光伏電站小EPC規(guī)定合同模版

光伏電站小EPC規(guī)定合同模版實用文檔合同編號:XXX發(fā)電系統(tǒng)項目承包合同發(fā)包人：承包人：合同簽訂地：第一部分：合同協(xié)議書本協(xié)議由（以下簡稱“發(fā)包人”）與XXX（以下簡稱“承包人”）于（年月日）商定并簽署。鑒于發(fā)包人擬建設(shè)位于分布式光伏發(fā)電項目。發(fā)包人接受承包人以人民幣圓整(￥元)承擔本工程勘測、設(shè)計、設(shè)備和材料采購（不含組件和逆變器）、建筑安裝工程施工、項目管理、設(shè)備監(jiān)造、調(diào)試、驗收、培訓、移交生產(chǎn)、性能質(zhì)量保證、工程質(zhì)量保修期限的服務等，經(jīng)發(fā)包人和承包人充分協(xié)商一致，特簽訂本合同，以便雙方遵照執(zhí)行。1、合同工程總承包范圍包括本項目的全部勘測、設(shè)計、設(shè)備和材料采購（不含組件和逆變器）、建筑安裝工程施工、項目管理、設(shè)備監(jiān)造、調(diào)試、驗收、培訓、移交生產(chǎn)、性能質(zhì)量保證和工程質(zhì)量保修期限的服務等，承包人負責申請電力接入和相關(guān)驗收工作，并承擔相應的接入費用和驗收費用。承包人不承擔項目監(jiān)理費用和項目運營時的財產(chǎn)等保險類費用。2、合同由以下文件構(gòu)成(1)合同協(xié)議書；(2)合同條目及合同附件；(3)其他有關(guān)文件。3、總承包合同總價合同固定總價為人民幣（￥元）。4、安全目標根絕人身死亡事故；根絕重大機械設(shè)備事故；根絕重大火災事故；根絕主要設(shè)備的損壞事故；根絕負主要責任的重大交通事故；根絕重大環(huán)境污染事故；根絕重大垮（坍）塌事故；制止和嚴格控制普通安全事故。5、質(zhì)量目標本工程質(zhì)量標準達到國家和行業(yè)合格標準。6、工期目標承包人收到發(fā)包人的預付款后，120個工作日內(nèi)完成本項目施工安裝調(diào)試、具備并網(wǎng)驗收條件。發(fā)包人(蓋章):承包人(蓋章):發(fā)包人法定代表人（或代理人）簽字:承包人法定代表人（或代理人）簽字:日期：日期：第二部分合同條款按照《中華人民共和國合同法》和《建筑法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。第一條詞語定義下列詞語除雙方另有約定外，應具有本條所賦予的定義：1.1合同：編號為總承包工程合同，包括合同和談書、合同條目及附件、雙方同意的手藝資料、圖紙、變換、補充和談、會議記要等文件及可能明白列入和談書中的此類進一步的補充文件。1.2發(fā)包人：指及其財產(chǎn)所有權(quán)的合法繼承人或合法受讓人，以下簡稱“發(fā)包人”。1.3承包人：指及其財產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)權(quán)的合法繼承人或合法受讓人，以下簡稱“承包人”。1.4本項目：分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)項目，系統(tǒng)裝機容量。（具體以實際裝機容量為準）1.5項目經(jīng)理：指發(fā)包人指定的負責施工管理和合同履行的代表。1.6工程師：指本工程監(jiān)理單位（大概發(fā)包單位）委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人約定。1.7合同價款：指基于發(fā)包人與承包人雙方在第一部分《合同和談書》第3條目中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的項目總額。1.8追加合同價款：指在合同履行中因發(fā)包人要求增加內(nèi)容或者合同沒有涉及到項目內(nèi)容，所產(chǎn)生的費用，經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方式追加的合同價款。1.9費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)濟支出。1.10施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所和發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.11書面形式：指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。1.12小時或日或工作日：本合同中規(guī)定按小時計算時間的，從事件有用開始時計算（不扣除休息時間）：規(guī)定按日計算時間的，開始當日不計入，從次日開始計算。時限的最后一日是休息日大概其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日次日為時限的最后一天日，但竣工日期除外。時限的最后一日的截止時間為當日24時；工作日為周一至周五5天，法定節(jié)假日不算工作日。1.13關(guān)鍵設(shè)備驗收：指關(guān)鍵設(shè)備到達施工現(xiàn)場后，在承包人組織下，由發(fā)包人或監(jiān)理方檢查關(guān)鍵設(shè)備的外觀、數(shù)量及設(shè)備出廠合格證、使用申明書等質(zhì)量證明文件和手藝文件。關(guān)鍵設(shè)備指光伏組件、光伏并網(wǎng)逆變器、支架和電纜。1.14驗收：由承包人組織的符合國家電網(wǎng)分布式電源項目并網(wǎng)驗收和本地區(qū)分布式光伏電站綜合驗收標準的驗收，并簽訂了購售電協(xié)議。1.15最終驗收：由發(fā)包人對本項目工程建設(shè)質(zhì)量情況進行全面檢查和總體評價的驗收。1.16不可抗力:戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落、暴風雪、洪水、地震等不可預見、不能避免并不能克服的事件。第二條付款體式格局和條件2.1付款體式格局：電匯或支票2.2本合同采用分期付款。2.3本項目光伏發(fā)電系統(tǒng)工程（合同總價￥元，大寫：整）2.3.1預付款總承包合同簽訂后，發(fā)包人7個工作日內(nèi)向承包人支付本項目合同總額的30%款項，共計：元（大寫：整）。2.3.2工程進度款工程進度款1/施工單位出場后7個工作日，經(jīng)發(fā)包人確認后，支付本項目合同總額的20%款項，共計：元（大寫：整）。工程進度款2/支架和組件出場后后7個工作日內(nèi)，發(fā)包人在7個工作日內(nèi)向承包人支付本項目合同金額的20%款項，共計：元（大寫：整）。2.3.3驗收款電力部門驗收合格后（以電力部門出具合格的并網(wǎng)驗收意見為準），發(fā)包人7個工作日內(nèi)向承包人支付本項目合同總額的25%款項，共計：￥元（大寫：萬元整）。2.3.4質(zhì)保金本項目合同價款的5%款項，共計：￥元（大寫：整），作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿一年后發(fā)包人7個工作日內(nèi)支付給承包人（以本工程最終驗收合格之日起計算）。以上統(tǒng)統(tǒng)涉及到驗收的項目，雙方均以文件或會議記要的形式簽字確定為準，日期以文件或會議記要簽訂的日期次日起計算。第三條開工及延期開工3.1開工承包人收到發(fā)包人開工申請批復后，且發(fā)包人執(zhí)行第二部分《合同條款》第二條款《付款方式和條件》后，承包人組織進場施工。3.2工期延誤在組織施工過程中，如遇到下列情況，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定損失承擔責任，相應順延工期：3.2.1因不可抗力事件或其他非承包人責任造成的爆炸、火災等事件，承包人應立即通知發(fā)包人，并采取措施盡力減少損失。不可抗力事件結(jié)束48小時內(nèi)，雙方就損失情況和工期延期進行協(xié)商，形成書面協(xié)議；3.2.2因發(fā)包人提出變換計劃或變換設(shè)計的；3.2.3發(fā)包人未按約定支付工程進度款，致使施工不能正常進行；3.2.4一周內(nèi)非承包人緣故原由停水、停電、停氣造成停工累計超過12小時；3.2.5發(fā)包人未按約定提供所需書面形式的指令、確認單、批準手續(xù)等，經(jīng)書面催告后15日后仍未提供相關(guān)書面指令、確認單、批準手續(xù)等，致使施工不能正常進行。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人應按協(xié)議條款約定承擔違約責任。第四條關(guān)鍵設(shè)備的驗收4.1承包人應在關(guān)鍵設(shè)備到貨后2個工作日內(nèi)確定驗收日期，并提前2個工作日內(nèi)通知發(fā)包人，發(fā)包人應委派人員或監(jiān)理參加驗收。4.2發(fā)包人收到承包人關(guān)鍵設(shè)備驗收通知單，需2個工作日內(nèi)參加驗收，如接到承包人驗收申請通知超過5個工作日未驗收視為自動驗收合格。4.3發(fā)包人對承包人供應關(guān)鍵設(shè)備的驗收僅限于對產(chǎn)品外觀完整情況及產(chǎn)品型號的驗收，驗收結(jié)果雙方簽字確認。以上驗收不涉及對產(chǎn)品性能的驗收，產(chǎn)品性能驗收將統(tǒng)一在系統(tǒng)整體驗收時進行驗收。4.4通過驗收后的產(chǎn)品有承包人保管，如在保管權(quán)移交前若發(fā)出產(chǎn)品破損、丟失等情形，由承包人賣力承擔相關(guān)喪失，在項目整體通過最終驗收落后行保管權(quán)移交。第五條材料設(shè)備供應5.1承包人采購材料設(shè)備5.1.1本工程安裝主材、安裝輔材均由承包人按照合同驗收質(zhì)量要求按系統(tǒng)項目設(shè)備清單進行采購。5.1.2承包人采購材料設(shè)備，應按國家及行業(yè)標準采購，并要求“三證齊全”，對材料設(shè)備質(zhì)量負責。5.1.3承包人供給的材料設(shè)備由承包人自行保管。5.1.4承包人采購的材料設(shè)備在使用前，承包人應進行檢驗，分歧格的不得使用。5.1.5發(fā)包人發(fā)現(xiàn)承包人采購并使用不符合設(shè)計或質(zhì)量標準要求的材料設(shè)備時，有權(quán)要求承包人負責修復、拆除或重新采購，由此發(fā)生的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延。第六條發(fā)包人和承包人雙方權(quán)利與義務除本合同其它條款約定以外，雙方具有以下權(quán)利義務：6.1發(fā)包人權(quán)力與任務6.1.1按照合同約定履行支付任務；6.1.2遵守任何適用的法律、法規(guī)和規(guī)章；6.1.3履行合同中約定的其他職責和義務；6.2承包人權(quán)利與義務6.2.1在完工前5個工作日內(nèi)搞好承包人駐地界區(qū)以內(nèi)的用水、用電、門路和臨時設(shè)施的建設(shè)，承擔相應的費用；6.2.2在開工前10個工作日內(nèi)，編制施工組織設(shè)計（施工方案）報發(fā)包人審批，做好各項施工準備工作；6.2.3工程開工前10工作日內(nèi)提出書面開工報告。向發(fā)包人提交施工平面布置圖、施工進度計劃；按發(fā)包人要求向發(fā)包人提交本月施工進度報表及下月施工作業(yè)計劃；隱蔽工程或中間驗收前12小時內(nèi)以書面形式通知工程師驗收；達到竣工條件5個工作日內(nèi)向發(fā)包人提交竣工驗收報告；工程事故發(fā)生后8小時內(nèi)向發(fā)包人通報，并在24小時內(nèi)提交書面報告；6.2.4按照施工圖與說明書進行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定的時間完工并交付使用；6.2.5遵守政府有關(guān)部門對施工場地交通、施工噪音及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，否則承擔因自身原因造成的罰款及其它處罰；6.2.6對已竣工的衡宇、構(gòu)筑物和安裝設(shè)備，在交工前賣力保管，并清算好場地；6.2.7在施工過程中如發(fā)生較大工程質(zhì)量事故，應實時報告工程師和安全管理部門，經(jīng)工程師、安全管理部門共同研究，明白責任，確定處理計劃后方可實施；6.2.8做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物等的保護工作，并承擔相應的費用。承包人不履行上述各項任務，造成工期延誤和工程喪失，應對發(fā)包人的喪失賜與賠償。第七條變更設(shè)計7.1發(fā)包人變更設(shè)計發(fā)包人應在該項工程施工前7個工作日通知承包人。承包人已經(jīng)施工的工程，發(fā)包人變更設(shè)計應及時通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工。由于發(fā)包人原因設(shè)計變更造成承包人材料積壓，應由發(fā)包人負責處理，并承擔全部處理費用。7.2承包人變更設(shè)計7.2.1承包人提出合理化建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的換用，必須經(jīng)發(fā)包人代表及有關(guān)部門批準。合理化建議節(jié)約的金額，發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商分享。7.2.2施工過程中如發(fā)覺設(shè)計有毛病或嚴峻不公道時，承包人應在12小時內(nèi)通知發(fā)包人，由承包人會同設(shè)計等有關(guān)部門研究確定后48小時內(nèi)將點竄意見或變換設(shè)計文件提交發(fā)包人，承包人按點竄或變換設(shè)計文件進行施工，由此增減的費用由承包人承擔，工程延期的，應向發(fā)包人支付相應違約金。7.2.3由于承包人緣故原由（包括違背發(fā)包人招標要求或設(shè)計出現(xiàn)重大失誤）變換設(shè)計造成承包人材料積壓，應由承包人賣力處理，并承擔全部處理費用，并賠償由此帶給發(fā)包人的喪失。第八條暫停施工發(fā)包人代表在確有需要時，可要求承包人暫停施工，并在提出要求后12小時內(nèi)提出處理意見。承包人應按發(fā)包人要求截止施工，并妥善保護已竣工工程。承包人實施發(fā)包人代表處理意見后，可提出復工要求，發(fā)包人代表應在12小時內(nèi)賜與答復。發(fā)包人代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復工要求后24小時內(nèi)未予答復，承包人可自行復工。停工責任在發(fā)包人，相應順延工期，發(fā)生費用由發(fā)包人承擔；停工責任在承包人，由承包人承擔發(fā)生的費用。第九條檢查和返工承包人應認真按照國家及行業(yè)標準、規(guī)范、設(shè)計標準的要求以及發(fā)包人代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受發(fā)包人代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。由承包人原因引起的質(zhì)量問題，發(fā)包人代表及其委派人員的有權(quán)要求返工、修改，由此而導致返工、修改的費用，承包人全部承擔，工期不予順延。第十條安裝調(diào)試與工程驗收10.1安裝調(diào)試10.1.1承包人應在項目開工后120個工作日內(nèi)完成對項目設(shè)備的安裝與調(diào)試，達到合同約定的要求和標準，并保證設(shè)備正常運行。10.1.2在安裝調(diào)試期間，如果承包人提供的設(shè)備、材料有缺陷或由于承包人手藝人員的毛病或承包人提供的手藝資料、圖紙、申明書的毛病造成發(fā)包人設(shè)備、材料損壞，承包人應采納需要的解救步伐，并賠償發(fā)包人的喪失。10.1.3安裝工作完全符合發(fā)包人的要求或合同的要求和標準，并且單機試車成功，雙方代表可在2個工作日內(nèi)現(xiàn)場簽署安裝竣工書。但不免除承包人在安裝調(diào)試過程中和質(zhì)量保證期內(nèi)所應承擔的責任。10.1.4設(shè)備整機經(jīng)聯(lián)運測試完全符合合同或手藝附件約定的手藝指標,經(jīng)雙方代表簽字確認后，即完成了對全部設(shè)備的調(diào)試。10.2工程驗收10.2.1隱蔽工程和中間驗收隱蔽工程在隱蔽前12小時內(nèi)、其它項目(分部、分項工程)完工后12小時內(nèi)，承包人將驗收內(nèi)容、時間和地點以書面形式通知工程師到現(xiàn)場驗收，驗收合格后12小時內(nèi)，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可繼續(xù)施工；驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內(nèi)整改后重新驗收。10.2.2重新檢驗無論工程師是不是進行驗收，當其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按其要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新掩蓋或修復。檢驗合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部費用，賠償承包人喪失，并相應順延工期；檢驗分歧格，承包人承擔由此發(fā)生的全部費用，工期不予順延。10.2.3驗收工程竣工后15個工作日內(nèi)，承包人組織電力管理部門辦理驗收，如驗收因承包人安裝施工緣故原由存在缺陷，則承包人則應當按照電力管理部門提出消缺單的內(nèi)容，進行逐一賣力消缺，直至驗收通過。10.2.4最終驗收電力管理部門驗收通過并與發(fā)包人簽訂購售電和談后，承包人按照發(fā)包人要求或合同的標準，向發(fā)包人提供完全竣工資料及驗收報告。承包人應繪制竣工圖一式2份，工程變換不大的由承包人在原施工圖上加注核定單編號，提交發(fā)包人存檔。其它交工資料的內(nèi)容與份數(shù)按有關(guān)規(guī)定整理提交給發(fā)包人。承包人提交驗收申請后7個工作日內(nèi)組織發(fā)包人參與驗收。如驗收因承包人安裝施工緣故原由存在缺陷，則承包人則應當按照發(fā)包人提出消缺單的內(nèi)容，進行逐一賣力消缺，直至驗收通過。如承包人提交驗收申請后20個工作日內(nèi)發(fā)包人未參與驗收，則視為本項目驗收合格。第十一條質(zhì)量要求和保修11.1所有設(shè)備質(zhì)量必須嚴格按照相關(guān)的國家和行業(yè)標準執(zhí)行。11.2工程質(zhì)量標準和工程等級。11.2.1本工程設(shè)計、施工符合國家及行業(yè)標準，均有資質(zhì)公司設(shè)計和施工，項目符合浙江省光伏發(fā)電系統(tǒng)驗收標準。11.2.2所有的設(shè)計及施工技術(shù)規(guī)范和標準由發(fā)包方與承包方自行協(xié)商制定。11.2.3本工程質(zhì)量等級達到合格。11.3本工程從最終驗收合格日起計算保修期1年，如系統(tǒng)出現(xiàn)故障承包人應在接到發(fā)包人書面故障報告后24小時內(nèi)到現(xiàn)場處理。11.4在當年當?shù)毓庹斩却笥谇拔迥昶骄登夜夥性O(shè)備正常運行并按照運行維護手冊按時進行日常維護保養(yǎng)的情況下，承包人按照技術(shù)方案中最低發(fā)電量承諾本項目年發(fā)電量，在五年內(nèi)，如當年未達到最低發(fā)電量，承包人則補足發(fā)包人。第十二條保密協(xié)議12.1在合同履行期間，承包人所獲得的圖紙資料及在施工過程中所取得的與履行合同有關(guān)的工作成果屬發(fā)包人所有，承包人負有保密義務。未經(jīng)發(fā)包人書面同意，承包人不得在合同期內(nèi)或合同履行完畢后以任何方式泄露。12.2未經(jīng)發(fā)包人書面同意，承包人不得把與合同有關(guān)的資料給出版社和新聞機構(gòu)發(fā)表或?qū)W術(shù)引用，或者使用本合同任何部分進行促銷和做廣告宣傳。12.3未經(jīng)發(fā)包人書面同意，承包人不得應用本工程圖紙資料。12.4對于承包人使用的新技術(shù)和新方法，發(fā)包人負有保密義務，未經(jīng)承包人書面同意，不得以任何方式泄露。12.5本合同的失密條目在合同終止后，同樣具有約束力。第十三條爭議13.1因合同發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。13.2如協(xié)商不成，可選擇下列第（一）種方式解決：（一）提交雙方所轄地任一法院申請仲裁；（二）依法向人民法院提起訴訟。第十四條違約14.1如承包人工期延誤，延誤期內(nèi)每天需賠償發(fā)包人工期延誤違約金合同總價的0.5%，最高限額5%。14.2如發(fā)包人延期付款，延誤期內(nèi)每天需賠償承包人付款延誤違約金合同總價的0.5%，最高限額5%。14.3由于發(fā)包人原因，不履行合同約定義務或不按合同約定履行義務，給承包人造成損失的，應賠償承包人相應經(jīng)濟損失，并相應順延工期。14.4工程或設(shè)備質(zhì)量不符合約定，且承包人未按發(fā)包人要求采取必要補救措施的，發(fā)包人有權(quán)解除合同，且要求承包人賠償發(fā)包人損失。14.5承包人保證安裝施工過程中不侵犯第三方的權(quán)利。由施工造成的屋面滲漏、維修、翻修改造或其他損壞，承包人應承擔由此給發(fā)包人造成的一切損失。在保修期一年內(nèi)發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備或部件的故障、損壞或其他非正常運轉(zhuǎn)行為造成的第三方線路失電、設(shè)備損壞、人身財產(chǎn)損失等，以及因承包人過錯導致光伏發(fā)電設(shè)備的安裝、運行造成系統(tǒng)停運超過5個工作日的，承包人應承擔由此給發(fā)包人造成的一切損失。14.6因承包人緣故原由工程質(zhì)量未達到合同約定的質(zhì)量標準，承包人按發(fā)包人要求的期限賣力整改，向發(fā)包人賠償因此造成的全部喪失；14.7一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方除承擔上述違約責任外，仍應繼續(xù)履行合同。14.8因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10個工作日內(nèi)通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。14.9發(fā)生其它違約景遇，違約方應賠償由此給對方造成的喪失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。第十五條索賠發(fā)包人和承包人雙方如有一方未能按合同約定履行義務給對方造成損失的，受損方可按以下規(guī)定向違約方索賠：1）有正當索賠理由、且有索賠事件發(fā)生時的有關(guān)證據(jù)；2）索賠事件發(fā)生5個工作日內(nèi)，向違約方發(fā)出索賠通知；3）違約方在接到索賠通知后3天內(nèi)給予批準、或要求承包人進一步補充索賠理由和證據(jù)。4)如索賠發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商解決，如果協(xié)商不成可按照本合同第十四條目《違約》處理。第十六條安全施工16.1安全管理人員必須持證上崗，并負責檢查現(xiàn)場和施工人員安全情況。16.2承包人按有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的全部費用，非承包人責任造成的傷亡事故、由責任方承擔責任和有關(guān)費用。發(fā)生重大傷亡事故，承包人應按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人代表。同時按政府有關(guān)要求處理。發(fā)包人為搶敷提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。承包人在動力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向發(fā)包人代表提出安全保護措施，經(jīng)發(fā)包人代表批準后實施，由承包人承擔保護措施費用。在有毒有害環(huán)境中施工，承包人應按有關(guān)規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔有關(guān)的經(jīng)濟支出。16.3現(xiàn)場用電必須按照發(fā)包人要求，三相五線制，一機一閘必須帶漏電保護，不許用電爐。16.4承包人在施工期間應服從發(fā)包人安排。遵守發(fā)包人和當?shù)卣毮懿块T的管理制度。關(guān)于安全防護、文明施工措施費用的其他約定如下：（1）承包人需提供安全防護、文明施工措施費用的支付計劃和落實情況；（2）工程師對承包人落實安全防護、文明施工措施費情況進行現(xiàn)場監(jiān)理。若發(fā)現(xiàn)承包人未落實安全防護、文明施工措施的，有權(quán)責令其立即整改；（3）承包人應在財務管理中單獨列支安全防護、文明施工措施項目費用的支付情況。16.5施工人員的人身意外傷害保險由承包人辦理（其它險種自愿）第十七條不可抗力由于不可抗力，如不可預見、不可制止、不可克服的事件，招致不能完全或部分履行本合同任務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發(fā)生后48小時內(nèi)實時通知對方，并在其后5個工作日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯杏米C明文件。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。第十八條本合同的生效、變換、解除和終止18.1合同生效本合同經(jīng)發(fā)包人和承包人雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋章后生效，合