1甲方應按時支付安裝費用，并提供必要的場地和配合工作。3.2甲方有權(quán)對乙方所提供的材料、設備進行檢查和驗收。3.3若甲方未能按時提供場地或未能按時支付費用，導致工期延誤或乙方無法繼續(xù)工作，甲方應負責延誤造成的一切費用和損失。第四條合同價格及支付方式4.1項目總費用為：_________。4.2甲方應在簽訂合同之日起的______天內(nèi)支付合同總金額的______%作為預付款。4.3項目完成驗收后，甲方應支付合同余款的______%。4.4甲方應按合同約定的時間和方式付款，逾期支付的，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的利息。第五條違約責任5.1若一方違約導致對方無法正常履行合同，應承擔相應的違約責任。5.2如因不可抗力因素導致無法履行或部分履行合同，雙方應及時通知對方，并協(xié)商解決方案。5.3如一方違約導致對方受到損失，對違約方應進行賠償。第六條合同變更和解除6.1任何一方需變更或解除合同的，應提前書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。6.2如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同，解除合同后，已履行部分的各方權(quán)利和義務不受影響。第七條爭議解決7.1合同的履行、解釋和爭議的解決以中華人民共和國法律為準據(jù)。7.2如雙方無法通過友好協(xié)商解決爭議，應向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條合同生效與終止8.1本合同經(jīng)雙方正式簽字蓋章后生效。8.2本合同的有效期為自簽署之日起至項目驗收合格之日止。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：公司名稱：_________公司名稱：_________法定代表人：_________法定代表人：_________簽字：_________