消防、水電施工合同范本

消防、水電施工合同范本合同編號(hào)：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行消防、水電施工的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱(chēng)：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程內(nèi)容：消防、水電施工（具體工程量及施工內(nèi)容詳見(jiàn)附件《工程量清單》）1.4工程期限：_______天二、合同價(jià)款2.1本工程合同價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：_______元整（小寫(xiě)）：￥_______元。2.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方合同價(jià)款的30%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到80%時(shí)，甲方支付乙方合同價(jià)款的30%；（4）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同價(jià)款的10%。三、施工質(zhì)量及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)消防、水電施工的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求提供施工過(guò)程中的相關(guān)資料，包括但不限于施工方案、施工圖紙、材料清單等。3.3工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，包括但不限于竣工圖紙、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、操作維護(hù)手冊(cè)等。3.4工程驗(yàn)收：（1）工程竣工后，乙方應(yīng)組織自驗(yàn)收，并向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)；（2）甲方收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)在_______天內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；（3）驗(yàn)收合格后，甲乙雙方簽署《工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。四、工期延誤及違約責(zé)任4.1因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天，乙方應(yīng)支付合同價(jià)款的1%作為違約金。4.2因甲方原因造成工期延誤的，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決5.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽名）：_______乙方代表（簽名）：_______簽訂日期：_______附件：《工程量清單》2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-消防、水電施工合同范本目錄一、合同雙方二、工程概況三、合同價(jià)款及支付方式四、施工質(zhì)量及驗(yàn)收五、工期延誤及違約責(zé)任六、爭(zhēng)議解決七、其他約定八、附件合同雙方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行消防、水電施工的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱(chēng)：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程內(nèi)容：消防、水電施工（具體工程量及施工內(nèi)容詳見(jiàn)附件《工程量清單》）1.4工程期限：_______天二、合同價(jià)款及支付方式2.1本工程合同價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：_______元整（小寫(xiě)）：￥_______元。2.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方合同價(jià)款的30%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到80%時(shí)，甲方支付乙方合同價(jià)款的30%；（4）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同價(jià)款的10%。三、施工質(zhì)量及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)消防、水電施工的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求提供施工過(guò)程中的相關(guān)資料，包括但不限于施工方案、施工圖紙、材料清單等。3.3工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，包括但不限于竣工圖紙、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、操作維護(hù)手冊(cè)等。3.4工程驗(yàn)收：（1）工程竣工后，乙方應(yīng)組織自驗(yàn)收，并向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)；（2）甲方收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)在_______天內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；（3）驗(yàn)收合格后，甲乙雙方簽署《工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。四、工期延誤及違約責(zé)任4.1因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天，乙方應(yīng)支付合同價(jià)款的1%作為違約金。4.2因甲方原因造成工期延誤的，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決5.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_