業(yè)務承攬合同協(xié)議范本

1/1業(yè)務承攬合同協(xié)議范本業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第1篇發(fā)包方：____________________________________(甲方)

承包方：_____________________________________(乙方)

為提高經濟效益，明確雙方相互權利，義務關系，遵照《_建筑法》《建筑安裝工程承包合同條款》的有關規(guī)定，結合工程的具體情況，甲乙雙方達成如下協(xié)議。

第一條：工程概況

1、工程名稱

2、工程地點：所前三泉王村

3、工程內容及承包范圍：施工圖內的鋼結構工程(包括油漆)

4、工期：60個日歷日(雨天除外)及特殊原因造成的誤工除外。

5、工程面積1500平方以實際核算為準。鋼結構工程承包合同

6、質量等給合格

7、安全要求無重任及死亡事故

8、合同價款

(1)鋼結構工程每平方430元(包括門窗鋁合金及基礎、屋面夾芯板墻面單板，如需要特種規(guī)格的屋面板價格另算)。

(2)鋼結構H型鋼柱子為400×200H型鋼屋架為350×175H型鋼屋面及墻面型鋼檁條為14#C型鋼，行車梁及牛腿合部由乙方另裝完畢行車梁規(guī)格為300×150H型鋼所用材料全部為行標料。

第二條經濟責任

1、工程所需鋼結構構件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方負責供應。

2、安裝所需設備，包括吊機生產車等由乙方解決。

3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。

第三條雙方主要責任

1、甲方的責任

(1)甲方必須及時向乙方提供合同所簽訂的各項款項，如由此對乙方造成的損失及竣工由甲方負責。

(2)甲方督促檢查工程進度，工程質量，施工技術及安全生產。

(3)及時向乙方提供圖紙和工程技術文件。

(4)統(tǒng)一審核工程預決算和竣工結算。

2、乙方的責任

(5)確保本協(xié)議規(guī)定的質量、安全、工期按期完成。

(6)進場前七天內，向甲方呈報項目部組織人員名單。

(7)進場后七天內，編制出工程施工組織設計及進度計劃，報甲方批準后實施。

(8)及時向甲方報息。)送工程計劃、統(tǒng)計、技術、質量、安全等有關資料，并接受

甲方職能部門的.檢查指導。

(9)如安裝中途不符合要求，甲方有權指出乙方出場、停止安裝，并承擔一切經濟損失。

第四條：勞動力管理

1、根據(jù)《勞動法》規(guī)定，建筑安裝工人的合法權益應當受到保護。違反《勞動法》，侵害勞動者合法權益的一切經濟、法律責任，均由乙方承擔，制作安裝、機械設備人員必須持有特種作業(yè)人員操作證、機械操作證。

2、乙方應根據(jù)上級部門和甲方的有關規(guī)定，做好外來人員的管理和計劃生育工作，招聘臨時工必須持有身份證，及時辦理好“三證”：暫住證、就業(yè)證、計生證?！叭C不齊者，不得錄用?！眹澜惺?8周歲以下未成年人。

3、如乙方違反上述規(guī)定，一切責任自負。

第五條：工程質量

1、嚴格按照施工圖與說明書，按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規(guī)范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工，確保工程達到合格。

2、工程質量達不到合格等級，由乙方負責;達到合格等級，不獎不罰。

3、在施工中，必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查，監(jiān)督和處理。

4、在規(guī)定的保修期內，由乙方無償進行修理。

第六條：文明、安全生產

1、所有的機械設備均安設獨立的開關箱，內配觸保器。特殊工必須合部持上崗，安全資料專人負責，做到每天記錄。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執(zhí)行。

3、施工期間必須注意安全生產，嚴格遵守安全生產的有關規(guī)定，工地發(fā)生地工傷殘(亡)事故，其經濟責任全部由乙方承擔。

第七條：工程款的支付與結算

1、暫定工程款650000元，具體按實結算。

2、合同簽訂后，預付工程款30%，主構件吊裝安畢付30%;屋面板安裝完畢付30%，余額10%作為工程質保期為壹年后付清。

第八條：本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

第九條：雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決，協(xié)商不成可以訴訟法律。

第十條：本協(xié)議經甲、乙方雙方簽字生效，具有法律效力。

本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(簽字)：

乙方(簽字)：

日期：

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第2篇合同編號：____________________

簽訂地點：___________________

簽訂時間：________年____月____日

定作方：______________________

承攬方：_________________________

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

項目名稱及內容_________________________

計量單位_________________________

數(shù)量_________________________

工作量_________________________

報酬_________________________

交付期限_________________________

單價_________________________

金額_________________________

(注：空格如不夠用，可以另接。)

第二條技術標準、質量要求：

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。

材料的檢驗方法：__________________________________________________________________

第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵?/p>

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

第八條結算方式及期限：

第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任：

第十三條解決合同糾紛的'方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。

按下列第______種方式解決：

(一)提交_______________________委員會_____;

(二)依法向人民法院起訴。

定作方(公章)________

承攬方(公章)：_________

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第3篇定作人：______________簽訂地點：___________

承攬人：______________簽訂時間：___________

第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）

承攬項目名稱及內容

計量單位

數(shù)量或工作量

第二條技術標準、質量要求：_____________________

第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________

第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________

第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________

第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________

第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。

第十二條結算方式及期限：_________________

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的'，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

（二）_________________________________________

第十五條定作人違約責任：_______________________

承攬人違約責任：_________________________________

第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）

（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向_____________________人民法院起訴。

第十七條其他約定事項：___________________

定作人

定作人（章）：_____住所：_____

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____身份證號：_____

法定代表人：_____委托代理人：_____

電話：_____傳真：_____

開戶銀行：_____賬號：_____

稅號：_____郵政編碼：_____

承攬人

承攬人（章）：_____住所：_____

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____身份證號：_____

法定代表人：_____委托代理人：_____

電話：_____傳真：_____

開戶銀行：_____賬號：_____

稅號：_____郵政編碼：_____

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第4篇甲方：

乙方：

甲、乙雙方因甲方新建輕鋼結構建筑物工程一事，經雙方協(xié)商一致，簽定如下合同。

一、工程承包方式

甲方將新建的廠房鋼結構工程承包給乙方施工，工程中不包含土建，包含鋼結構之類工程(房面彩鋼瓦)，該工程包工包料，包工程施工中所用的機械、機具、運輸，安全責任由乙方負責。乙方不包該工程建設中，地方政府需要的一切報批報建手續(xù)、證件和消防、安評、環(huán)評的驗收資料，如甲方建筑物為重點防火單位，按要求須要在建筑物構件上做防火涂料的.，做防火涂料的費用另行計價。甲方在該工程中向乙方簽定的合同期限內。按期支付乙方工程款。

二、工程用料：與質量要求，驗收標準。

(1)工程用料，按雙方確定的施工圖所標材料為準。乙方在施工中，不得單方面改變設計材料型號，所用材料，只準允許誤差在國家標準之內。

(2)工程質量要求，驗收標準。

按雙方確定的材質和制作方式，按圖集結點要求布置，乙方向甲方提供材料生產廠家提供材質證明書為準。

三、工程單價和總造價：

甲方要建筑的廠房大約為_㎡，實際面積按甲方建筑物的滴水面積收方計算，每平方米單價為_元/㎡。增加工程另算。

四、付款方式：

五、工程期限：

乙方進場后，工期為_天，如遇到停電、下雨天，因甲方沒按合同支付材料款，停工誤期順期延長。

六、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日起生效。

甲方(簽字)：

20__年__月__日

乙方(簽字)：

20__年__月__日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第5篇現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程項目

1、工程名稱_____________________________________________

2、工程地點_____________________________________________

3、工程范圍_____________________________________________

4、工程期限自_____________至___________完工，共計_____天。(不可抗拒原因順延)

二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應)

三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

四、加工產品交付地點________________________________。

五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)

六、付款方式__________________

1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。

3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。

4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。

5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

七、產品質量保修期

1、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4、油漆_________________

5、噴塑_________________

八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安

全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。

九、驗收：

甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

十、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變

更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。

乙方必須按照合同規(guī)定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

十二、本合同共___頁，附件共____頁，一式_____份，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。

(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。

甲方：(章)乙方：(章)

電話：電話：

電子郵箱：電子郵箱：

開戶行：開戶行：

________年______月_____日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第6篇甲方：

法定代表人：

職務：

聯(lián)系方式：

身份證件：

乙方：

法定代表人：

職務：

聯(lián)系方式：

身份證件：

經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

一、承攬工程概況：

1、承攬工程地址：

2、工程承包總面積____：，每平方米價款____元，工程總價款計____元。

3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

二、甲乙雙方的權利義務：

1、乙方按照承攬標的'物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

三、工程款支付方式：

1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積____平方米，每平方米____元。

2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

四、違約責任：

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果，由甲方承擔。

五、其他

1、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。

2、本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

____年___月___日____年___月___日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第7篇質保期為年,自定作物最終驗收合格之日起計算。在質保期內如出現(xiàn)質量問題，乙方應在甲收到甲方通知日內負責免費維修或更換，否則，甲方有權委托第三人進行維修，所發(fā)生的費用直接從質保金中扣減，質保金不足以支付該費用的，由乙方補足。經乙方維修或更換后，仍然存在質量問題，乙方應當賠償甲方由此造成的全部損失。

質保期滿后，甲方返還乙方質保金的，并不表示免除乙方對交付物品質量的責任。乙方對定作物負有終身保修責任。

（提示：可根據(jù)實際情況選擇適用本條款）

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第8篇定作方：

合同編號：

簽訂地點：

承攬方：

簽訂時間：

一、加工標的

貨物名稱

總金額

交貨地點及期限

交期：

出口國：

合計人民幣（大寫）

按實際金額結算單價含線稅封箱帶

二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

材料：

質量：

數(shù)量：

提供日期：

消耗定額：

面料：里料一等

三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649的標準驗收。

五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的.損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

六、加工物品的包裝按定作方的要求。

七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

十一、付款方式：內部結算。

十二、其他約定事項：

1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查。

2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

定做方：

代表人：

時間：

承攬方：

代表人：

時間：

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第9篇委托單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《_合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《_消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的`定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間

付款百分比

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：

代表人：代表人：

簽約日期：簽約日期：

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第10篇甲方：

施工地址：

乙方：

占地長：_________m、寬：__________

依照《_合同法》的法律規(guī)定，遵循平等，自愿、公平和誠實守信的原則，甲、乙雙方協(xié)商達成一致簽訂本合同，具體條款如下：

第一條、甲方委托乙方購買及加工物品、名稱、規(guī)格、顏色（mm）

第二條、乙方負責承攬物品的購買及加工安裝。

第三條、質量要求：乙方購買的物品應符合本合同第一條約定的規(guī)格及顏色，彩鋼板出現(xiàn)劃痕輕微損傷屬于正常。

第四條、總工程款共計人民幣____________大寫：____________注：稅金（有）（無）

付款方式_____________階段，一階段段、三階段、四階段、

第五條、每階段付款后，甲方必須要求乙方開收據(jù)，作為以后的付款憑證。

第六條、施工過程中，由于施工隊操作而引起的'經濟損失，甲方不負責任何責任。

第七條、施工時間，甲方如需改變原計劃安裝的，甲方應出據(jù)書面材料和乙方協(xié)商，其費用由甲方負責。

第八條、甲方有權利委派管理人員和技術人員進駐施工現(xiàn)場并按照本合同有關規(guī)定，進行監(jiān)督管理乙方的安全生產、施工質量、對乙方有違規(guī)作業(yè)和不符合有關規(guī)定的施工質量，技術及安全要求等問題，甲方有責令乙方拆除、返工及處罰的權利。

第九條、甲方應無償為乙方提供水、電及住宿相關事宜。

第十條、合同簽訂后，甲方未及時按付款方式付款，乙方有權拆除所有的購買物品。所有的購買物品及已付款物品及已付款都歸乙方所有，甲方不得阻攔。

第十一條、安裝完畢后，出現(xiàn)質量為題乙方一年內負責免費維修，人為因素及自然災害除外。

第十二條、本合同項下發(fā)生的爭議，甲乙雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應向乙方住所地人民法院起訴。

第十三條、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

第十四條、本合同自雙方簽之日起生效。

補充協(xié)議：

甲方：（簽）

乙方：（簽）

__________年_____月______日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第11篇委托方：(以下簡稱“甲方”)

受托方：(以下簡稱“乙方”)

經雙方協(xié)商決定，就甲方委托乙方承擔其企業(yè)廣告形象的平面方案設計一事達成初步協(xié)議，并就此擬訂試行合同。合同期內，雙方本著合作、學習的態(tài)度，對各自履行合同的能力及條件進行考察篩選。并于本合同所定期限后，就后續(xù)合作業(yè)務重新簽定委托合同，本試行合同中所涉及的要約在新合同中僅供參考，不做為延續(xù)條款使用。

一、合同期限

自20__________年12月1日至20__________年2月29日止，以三個自然月為本試行合同的履行期限。合同期內，雙方均無權擅自終止合同或中斷合同。合同期限內，以法定工作日為基礎時長計算，如遇法定節(jié)假日，則以甲方要求為準，雙方協(xié)商調整時間安排。

二、費用及支付

根據(jù)合同第一項中的相關規(guī)定，合同履行期間，乙方提供有償服務的合同總額為120XX元(人民幣：壹萬貳仟元整)本合同簽定之日，甲方支付乙方5000元(人民幣：伍仟元整)作為首期服務費用;20__________年12月25日前，甲方追加支付乙方3000元(人民幣：叁仟元整);20__________年1月10日前，甲方追加支付乙方20XX元(人民幣：貳仟元整)。余款處理參照第四項“關于續(xù)約”中有關規(guī)定執(zhí)行。

三、雙方義務

1、甲方需按合同規(guī)定的時間及數(shù)額支付乙方應得費用。合同期內，甲方對乙方的工作委托應本著實事求是的原則，按實際情況指定工作內容及時間要求，乙方須全力配合甲方的合理委托內容并按時完成其要求。

2、乙方須以合同制定的基礎內容——“企業(yè)廣告形象的平面方案”為主要職責范疇，負責甲方企業(yè)所委托的全部平面出品工作;對其所提供的產品和服務提供后續(xù)指導，對涉及加工和安裝的方案內容，乙方應隨稿件提供制作方案及材料分析，加工方或安裝方由甲方選擇，乙方須提供相關技術支持。如需乙方完成后續(xù)項目，乙方須提供明確報價，并交甲方確認。

3、對于委托的`工作內容，除甲方指定無素材創(chuàng)意稿件外，甲方需根據(jù)產品要求提供相應的文字或圖形素材供乙方使用、參考，并明確使用范圍和使用條件。乙方對由甲方提供的素材資料進行拷貝使用，除特殊點位或版式要求外，乙方對成品稿件中的文字提供校對服務，對涉及到的有關承諾、參數(shù)、技術用語、專業(yè)信息、行業(yè)規(guī)定等內容，乙方不負責對其的核查及分析。

4、乙方受托內容包括如下：甲方委托的廣告宣傳及企業(yè)形象建設用平面稿件，包括報稿、戶外廣告用稿、展板及展品用稿、內刊雜志及企業(yè)自用材料等，以及雙方協(xié)商確認的委托內容。

5、其他不可預見的相關責權問題，由雙方協(xié)商處理

四、關于續(xù)約

1、合同期滿前7個工作日內，由甲乙雙方共同就簽署新的委托合同進行協(xié)商。雙方將根據(jù)本試行合同履約期間的考察結果，對合作內容、合同期限、合同費用及合同條款等進行商議，并選擇簽定新的委托合同或終止合作關系

2、若甲乙雙方選擇續(xù)約并簽定新的委托合同，則費用計算從新開始，本合同內所涉及的20XX元(人民幣：貳千元整)余款甲方不再支付;若雙方不再續(xù)約，則甲方須在合同到期之日將余款20XX元(人民幣：貳千元整)支付乙方，同時宣布合同解除。

五、本合同無需公正，雙方簽字蓋章即為生效，一式四份，雙方各執(zhí)兩份，共同監(jiān)督執(zhí)行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第12篇委托方(甲方)：承接方(乙方)：

第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計，經雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

第三條甲方向乙方交付的'資料

第四條乙方應向甲方交付的設計成果

第五條設計費用及支付方法

甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。

支付方法為：

簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。

第六條雙方責任

甲方責任

甲方在規(guī)定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。

乙方責任

乙方按本合同第四條規(guī)定的內容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。

乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。

由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。

合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失。

乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權索賠。

第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。

第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字：乙方簽字：(蓋章)(蓋章)

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第13篇甲方：

乙方：

根據(jù)《_合同法》之規(guī)定，結合甲乙雙方具體情況，經雙方協(xié)商，本著平等、公正、自愿的原則，簽訂以下協(xié)議：

一、承包內容

甲方將鋼架結構彩鋼瓦棚承包給乙方施工承建，要鋼架彩鋼瓦面圓弧，最低處高度米，最高處米，流水處用水槽排放在兩邊。

二、質量和規(guī)格

1、立柱采用

2、檁條采用

3、梁架焊管采用

4、頂部采用單瓦彩鋼厚mm，顏色。

三、單價及結算

1、鋼架屋面彩鋼單價為元/m。

2、水槽為元/m。

3、完工時雙方按實測屋面彩鋼瓦面積為準。

四、付款方式

乙方在搭建過程中，甲方分三次付清所有工程款項。

1、乙方在焊接材料進場時，經甲方驗收符合上述之規(guī)定材料標準時，甲方付給乙方大至總工程款的30%。

2、鋼架安裝結束時，經甲方驗收符合約定焊裝規(guī)定，即甲方付給乙方大致總工程款的30%。

3、其余部分在整個工程結束時，經甲乙雙方驗收，根據(jù)實測面積計算后，付清全部工程款。

五、雙方責任和義務

1、甲方提供乙方施工用電、用水。

2、甲方提供加工大棚的平面布置圖及相關要求。提供地下預埋工程。

3、乙方施工和管理人員必須遵守甲方工地的'各項規(guī)章制度。從地面搭建。

4、乙方搭建人員必須按照搭建操作規(guī)程進行搭建，文明作業(yè)，安全作業(yè)。在搭建過程中，若發(fā)生任何人身傷害事故，甲方不承擔責任。

5、鋼架彩鋼瓦面因乙方在安裝，制作的過程中，發(fā)生疏忽、大意、造成甲方在使用過程中出現(xiàn)漏水，甲方通知乙方必須在24小時內進行維修，因此造成損失，乙方應承擔相應的責任。

六、合同工期

本合同工期自年月日至年月日。如果甲方在水電正常的情況下，乙方自合同簽訂之日起，應根據(jù)甲乙要求，合理安排工期，保證工程順利制作和如期完成。

七、其它

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，互守協(xié)議內容，愉快合作。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第14篇甲方：

乙方：

經甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議，具體事宜如下：

一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程

二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。

三、工程造價(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整()

四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。

五、工程期限：20__年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。

六、工程責任：

1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;

2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;

3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。

4.施工人員必須有工傷保險。

5.因甲方原因影響工程進度工期順延。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第15篇甲方在寬限期后，仍逾期支付貨款的（乙方未履行向甲方開具增值稅專用發(fā)票等合同約定的義務除外），甲方對逾期付款部分從寬限期滿的次日起向乙方支付違約金。違約金按中國人民銀行同期活期存款利率計算，計算的基數(shù)以甲方最后一筆付款時剩余欠款金額為準，不包括前期逾期但現(xiàn)已支付部分的貨款，違約金最高不得超過本合同項下雙方結算價款（不含增值稅）的1%。除此之外，甲方不再承擔其他任何違約責任。

在履行合同中乙方存在以下行為之一的，乙方返還已向甲方收取的款項，并向甲方支付合同總額%的違約金。同時，甲方有權解除合同：

（提示：也可約定具體金額的違約金。）

(1)原材料質量不合格或不符合合同要求且不按要求及時更換的；

(2)乙方在加工過程中違反設計圖紙或甲方的要求，不能認真執(zhí)行加工工藝，產品質量達不到設計要求的；

(3)乙方弄虛作假，向甲方提供虛假的原材料質量保證書、焊縫無損檢測報告、機加工材料探傷檢驗報告或其它憑證的；

(4)不能按合同約定的時間交貨或者交付定作物不合格的；

(5)其他違反合同約定義務的。

乙方交付的定作物不符合合同約定的，由乙方負責修復或調換，并承擔逾期交付的責任。經過修復或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權要求重修或重做，乙方應當按照甲方的要求辦理，并承擔逾期交付的責任；或甲方有權解除合同，并由乙方承擔因此造成的損失，包括退還已向甲方收取的款項、賠償甲方損失等。

乙方逾期交付定作物，每逾期一天乙方向甲方支付元的違約金，并賠償甲方的經濟損失。

（提示：也可根據(jù)實際情況約定違約金的比例）

由于乙方怠于提供交貨資料（交貨資料是指本合同第八條第四款規(guī)定的相關內容）造成甲方不能完成驗收的，因此產生的費用和責任由乙方承擔。

乙方未能提供增值稅專用發(fā)票的，甲方有權暫停支付相應款項，且乙方需向甲方承擔賠償責任包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。

乙方應按合同約定及時向甲方提供增值稅專用發(fā)票，逾期提供的，每逾期一天，乙方應向甲方支付違約金元。因乙方開具的增值稅專用發(fā)票不及時，造成甲方無法及時認證、抵扣稅款等情形的，乙方需向甲方承擔賠償責任包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。

乙方應提供真實、有效、合格的增值稅專用發(fā)票，如乙方提供虛假或虛開的增值稅專用發(fā)票，甲方有權拒收或退回，乙方應負責無償更換，并自行承擔相應法律責任。由此造成甲方無法及時認證、抵扣稅款等情形的，乙方需向甲方承擔賠償責任包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第16篇定做人：簽訂地點：

承攬人：簽訂時間：___年___月___日

第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

第二條技術標準、質量要求：_______________________

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

第四條定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

第五條承攬人使用的'材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

第八條結算方法和期限：______________________

第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。

第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商

解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條其他約定事項：_____________________________________

定做人：承攬人：

單位地址：單位地址：

法人代表：法人代表：

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第17篇簽訂日期：__________年____月____日

承攬方（全稱）：__________________

定作方（全稱）：__________________

經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

1．品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期

品名：

規(guī)格：

單位數(shù)量：

單價金額：

總金額（大寫）：

2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________

3．原材料來源及互利方法：______________________________________________

4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________

5．貨款結算時間及方法：________________________________________________

6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________

7．違約責任：__________________________________________________________

8．其他：______________________________________________________________

9．不可抗力：____________________________________________________________

10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

12．本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份_______________________________________

13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

承攬人：_____法人委托書號碼__

營業(yè)執(zhí)照號碼定作人：_____法人委托書號碼：_____

營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人：_____法定代表人：_____開戶銀行：_____帳號：_____電話號碼：_____電掛：_____住址：_____

定作人：_____（蓋章）法定代表人：_____開戶銀行：_____帳號：_____電話號碼：_____電掛：_____住址：_____

20__________年__________月__________日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第18篇定作方(甲方)：

承攬方(乙方)

本合同甲方委托乙方承攬項目，雙方經過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據(jù)《_合同法》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。

第一條、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

1、1乙方帶料

第二條、質量要求、技術標準

執(zhí)行。

第三條、乙方對質量負責期限

驗收合格后免費保修月。

第四條、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

4、1乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。

4、2乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

4、3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條、驗收標準、方式

5、1按照合同規(guī)定的質量要求，技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。

5、2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

5、3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第六條、履行的期限

年月日至年月日。

第七條、結算方式

驗收合格后日內支付總價款的95%，余款保修期滿后如無質量問題一次付清。

第八條、違約責任

8、1乙方違約責任

8、1、1未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

8、1、2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

8、1、3未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

8、1、4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的0、3%償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。

8、1、6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

8、1、7實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付甲方因此造成的損失。

8、1、9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

8、1、10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

8、1、11乙方在甲方的工作場地，設備設施上進行工作時，應當遵守有關的操作規(guī)程，不允許毀壞甲方的設施設備，對工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負責，甲方不負任何責任。

8、2甲方違約責任

8、2、1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

8、2、2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。

8、2、3無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

第九條、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十條、糾紛的處理

本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決。若協(xié)商不成，按以下1種方式解決：

1、向東營市人民法院提起訴訟。

2、向仲裁委員會申請仲裁。

3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。

第十一條、廉潔條款

雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定，認真履行廉潔從業(yè)義務。

第十二條、其他

12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外，乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作向甲方負責，未經甲方同意的，甲方可以解除合同。

12、2本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

12、3本合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。

單位名稱(章)：

單位名稱(章)：

住所：

住所：

法定代表人(負責人)：

法定代表人(負責人)：

委托代理人：

委托代理人：

聯(lián)系人：

聯(lián)系人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：

帳號：

帳號：

郵政編碼：

郵政編碼：

簽訂時間：

年月日

簽訂地點：

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第19篇需方：（以下簡稱甲方）

供方：(以下簡稱乙方）

一、產品名稱、型號、規(guī)格、及數(shù)量等

二、技術要求：設備及接管、法蘭均為SUS304制品，采用氬弧焊，外表鏡面拋光，按國家相關標準執(zhí)行：罐體設吊耳

三、質保期限：質保期24個月。

四、交貨約定：合同簽定后20天內制造完畢按排發(fā)貨，供方按排運輸五、運輸約定：供方支付運費。

六、包裝要求：運輸時不得磕碰和劃傷。

八、隨機配件供應方法;按標準配件一次配齊。

九、結算方法：合同簽定后付預付款，貨到現(xiàn)場安裝調試完畢付驗收格付元，質保金元1年后付清。不含稅金。

十、違約責任：按《_合同法》執(zhí)行

十一、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，原告方可在當?shù)胤ㄔ浩鹪V。

十二、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，供需雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第20篇甲方：

乙方：

根據(jù)《_合同法》之規(guī)定，結合甲乙雙方具體情況，經雙方協(xié)商，本著公平、公正、自愿的原則，簽訂以下協(xié)議：

一、承包內容

甲方將鋼架結構彩鋼瓦棚承包給乙方施工承建，要鋼架彩鋼瓦面圓弧，最低處高度米，最高處米，流水出用水槽排放在兩邊。

二、質量和規(guī)格

1、立柱采用，厚度。

2、橫條采用，厚度。

3、上梁架采用，厚度。

4、頂部采用。

三、單價及結算

1、鋼架屋面單價為元/㎡。

2、水槽為元/㎡。

四、付款方式

乙方在搭建過程中，甲方分三次付清所有工程款項。

1、乙方在焊接材料進場時，經甲方驗收符合上述之規(guī)定材料標準時，甲方付給乙方大致總工程款的30%。

2、鋼架安裝結束時，經甲方驗收符合約定，即甲方付給乙方總工程款的30%。

3、其余部分在棚布蓋完工程結束時，經甲乙雙方驗收，根據(jù)實測面積計算后，付清全部工程款。

五、雙方責任和義務

1、甲方提供乙方施工用電、用水。

2、甲方提供加工大棚的.平面布置及相關要求。

3、乙方施工和管理人員必須遵守甲方工地的各項規(guī)章制度。

4、乙方搭建人員必須按照搭建操作規(guī)程進行搭建，文明作業(yè)，安全作業(yè)。

六、合同工期

本合同工期自年月日至年月日。如果甲方在水電正常的情況下，乙方自合同簽訂之日起，應根據(jù)甲乙要求，合理安排工期，保證工程順利制作和如期完成。

七、其他

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，互守協(xié)議內容，愉快合作。

甲方代表：電話：

乙方代表：電話：

年月日

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第21篇甲方：

乙方：

一、承包工程概況

1、工程名稱：

2、項目地址：_______路交叉口

3、承包方式：人機費、材料

4、工程承包范圍：建施、結施、水電、消防、安全保護措施，文明施工等內容。

二、工程期限

根據(jù)甲方要求自年月日開工至年月日竣工（達到主管部門驗收標準）總工期為日歷天。

1、乙方應在本合同簽訂后5日內按合同及附件的要求編制詳細的工程進度計劃，報甲方審批。

2、乙方必須按甲方批準的工作進度計劃按時完成所有的工作內容。

3、在合同執(zhí)行期間，乙方應按照甲方計劃統(tǒng)籌安排，均衡施工，注意各工序之間的銜接，加強工程綜合進度管理。

4、乙方在合同履行期間，應堅持與甲方現(xiàn)場代表的周會制度，以檢查和協(xié)調工作進度，處理工作中出現(xiàn)的各種問題，保證工期。

三、材料設備供應計劃及管理

1、工程所需建筑材料均由已方供應，材料進場后由甲方驗收，乙方方可使用。

2、本工程所用材料、機械設備均由乙方自行安排，所用設備均應滿足工程需要，設備計劃應報經甲方審批同意，設備機具應處于良好狀態(tài)，并持有必要的證書。設備安排有專業(yè)維修管理人員，以免設備運行時出現(xiàn)故障影響進度。

3、現(xiàn)場材料堆放整齊，做到文明施工。

四、施工質量保證

1、總體質量目標：單位工程合格率達100%，優(yōu)良率達90%以上，工程建設質量達全優(yōu)工程，創(chuàng)濮陽縣優(yōu)質工程。

2、乙方應嚴格遵照施工技術，標準規(guī)范，并遵循良好的工程施工慣例進行施工，遵守和執(zhí)行本合同規(guī)定的管理方式。

3、若因乙方工作執(zhí)行不當，工程質量受到損害或可能會受到損害時，甲方在不減輕乙方責任的情況下，有權強制實施必要的糾正措施來彌補，以滿足工程質量上的要求，由此發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。

五、安全文明施工

乙方在施工中應遵循安全第一，預防為主的`指導方針，全員重視，確保工程順利進行，要對員工進行宣傳教育和培訓，不斷增強員工安全意識，提高防護意識和技能，實現(xiàn)安全生產無事故。

1、乙方應按要求向甲方安全管理人員提交安全管理程序，甲方給予審查。安全管理程序應描述與施工作業(yè)有關的潛在危險的識別方法以及為減少或避免這些危險提出的建議和方法。描述在建設過程中的安全管理辦法和不可能完全消除的危險控制方法，乙方應保證安全管理程序涉及到所有的施工現(xiàn)場和完成的工作。施工現(xiàn)場的保安工作也應列入該安全管理程序中。

2、乙方在收到違反安全程序和安全條例的通知后，應立即糾正錯誤，教育。

3、施工中如出現(xiàn)安全事故由乙方負責。

六、付款與支付方法

1、按建筑面積____平方米，單價_____元/平方米，總價款：_____元，

付款方法：

①基礎完成后，撥付10%；

②鋼架到場后，撥付20%；

③鋼架柱、梁安裝后，撥付30%；

④墻體、頂板安裝完成后，撥付20%；

⑤地面澆筑完成后，撥付10%；

⑥竣工驗收后撥付9%；

⑦剩余1%為質保金，半年后付清。

七、甲乙雙方工作范圍及責任

1、甲方負責“三通一平”。

2、甲方負責處理好地方關系，為工程順利進行提供條件，保證施工正常運轉及人員設備進退場。

3、甲方向乙方提供建筑定位坐標。

4、甲方提供施工圖紙。

5、乙方制定周密的施工方案和自檢措施，嚴格按照施工技術規(guī)范施工，服從甲方管理及質量主管部門監(jiān)督。

6、乙方應服從甲方現(xiàn)場管理，按圖紙的要求組織施工，及時上報周計劃、月計劃、年計劃，確保按時完成工期。

八、其他

1、合同未盡事宜，甲乙雙方可通過協(xié)商，達成一致，訂立書面協(xié)議加以明確。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（簽章）乙方（簽章）

日期：

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第22篇甲方應當在本合同簽訂之日起3日內將技術資料及圖紙交付乙方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續(xù)。

甲方將技術資料及圖紙交付乙方后3日內，乙方應當進行檢查復核。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當及時書面通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知后3日內書面回復。

乙方進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當立即通知甲方；甲方應當在收到書面異議后的3日內予以答復。

保密要求：甲方要求乙方對于承攬的工作保密，未經方許可不得留存技術資料的復制品。

(提示：上述條款下劃線上的當事人、日期在簽訂合同時根據(jù)實際情況填寫，如我方不希望公開技術資料，圖紙等信息或資料，則可以與乙方約定詳細保密義務的范圍。如不需要采取保密措施的，條可以刪除。)

本合同履行過程中，形成的所有知識產權歸甲方所有。

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第23篇甲方：

乙方：

簽約地點：工程地點：

根據(jù)《_合同法》、《_勞動法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定及相關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則下，雙方達成以下協(xié)議：

一、工程內容：鋼結構屋架和屋面的制作安裝等。

二、計算方式和價格：甲方總工程約200㎡，乙方承包以屋面滴水面積計算，每平方85元/㎡起（不含稅價。）

三、雙方責任：

甲方提供施工圖紙，如有變更及時給予解答，甲方提供原材料堆放場地，提供電源、水力，伙食等并協(xié)調工地人員交叉作業(yè)等施工中出現(xiàn)的問題。

四、付款方式：

1、甲乙雙方協(xié)商日期開工，待工程完畢全部結清工程款。

2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度造成乙方停工，窩工而帶來的`各種損失，應由甲方承擔。

五、安全施工

乙方工人進入工地必須遵守工地的安全規(guī)范，統(tǒng)一安排。

六、開工及延期開工

甲、乙雙方協(xié)商開工，如甲方因原因造成開工延期，甲方必須通知乙方，推遲開工，并相應順延工期，如甲方未提前通知乙方，給乙方造成損失，由甲方承擔。

七、工程質量

工程質量保修期為一年，如有工程質量，乙方應及時維修。

八、爭議

本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院捍訴訟。

本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，工程結算完畢，付清工程款后，合同自動失效。

甲方：（簽章）乙方：（簽章）

日期：

業(yè)務承攬合同協(xié)議范本第24篇乙方不得對本合同的定作物行使留置權。

本