醫(yī)院綠化提升施工合同

醫(yī)院綠化提升施工合同本合同（以下簡稱“合同”）由以下雙方于____年__月__日簽訂：甲方（委托方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________鑒于甲方希望對(duì)醫(yī)院綠化進(jìn)行提升，乙方具備實(shí)施該項(xiàng)目的資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：醫(yī)院綠化提升工程。1.2工程地點(diǎn)：甲方指定的醫(yī)院院內(nèi)及周圍區(qū)域。1.3工程范圍：包括但不限于綠化設(shè)計(jì)、綠化種植、綠化養(yǎng)護(hù)、景觀小品設(shè)置等。1.4工程質(zhì)量：乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。二、工程期限2.1工程開工日期：____年__月__日。2.2工程竣工日期：____年__月__日。2.3工程總工期：____天。三、工程費(fèi)用3.1工程總價(jià)款：人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。3.2付款方式：按照工程進(jìn)度和完成情況進(jìn)行分期付款。四、甲方權(quán)利和義務(wù)4.1提供工程所需的場地、水源、電源等施工條件。4.2提供綠化設(shè)計(jì)方案，乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工。4.3監(jiān)督乙方的施工進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)不合格工程有權(quán)要求乙方返工。4.4按照合同約定支付工程款項(xiàng)。五、乙方權(quán)利和義務(wù)5.1按照甲方提供的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。5.2按照合同約定的工程期限完成工程，并保證綠化成活率。5.3負(fù)責(zé)綠化養(yǎng)護(hù)工作，確保綠化效果。5.4遵守甲方的相關(guān)規(guī)定，確保施工安全。六、違約責(zé)任6.1如乙方未按照合同約定的工程期限和質(zhì)量完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并要求乙方返工。6.2如甲方未按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付滯納金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。八、其他8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：_______________乙方代表（簽名）：_______________簽訂日期：____年__月__日2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-醫(yī)院綠化提升施工合同目錄一、合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息二、工程內(nèi)容2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程范圍2.4工程質(zhì)量三、工程期限3.1工程開工日期3.2工程竣工日期3.3工程總工期四、工程費(fèi)用4.1工程總價(jià)款4.2付款方式五、甲方權(quán)利和義務(wù)5.1提供施工條件5.2提供設(shè)計(jì)方案5.3監(jiān)督施工進(jìn)度和質(zhì)量5.4支付工程款項(xiàng)六、乙方權(quán)利和義務(wù)6.1按設(shè)計(jì)方案施工6.2按工程期限完成工程6.3負(fù)責(zé)綠化養(yǎng)護(hù)6.4遵守相關(guān)規(guī)定七、違約責(zé)任7.1乙方違約7.2甲方違約八、爭議解決8.1協(xié)商解決8.2訴訟解決九、其他9.1合同份數(shù)9.2合同生效附件一：綠化設(shè)計(jì)方案附件二：工程進(jìn)度計(jì)劃附件三：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合同正文一、合同雙方基本信息1.1甲方基本信息甲方（委托方）：____________________地址：______________________________1.2乙方基本信息乙方（承包方）：____________________地址：______________________________二、工程內(nèi)容2.1工程名稱：醫(yī)院綠化提升工程。2.2工程地點(diǎn)：甲方指定的醫(yī)院院內(nèi)及周圍區(qū)域。2.3工程范圍：包括但不限于綠化設(shè)計(jì)、綠化種植、綠化養(yǎng)護(hù)、景觀小品設(shè)置等。2.4工程質(zhì)量：乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。三、工程期限3.1工程開工日期：____年__月__日。3.2工程竣工日期：____年__月__日。3.3工程總工期：____天。四、工程費(fèi)用4.1工程總價(jià)款：人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。4.2付款方式：按照工程進(jìn)度和完成情況進(jìn)行分期付款。五、甲方權(quán)利和義務(wù)5.1提供工程所需的場地、水源、電源等施工條件。5.2提供綠化設(shè)計(jì)方案，乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工。5.3監(jiān)督乙方的施工進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)不合格工程有權(quán)要求乙方返工。5.4按照合同約定支付工程款項(xiàng)。六、乙方權(quán)利和義務(wù)6.1按照甲方提供的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。6.2按照合同約定的工程期限完成工程，并保證綠化成活率。6.3負(fù)責(zé)綠化養(yǎng)護(hù)工作，確保綠化效果。6.4遵守甲方的相關(guān)規(guī)定，確保施工安全。七、違約責(zé)任7.1如乙方未按照合同約定的工程期限和質(zhì)量完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并要求乙方返工。7.2如甲方未按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付滯納金。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。九、其他9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：_______________乙方代表（簽名）：_______________簽訂日期：____年__月__日附件一：綠化設(shè)計(jì)方案附件二：工程進(jìn)度計(jì)劃附件三：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)附件列表：1.附件一：綠化設(shè)計(jì)方案2.附件二：工程進(jìn)度計(jì)劃3.附件三：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)法律名詞及解釋：1.委托方（甲方）：指授權(quán)另一方（乙方）進(jìn)行某項(xiàng)工作或服務(wù)的當(dāng)事人。2.承包方（乙方）：指接受委托方（甲方）的授權(quán)，承擔(dān)特定工作或服務(wù)的當(dāng)事人。3.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，需向另一方支付的一定金額作為違約責(zé)任。4.滯納金：當(dāng)一方未按照合同約定的付款期限支付款項(xiàng)時(shí)，需向另一方支付的一定金額作為延遲付款的責(zé)任。5.訴訟：當(dāng)雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，無法通過協(xié)商解決時(shí)，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，由法院判決解決爭議。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)：1.設(shè)計(jì)方案變更：在施工過程中，可能會(huì)因現(xiàn)場實(shí)際情況或甲方需求變更設(shè)計(jì)方案。解決辦法：雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費(fèi)用及影響工期等。2.工程進(jìn)度延誤：因天氣、施工條件等原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告進(jìn)度情況，雙方協(xié)商解決，必要時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議調(diào)整工期。3.工程質(zhì)量問題：甲方發(fā)現(xiàn)乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方返工，直至符合約定標(biāo)準(zhǔn)。4.付款延遲：甲方未按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，要求甲方按照合同約定支付款項(xiàng)，并支付滯納金。5.