第04講造價工程師《建設工程計價》真題解析（四）

朽木易折，金石可鏤。千里之行，始于足下。第頁/共頁54.某分項工程招標工程量清單數(shù)量為4000m2，施工中因為設計變更調(diào)減為3000m2，該項目招標控制價綜合單價為600元/m2，投標報價為450元/m2。合同約定實際工程量與招標工程量偏差超過±15%時，綜合單價以招標控制價為基礎(chǔ)調(diào)節(jié)。若承包人報價浮動率為10%，該分項工程費結(jié)算價為（）萬元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A【解析】3000÷4000=75%,工程量減少超過15%，需對單價做調(diào)節(jié)。P2×（1-L）×（1-15%）=600×（1-10%）×（1-15%）=459萬元P0<P2×（1-L）×（1-15%），450<459，P1按照P2×（1-L）×（1-15%）調(diào)節(jié)。結(jié)算價=459×3000=137.7萬元55.某施工合同約定采用價格指數(shù)及價格調(diào)節(jié)公式調(diào)節(jié)價格差額，調(diào)價因素及有關(guān)數(shù)據(jù)見下表。某月完成進度款為1500萬元，則該月應該支付給承包人的價格調(diào)節(jié)金額為（）萬元。人工鋼材水泥砂石料施工機具使用費定值權(quán)重系數(shù)0.100.100.150.150.200.30基準日價格或指數(shù)80元/日100110120115—現(xiàn)行價格或指數(shù)90元/日102120110120—A.-30.3B.36.45C.112.5D.130.5【答案】B【解析】P0=1500×{（0.3+[0.1×（90÷80）+0.1×（102÷100）+0.15×（120÷110）+0.15×110÷120）+0.20×120÷115）]-1}=36.45萬元56.按照《標準施工招標文件》（2007年版）通用合同條款，下列引起承包人索賠的事件中，只能獲得工期補償?shù)氖牵ǎ?。A.發(fā)包人提前向承包人提供材料和工程設備B.工程暫停后因發(fā)包人緣故導致無法按時復工C.因發(fā)包人緣故導致工程試運行失敗D.異常惡劣的氣候條件導致工期耽誤【答案】D【解析】異常惡劣的氣候條件導致工期耽誤是屬于不可抗力，只索賠工期。57.關(guān)于施工過程中的現(xiàn)場簽證，下列說法中準確的是（）。A.發(fā)包人應按照現(xiàn)場簽證內(nèi)容計算價款，在竣工結(jié)算時一并支付B.沒有計日工單價的現(xiàn)場簽證，按承包商提出的價格計算并支付C.因發(fā)包人口頭指令實施的現(xiàn)場簽證事項，其發(fā)生的費用應由發(fā)包人承擔D.經(jīng)發(fā)包人授權(quán)的工程造價咨詢?nèi)?，可與承包人做現(xiàn)場簽證【答案】D【解析】關(guān)于A,承包人應按照現(xiàn)場簽證內(nèi)容計算價款，報送發(fā)包人確認后，作為增強合同價款，與進度款同期支付。關(guān)于B,倘若現(xiàn)場簽證的工作沒有相應的計日工單價，應該在現(xiàn)場簽證報告中列明完成該簽證工作所需的人工、材料、工程設備和施工機械臺班的數(shù)量及其單價。關(guān)于C,合同工程發(fā)生現(xiàn)場簽證事項，未經(jīng)發(fā)包人簽證確認，承包人便擅自實施相關(guān)工作的，除非征得發(fā)包人書面愿意，否則發(fā)生的費用由承包人承擔。承包人應發(fā)包人要求完成合同以外的零星項目、非承包人責任事件等工作的，發(fā)包人應及時以書面形式向承包人發(fā)出指令，提供所需的相關(guān)資料；承包人在收到指令后，應及時向發(fā)包人提浮上場簽證要求。關(guān)于D,現(xiàn)場簽證是指發(fā)包人或其授權(quán)現(xiàn)場代表包括（工程監(jiān)理人、工程造價咨詢?nèi)耍┡c承包人或其授權(quán)現(xiàn)場代表就施工過程中涉及的責任事件所作的簽認證實。58.某施工合同約定人工工資為200元/工日，窩工補貼按人工工資的25%計算，在施工過程中發(fā)生了如下事件：①浮上異常惡劣天氣導致工程停工2天，人員窩工20個工日；②因惡劣天氣導致場外道路中斷，搶修道路用工20個工日；③幾天后，場外停電，停工1天，人員窩工10個工日。承包人可向發(fā)包人索賠的人工費為（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】C【解析】各事件處理結(jié)果如下：(1)異常惡劣天氣導致的停工通常不能舉行費用索賠。(2)搶修道路用工的索賠額：20×200=4000（元）(3)停電導致的索賠額：10×200×25%=500（元）總索賠費用=4000+500=4500（元）59.關(guān)于施工合同履行過程中共同耽誤的處理原則，下列說法中準確的是（）。A.在初始耽誤發(fā)生作用期間，其他并發(fā)耽誤者按比例承擔責任B.若初始耽誤者是發(fā)包人，則在其耽誤期內(nèi)，承包人可得到經(jīng)濟補償C.若初始耽誤者是客觀緣故，則在其耽誤期內(nèi)，承包人不能得到經(jīng)濟補償D.若初始耽誤者是承包人，則在其耽誤期內(nèi)，承包人只能得到工期補償【答案】B【解析】共同耽誤的處理。在實際施工過程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是兩、三種緣故同時發(fā)生（或互相作用）而形成的，故稱為“共同耽誤”。在這種情況下，要詳細分析哪一種情況耽誤是有效的，應根據(jù)以下原則：1)首先判斷造成拖期的哪一種緣故是最先發(fā)生的，即決定“初始耽誤”者，它應對工程拖期負責。在初始耽誤發(fā)生作用期間，其他并發(fā)的耽誤者不承擔拖期責任。2)倘若初始耽誤者是發(fā)包人緣故，則在發(fā)包人緣故造成的耽誤期內(nèi)，承包人既可得到工期延伸，又可得到經(jīng)濟補償。3)倘若初始耽誤者是客觀緣故，則在客觀因素發(fā)生影響的耽誤期內(nèi)，承包人可以得到工期延伸，但很難得到費用補償。4)倘若初始耽誤者是承包人緣故，則在承包人緣故造成的耽誤期內(nèi)，承包人既不能得到工期補償，也不能得到費用補償。60.按照《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013），關(guān)于工程計量，下列說法中準確的是（）。A.合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目應予計量B.因異常惡劣天氣造成的返工工程量不予計量C.成本加酬金合同應按照總價合同的計量規(guī)定舉行計量D.總價合同應按實際完成的工程量計算【答案】A【解析】關(guān)于A，工程計量的范圍包括：工程量清單及工程變更所修訂的工程量清單的內(nèi)容；合同文件中規(guī)定的各種費用支付項目，如費用索賠、各種預付款、價格調(diào)節(jié)、違約金等。關(guān)于B,因異常惡劣天氣造成的返工工程量應賦予計量，關(guān)于C，成本加酬金合同按照單價合同的計量規(guī)定舉行計量。關(guān)于D，總價合同各項目的工程量是承包人用于結(jié)算的總算工程量。61.關(guān)于施工合同工程預付款，下列說法中準確的是（）。A.承包人預付款的擔保金額通常高于發(fā)包人的預付款B.采用起扣點計算法抵扣預付款對承包人比較不利C.預付款的擔保金額不會隨著預付款的扣回而減少D.預付款的額度通常與主要材料和構(gòu)件費用占建安費的比例相關(guān)【答案】D【解析】關(guān)于A，預付款擔保的擔保金額通常與發(fā)包人的預付款是等值的。關(guān)于B，起扣點計算法對承包人比較有利，最大限度地占用了發(fā)包人的流動資金，但是，顯然不利于發(fā)包人資金使用。關(guān)于C，預付款普通逐月從工程進度款中扣除，預付款擔保的擔保金額也相應逐月減少。62.關(guān)于施工合同工程價款的期中支付，下列說法中準確的（）。A.期中進度款的支付比例，普通不低于期中價款總額的60%B.期中進度款的支付比例，普通不高于期中價款總額的80%C.綜合單價發(fā)生調(diào)節(jié)的項目，其增減費在竣工結(jié)算時一并結(jié)算D.發(fā)承包雙方如對部分計量結(jié)果存在爭議，等待爭議解決后再支付所有進度款【答案】A【解析】進度款的支付比例按照合同約定，按期中結(jié)算價款總額計，不低于60%，不高于90%，因此，A準確，B錯誤。綜合單價發(fā)生調(diào)節(jié)的，以發(fā)承包雙方確認調(diào)節(jié)的綜合單價計算進度款，C錯誤。若發(fā)、承包雙方對有的清單項目的計量結(jié)果浮上爭議，發(fā)包人應對無爭議部分的工程計量結(jié)果向承包人出具進度款支付證書。63.發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結(jié)算款的，承包人準確的做法是（）。A.將該工程自主拍賣B.將該工程折價出售C.將該工程抵押貸款D.催告發(fā)包人支付，并索要延遲付款利息【答案】D【解析】發(fā)包人未按照規(guī)定的程序支付竣工結(jié)算款的，承包人可催告發(fā)包人支付，并有權(quán)獲得延遲支付的利息，D準確。發(fā)包人在竣工結(jié)算支付證書簽發(fā)后或者在收到承包人提交的竣工結(jié)算款支付申請規(guī)定時光內(nèi)仍未支付的，除法律另有規(guī)定外，承包人可與發(fā)包人商議將該工程折價，也可直接向人民法院申請將該工程依法拍賣。64.關(guān)于建設項目竣工結(jié)清階段承包人索賠的權(quán)力和期限，下列說法中準確的是（）。A.承包人接收竣工結(jié)算支付證書后再無權(quán)提出任何索賠B.承包人只能提出工程接收證書頒發(fā)前的索賠C.承包人提出索賠的期限自缺陷責任期滿時終止D.承包人提出索賠的期限自接收總算支付證書時終止【答案】D【解析】承包人按合同約定采納了竣工結(jié)算支付證書后，應被認為已無權(quán)再提出在合同工程接收證書頒發(fā)前所發(fā)生的任何索賠，A錯誤。承包人在提交的總算結(jié)清申請中，只限于提出工程接收證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠，B錯誤。提出索賠的期限自采納總算支付證書時終止，C錯誤，D準確。65.調(diào)解是解決工程合同價款糾紛的一種途徑，下列關(guān)于調(diào)解的說法中準確是（）。A.承包人對調(diào)解書有異議時，可以停止施工B.發(fā)承包雙方簽字認可的調(diào)解書不能作為合同的補充文件C.發(fā)承包雙方可在合同履行期間協(xié)議調(diào)換或終止合同約定的調(diào)解人D.調(diào)解人的任期在竣工結(jié)算經(jīng)發(fā)承包雙方確認時終止【答案】C【解析】除非并直到調(diào)解書在商議和解或仲裁裁決、訴訟判決中做出修改，或合同已經(jīng)解除，承包人應繼續(xù)按照合同實施工程，A錯誤。倘若調(diào)解人已就爭議事項向發(fā)承包雙方提交了調(diào)解書，而任一方在收到調(diào)解書后28天內(nèi)，均未發(fā)出表示異議的通知，則調(diào)解書對發(fā)承包雙方均具有約束力，B錯誤。合同履行期間，發(fā)承包雙方可以協(xié)議調(diào)換或終止任何調(diào)解人，但發(fā)包人或承包人都不能單獨采取行動，C準確。在總算結(jié)清支付證書生效后，調(diào)解人的任期即終止，D錯誤。66.下列建設工程施工合同無效情況下產(chǎn)生的價款糾紛，法院不予支持的是（）。A.工程竣工驗收合格，承包人哀求按合同支付工程價款B.工程竣工驗收不合格、但修改后合格，發(fā)包人要求承包人承擔修復費用C.工程竣工驗收不合格、修復后仍不合格，承包人哀求支付工程價款D.承包人超越資質(zhì)等級簽訂施工合同，但竣工前取得相應資質(zhì)等級，哀求按照有效合同處理【答案】C【解析】A選項，建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人哀求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。B選項，修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人哀求承包人承擔修復費用的，應予支持。C選項，修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人哀求支付工程價款的，不予支持。D選項，承包人超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍簽訂建設工程施工合同，在建設工程竣工前取得相應資質(zhì)等級，當事人哀求按照無效合同處理的，不予支持。67.按照《建設項目工程總成本合同示范文本（采?。罚℅F-2011-0216），下列變更事項，屬于采購變更的是（）。A.對設備規(guī)格和數(shù)量的調(diào)節(jié)B.改變檢查、檢驗、檢測、實驗地點C.重新舉行竣工實驗D.對配套工程系統(tǒng)的工藝調(diào)節(jié)【答案】B【解析】采購變更的范圍包括：①承包人已按合同約定的程序，與相關(guān)供貨商簽訂采購合同或已開始加工發(fā)明、供貨、運輸?shù)龋l(fā)包人通知承包人挑選另一家供貨商；②因執(zhí)行基準日期之后新頒布的法律、標準、規(guī)范引起的變更；③發(fā)包人要求改變檢查、檢驗、檢測、實驗的地點和增強的附加實驗；④發(fā)包人要求增減合同中約定的備品備件、專用工具、竣工后實驗物資的采購數(shù)量；⑤上述變更所需的附加工作。68.按照FIDIC《施工合同文件》（1999版）通用合同條件，關(guān)于發(fā)包人對保留金的保留和返還，下列說法中準確的是（）。A.每次其中支付時扣留2.5%～5%作為保留金B(yǎng).簽發(fā)囫圇工程的接收證書后，返還40%的保留金C.工程最后一個缺陷通知期滿后，返還剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不應返還剩余的保證金【答案】C【解析】在國際工程實踐中，每次期中支付時，扣留的百分比普通為5%~10%，累計扣留的最高限額普通為中標合同價的2.5%~5%。在工程的最后一個缺陷通知期期滿后，保留金的余額應趕緊支付給承包商。倘若在返還保留金時，承包商尚有任何工作仍需完成，工程師有權(quán)在此類工作完成之前扣發(fā)與完成工作所需費用相應的保留金余額。69.按照《建設工程質(zhì)量管理條例》，建設工程竣工驗收應該具備的資料包括（）。A.工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)簽署的工程質(zhì)量監(jiān)督報告B.施工單位簽署的質(zhì)量合格文件C.竣工結(jié)算報告D.施工單位簽署的工程保修書【答案】D【解析】此題考查的是竣工驗收的條件：（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內(nèi)容。（2）有殘破的技術(shù)檔案和施工管理資料。（3）有工程使用的主要建造材料、建造構(gòu)配件和設備的進場實驗報告。（4）有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分離簽署的質(zhì)量合格文件。（5）有施工單位簽署的工程保修書。70.下列竣工財務決算說明書的內(nèi)容，普通在項目概況部分予以說明的是（）。A.項目資金計劃及到位情況B.項目進度、質(zhì)量情況C.項目建設資金使用與結(jié)余情況D.主要技術(shù)經(jīng)濟指標的分析、計算情況【答案】B【解析】項目概況普通從進度、質(zhì)量、安全和造價方面舉行分析說明。進度方面主要說明開工和竣工時光，對照合理工期和要求工期分析是提前還是延期；質(zhì)量方面主要按照竣工驗收委員會或相當一級質(zhì)量監(jiān)督部門的驗收評定等級、合格率和優(yōu)良品率；安全方面主要按照勞動工資和施工部門的記錄，對有無設備和人身事故舉行說明；造價方面主要對照概算造價，說明節(jié)約或超支的情況，用金額和百分率舉行分析說明。71.某工