承攬合同：承攬合同4篇

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁承攬合同：承攬合同4篇上海市高級人民法院：

你院（89）滬高經(jīng)核第3號請示報告收悉。關(guān)于如何確定加工承攬合同履行地問題，經(jīng)討論答復(fù)如下：

合同履行地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點(diǎn)。加工承攬合同主要是以承攬方根據(jù)定作方的特定要求完成加工生產(chǎn)任務(wù)為履約內(nèi)容的，承攬方履約又是以使用自己的設(shè)備、技術(shù)，人力為前提條件的。因此，加工承攬方所在地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點(diǎn)，即合同履行地。但是，本案合同簽訂地在你市虹口區(qū)，合同承攬方所在地在你市松江縣，松江縣應(yīng)為合同履行地。故，虹口區(qū)法院和松江縣法院對本案均有管轄權(quán)。現(xiàn)兩院在管轄上發(fā)生爭議，依據(jù)民事訴訟法（試行）第三十三條規(guī)定，應(yīng)由上海市中級法院指定管轄。

加工定作承攬合同

承攬合同（2）|返回名目

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話：電話：

法定代表人（托付代理人）：法定代表人（托付代理人）：

開戶行：開戶行：

帳戶：帳戶

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)進(jìn)展，滿意利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠懇信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商全都，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格

型號計量

單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價總金額

合計

承攬施工的合同范本

承攬合同（3）|返回名目

甲方：

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程詳細(xì)狀況，經(jīng)雙方協(xié)商全都，簽定本協(xié)議，共同遵守。

建設(shè)單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方全部。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營和工程的施工由乙方詳細(xì)實(shí)施，甲方予以監(jiān)管。

二、乙方必需嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和平安施工的有關(guān)部門規(guī)定，平安生產(chǎn)、文明施工，仔細(xì)執(zhí)行國家平安、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必需掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負(fù)責(zé)蓋章以關(guān)心履行相關(guān)手續(xù)，不負(fù)擔(dān)詳細(xì)問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方擔(dān)當(dāng);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項(xiàng)目部.

三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必需無條件接受甲方的管理。對發(fā)覺有違反質(zhì)量、平安操作規(guī)程施工或發(fā)覺存有質(zhì)量、平安隱患的狀況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負(fù)責(zé)，甲方不擔(dān)當(dāng)任何連帶責(zé)任。

五、乙方必需妥當(dāng)處理好本工程的農(nóng)夫工的工資問題，全部涉及本工程項(xiàng)目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不擔(dān)當(dāng)任何連帶責(zé)任。

六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、平安生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及平安內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料準(zhǔn)時上交公司。

七、現(xiàn)場保險費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理，并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外損害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任及費(fèi)用。

八、乙方必需遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查，并準(zhǔn)時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必需先進(jìn)甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi)，其余撥付給乙方。

九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等緣由導(dǎo)致工期延誤，后果、責(zé)任由乙方自行擔(dān)當(dāng)。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同商定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任。

十、乙方對平安生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任，發(fā)生平安事故由乙方擔(dān)當(dāng)責(zé)任并接受上級部門的懲罰和法律責(zé)任。

十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。

十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。

十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

加工承攬合同之維權(quán)

承攬合同（4）|返回名目

（一）案件基本領(lǐng)實(shí)

XX年7月至今，印務(wù)公司與制藥公司簽訂加工承攬合同，商定由印務(wù)公司為制藥公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說明書等物品。合同對品名、數(shù)量、金額、驗(yàn)收、結(jié)算等事項(xiàng)以及違約責(zé)任和糾紛的處理方式進(jìn)行了具體的商定。其中第六條“交（提）定作物的時間和地點(diǎn)”商定：按定作方通知印刷，以定單為主，18天左右。

合同簽訂后，印務(wù)公司按商定完成印刷工作，但制藥公司卻遲遲未依約支付酬勞，且對部分定作物拒絕接收，造成印務(wù)公司產(chǎn)品積壓，資金周轉(zhuǎn)不暢。

（二）對雙方法律關(guān)系的分析

1、印務(wù)公司與制藥公司的承攬合同關(guān)系合法有效。

2、制藥公司的拖延付款構(gòu)成違約，依法應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任（理由及留意事項(xiàng)參考上述生物公司案件之分析）。

3、對合同第六條“交（提）定作物的時間和地點(diǎn)”之特殊商定的理解

一方面，必需明確此條的目的是對交（提）定作物的商定；另一方面，合同第一條已對擔(dān)當(dāng)合同定作物的“品名、規(guī)格尺寸、計量單位、數(shù)量、單價、總金額”事項(xiàng)進(jìn)行了商定；因此承攬方有義務(wù)加工而定作方應(yīng)當(dāng)接受該條商定之相關(guān)物品。

綜合起來，第六條規(guī)定只是對雙方詳細(xì)履行各自義務(wù)的程序、時間和幫助事項(xiàng)的進(jìn)一步商定，其應(yīng)以第一條為基礎(chǔ)，從屬于第一條。否則第一條沒有存在之必要，而從交易習(xí)慣來講，標(biāo)的之?dāng)?shù)量、品種與金額等親密相關(guān)，甚至直接打算交易能否達(dá)成，斷不行對部分種類或數(shù)量進(jìn)行隨便分割。

因此定作方取消對合同第一條部分商定之訂單，實(shí)際上是單方面解除合同部分內(nèi)容，按合同法相關(guān)規(guī)定，其應(yīng)就由此給承攬方造成的損失擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。而根據(jù)合同第十一條“違約責(zé)任”第2項(xiàng)之規(guī)定，“定作方中途廢止合同，應(yīng)償付承攬方未履行部分價款總值的30%”，也即其應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

（三）本案糾紛解決的思路設(shè)計

1、由于雙方目前仍處于合作狀態(tài)，只是物品及酬勞交付上存在分歧，并未有一方強(qiáng)行要求終止合同的意思表示。因此在糾紛解決過程中，宜以協(xié)商作為前置程序。

2、在協(xié)商不成而致訴訟的狀況下，印務(wù)公司需預(yù)備充分的證據(jù)，特殊是對制藥公司拒收物品部分的維權(quán)上進(jìn)行周密設(shè)計，以爭取自身合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。（湖北武漢律師吳新平）

三、對其他相關(guān)問題的分析建議

（一）對印務(wù)公司在印刷過程中，質(zhì)量存在瑕疵而定作方予以接收的部分物品的處理。

主要考慮該物品設(shè)計、驗(yàn)收的程序和時間，瑕疵對工作成果整體效果的影響以及物品交付使用后的市場反應(yīng)等諸多方面進(jìn)行綜合權(quán)衡。以確定承攬方是否應(yīng)承攬責(zé)任，或者承攬責(zé)任的大?。ㄖ饕憩F(xiàn)為削減酬勞的程度）。

（二）在訴訟程序中需留意的事項(xiàng)

1、對財產(chǎn)保全的設(shè)計：由于生物公司經(jīng)營狀況不容樂觀，建議在起訴前對其進(jìn)行嚴(yán)密的訴前保全措施，以預(yù)防執(zhí)行上的困難；制藥公司效益較好，具有償還力量，可不實(shí)行保全，以節(jié)約