2021年監(jiān)理員題庫穩(wěn)過

監(jiān)理員考試練習題8月24日工程監(jiān)理法律法規(guī)施工合同文本設定八項合同管理新制度法形式和法效力級別《合同法》概述法形式與法律效力工程建設法律概述及法律關系工程建設基本民事法律制度關于建設工程墊資合同結算和陰陽合同規(guī)定關于無效施工合同結算規(guī)定合同訂立合同履行合同效力合同效力建設工程招標管理建筑物侵權糾紛施工合同解除對工程造價影響訴訟時效逾期不結算視為承認工程監(jiān)理實務監(jiān)理規(guī)范解讀1監(jiān)理規(guī)范解讀2-監(jiān)理安全責任施工索賠概論施工索賠程序（索賠權利過期作廢制度）施工索賠-費用索賠施工索賠-工期索賠招標投標管理-案例分析1招標投標管理-案例分析2工程監(jiān)理工作規(guī)程監(jiān)理工作規(guī)程1-施工準備階段監(jiān)理工作監(jiān)理工作規(guī)程2-施工階段質量控制監(jiān)理工作規(guī)程3-安全生產管理監(jiān)理工作項目監(jiān)理投資控制敏感性分析盈虧平衡分析資金等值與鈔票流量資金時間價值含義資金時間價值計算-1資金時間價值計算-2價值工程（上）價值工程（下）建設投資估算設備、工器具購買費用計算項目財務評價概述項目財務評價指標計算分析國民經(jīng)濟評價項目監(jiān)理合同管理監(jiān)理合同管理某索賠監(jiān)理酬金監(jiān)理合同訴訟糾紛無效施工分包合同逾期不結算視為承認結算招標投標管理-案例分析（一）招標投標管理-案例分析（二）施工合同（示范文本）解讀FIDIC合同條件建設工程合同管理法律基本（一）建設工程合同管理法律基本（二）施工合同管理施工索賠項目監(jiān)理進度控制流水施工基本概念流水施工-等節(jié)拍和異節(jié)拍流水流水施工-工藝參數(shù)與空間參數(shù)流水施工-時間參數(shù)流水施工-無節(jié)奏流水雙代號時間參數(shù)計算1-節(jié)點參數(shù)及工作前四個參數(shù)雙代號時間參數(shù)計算2-總時差和自由時差雙代號時間參數(shù)計算3-核心線路與核心工作雙代號網(wǎng)絡圖繪制雙時標網(wǎng)絡籌劃1-普通規(guī)定與雙時標繪圖雙時標網(wǎng)絡籌劃2-雙時標時間參數(shù)計算網(wǎng)絡籌劃基本概念單代號搭接網(wǎng)絡籌劃單代號網(wǎng)絡籌劃工程項目實際進度與籌劃進度比較辦法進度籌劃實行中調節(jié)辦法 雙代號時標網(wǎng)絡籌劃雙代號網(wǎng)絡籌劃時間參數(shù)計算雙代號網(wǎng)絡圖繪制網(wǎng)絡籌劃優(yōu)化-費用優(yōu)化網(wǎng)絡籌劃技術概述網(wǎng)絡籌劃優(yōu)化-“工期固定，資源均衡”優(yōu)化網(wǎng)絡籌劃優(yōu)化-“資源有限，工期最短”優(yōu)化流水施工參數(shù)簡介流水施工分類及計算流水施工概述網(wǎng)絡籌劃優(yōu)化-工期優(yōu)化工程監(jiān)理資料管理規(guī)程監(jiān)理資料管理規(guī)程1-監(jiān)理管理文獻資料監(jiān)理資料管理規(guī)程2-質量控制文獻資料監(jiān)理資料管理規(guī)程3-安全生產管理監(jiān)理文獻資料監(jiān)理資料管理規(guī)程4-進度、造價及竣工驗收監(jiān)理資料項目監(jiān)理質量控制工程質量管理體制工程質量驗收程序與組織建筑工程質量驗收勘察設計質量控制設備采購與安裝質量控制施工準備質量控制質量管理體系原則質量控制記錄辦法質量控制根據(jù)質量事故解決作業(yè)活動過程控制作業(yè)活動成果控制工程監(jiān)理法律法規(guī)施工合同文本設定八項合同管理新制度1.施工合同示范文本實行日期是（A）。A.7月1日B.8月1日C.1月1日D.10月1日2.承包人應在懂得或應當懂得索賠事件發(fā)生后（C）天內，向監(jiān)理人遞交索賠意向告知書，并闡明發(fā)生索賠事件事由。A.7天B.14天C.28天D.56天3.爭議評審小組作出書面決定（B）對雙方具備約束力，雙方應遵循執(zhí)行。A.自然B.經(jīng)合同當事人簽字確認后C.任何狀況下都D.必要經(jīng)法院判決才4.除專用合同條款另有商定外，發(fā)包人規(guī)定承包人提供履約擔保，發(fā)包人應當向承包人提供支付擔保。關于支付擔保說法對的是（ABCD）。A.支付擔?？梢圆捎勉y行保函形式B.支付擔保可以采用擔保公司擔保形式C.支付擔保詳細形式由合同當事人在專用合同條款中商定D.合同可以不商定支付擔保。E.采用施工合同示范文本訂立合同必要商定支付擔保5.應依照法律規(guī)定參加工傷保險單位有（ABCDE）。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.發(fā)包人為履行合同聘請第三方D.承包人E.分包人6.99版施工合同示范文本修訂原則之一是注重保護發(fā)包人權利原則。(B)A.對的B.不對的7.99版施工合同示范文本修訂原則之一是與國內項目管理造價改革相協(xié)調則(A)A.對的B.不對的8.施工合同示范文本通用條款規(guī)定違約雙倍補償制度指建設單位拖欠工程款超過一定期間須向施工單位支付兩倍拖欠工程款。(B)A.對的B.不對的9.因不可抗力影響承包人履行合同商定義務，已經(jīng)引起或將引起工期延誤，應當順延工期，停工期間必要支付工人工資由發(fā)包人承擔。(A)A.對的B.不對的法形式和法效力級別1.下列關于法效力高低表述不對的是(D)。A.法律效力低于憲法，但高于其她法B.行政法規(guī)效力低于憲法和法律C.地方性法規(guī)效力低于憲法、法律和行政法規(guī)D.行政規(guī)章效力低于憲法、法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)2.關于法形式，下列表述不對的是(B)。A.—切法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)都不得與憲法相抵觸B.廣義上法律，泛指《憲法》調節(jié)各類法規(guī)范性文獻C.狹義上·····法律，僅指全國人大及其常委會制定規(guī)范性文獻D.自治條例和單行條例、特別行政區(qū)法律等，屬于國內法形式3.下列屬于行政法規(guī)是（D）。A.《合同法》B.《北京市招標投標條例》C.《建筑法》D.《建設工程質量管理條例》4.下列屬于民法商法是（B）。A.土地管理法B.公司法C.建筑法D.勞動法5.某施工公司中標省人民醫(yī)院門診樓工程項目，工程完畢后審計機關對其進行審計，作了審計結論。對此過程中產生法律關系，下列說法中對的是（ABDE）。A.該施工公司與醫(yī)院之間是民事法律關系B.該施工公司與醫(yī)院之間法律地位平等C.審計機關與該醫(yī)院之間是民事法律關系D.審計機關與該施工公司之間是行政法律關系E.審計機關與該施工公司之間法律地位不平等6.與工程建設有關法規(guī)體現(xiàn)形式各種各樣，如下屬于與工程建設有關法規(guī)形式有（ABC）。A.某省人大常委會通過建筑市場管理條例B.建設部發(fā)布注冊建造師管理辦法C.某省人民政府制定招標投標管理辦法D.某市人民政府辦公室下發(fā)關于外來工暫住規(guī)定告知E.某省建設行政主管部門下發(fā)加強安全管理告知7.部門規(guī)章之間不一致，合用新規(guī)定；同步頒布，由雙方協(xié)商。(B)A.對的B.不對的8.同一機關制定新普通規(guī)定與舊特別規(guī)定不一致時，由制定機關裁決。(A)A.對的B.不對的9.部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項規(guī)定不一致時，由全國人大法工委裁決.(B)A.對的B.不對的10.地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項規(guī)定不一致，由國務院裁決。(B)A.對的B.不對的《合同法》概述1.下列原則中，不屬于《合同法》規(guī)定基本原則是（B）。A.平等、自愿原則B.等價有償原則C.誠實信用原則D.不損害社會公益原則2.依照合同法理論，狹義合同是指（C）。A.勞動合同B.物權合同C.債權合同D.身份合同下列合同中，合用《合同法》是（C）。A.收養(yǎng)合同B.監(jiān)護合同C.工程承包合同D.婚姻關系合同依當事人之間與否互負義務，合同可以分為雙務合同與單務合同。下列合同中，屬于單務合同是（B）。A.買賣合同B.贈與合同C.勘察設計合同D.施工合同5.建設工程合同性質是（BDE）。A.單務合同B.有名合同C.實踐合同D.諾誠合同E.要式合同6.《合同法》中規(guī)定基本原則有（ABCDE）。A.平等原則B.自愿原則C.公平原則D.誠實信用原則E.不損害社會公益原則7.合同是平等主體自然人、法人、其她組織之間設立、變更、終結民事權利義務關系合同。(A)對的8.合同是一種民事法律行為。(A)A.對的B.不對的9.并非任何建設工程合同都是合同法中規(guī)定有名合同。(B)A.對的B.不對的婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護等關于身份關系合同，合用其她法律規(guī)定。(A)A.對的B.不對的法形式與法律效力1.憲法是由（D）制定和修改居于最高、核心地位主線大法。最高國家行政機關B.最高國家司法機關C.國務院D.最高國家權力機關2.狹義法律，是指（A）按照法定程序制定規(guī)范性文獻，是行政法規(guī)、地方性法規(guī)、行政規(guī)章立法根據(jù)或者基本。A.全國人民代表大會及其常務委員會B.縣級以上人民代表大會及其常務委員會C.國務院D.縣級以上人民政府3.行政法規(guī)，是指（C）按照法定程序制定規(guī)范性文獻。A.全國人民代表大會及其常務委員會B.縣級以上人民代表大會及其常務委員會C.國務院D.縣級以上人民政府4.有權利制定地方性法規(guī)主體是（A）。A.設區(qū)市權利機關B.設區(qū)市行政機關C.法院D.檢察院5.法律有廣狹兩層含義，廣義法律是指涉及（ABCD）在內一切規(guī)范性文獻。A.憲法B.全國人民代表大會及其常委會制定法律C.國務院制定行政法規(guī)D.地方人大制定地方性法規(guī)E.地方行業(yè)主管部門出臺規(guī)定6.部門規(guī)章效力低于（AB）。A.憲法B.法律C.地方性法規(guī)D.地方規(guī)章E.司法解釋7.從法律效力上講，行政法規(guī)效力僅次于憲法而高于法律、地方性法規(guī)。(B)A.對的B.不對的8.國際公約屬于國際法而不屬于國內法范疇，但是通過法定程序批準生效國際條例具備同國內法同等約束力，從這個意義上來說國際公約也屬于國內法范疇，是國內法律重要淵源。(A)A.對的9.憲法具備最高效力級別，是其她法律立法根據(jù)和基本，其她法律不能違背它規(guī)定或者精神，否則無效。(A)A.對的B.不對的10.國內法，從憲法到普通法，從行政法規(guī)到地方性法規(guī)，都是分別由各級人民代表大會及其常設機構、國家行政機關制定和通過，表達了人民共批準愿。(A)A.對的B.不對的工程建設法律概述及法律關系1.下列（D）不是工程建設法特性。A.行政從屬性B.經(jīng)濟性C.政策性D.時代性2.建設法律關系是指，由工程建設法律規(guī)范所確認和調節(jié)，在建設管理和建設協(xié)作做成中產生（A）關系。權利、義務B.權利C.義務D.權利、責任下列（C）不是工程建設法律關系客體。A.財B.物C.債D.行為4.可以引起工程建設法律關系產生、變更、消滅是（C）。A.法律關系B.法律行為C.法律事實D.法律效力5.工程建設法律規(guī)范調節(jié)對象為（ABC）。A.工程建設管理關系B.工程建設協(xié)作關系C.工程建設主體內部勞動關系D.民事法律關系E.行政法律關系6.工程建設法律規(guī)范基本原則有（ABCDE）。A.保證工程建設質量與安全B.工程建設活動應當符合國家工程建設安全原則C.遵守法律法規(guī)D.不損害社會公共利益及她人合法權益E.合法權利受法律保護7.建設法律關系消滅因素涉及自然消滅、合同消滅和違約消滅。(A)A.對的B.不對的8.民事法律行為本質上是合法法律行為。(A)A.對的B.不對的9.法律事實涉及事件和行為兩種類型。(A)A.對的B.不對的10.建設工程法律關系由主體、客體、內容三個要素構成，但并不是任何建設工程法律關系都必要具備該三要素。(B)B.不對的工程建設基本民事法律制度1.表見代理法律后果由（B）承擔。A.代理人B.被代理人C.第三人D.視狀況而定2.下列關于代理表述，不對的是（C）。A.代理人應在代理權限范疇內行使代理權B.代理人應親自進行代理活動C.可以實行雙方代理D.不得濫用代理權3.下列（D）不是物權當中所有權權能。A.占有B.使用C.收益D.放棄4.下列（A）不屬于代理種類。A.雙方代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理5.法人成立條件有（ABCD）。A.依法成立B.有必要財產和經(jīng)費C.有自己名稱、組織機構和成果D.可以獨立承擔民事責任E.具備公益屬性債消滅因素有（ABCDE）。A.履行B.抵消C.提存D.混同E.免除6.法人是具備民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務組織。(A)對的B.不對的7.法定代表人是法人最高領導人。(B)A.對的B.不對的8.表見代理是指無權代理人以被代理人名義與第三人實行民事法律行為，第三人有理由相信代理人有代理權，因而法律后果直接由被代理人承擔代理方式。(A)A.對的B.不對的9.法定代表人變更即法人變更。(B)A.對的B.不對的關于建設工程墊資合同結算和陰陽合同規(guī)定1.墊資條款效力為（D）。A.無效B.效力待定C.可變更可撤銷D.有效2.商定墊資利息超過中華人民共和國人民銀行規(guī)定原則，應（D）。A.減半支付B.按照商定支付C.不應支付利息D.超過某些無效3.招標人和中標人應當自中標告知書發(fā)出之日起（B）日內，按照招標文獻和中標人投標文獻訂立書面合同。A.15.0B.30.0C.45.0D.60.04.當事人就同一建設工程另行訂立建設工程施工合同與通過備案中標合同實質性內容不一致，應當以（B）作為結算工程價款依照。A.陰合同B.備案中標合同C.雙方商定為準D.陽合同或陰合同5.墊資利息支付方式為（AB）。A.有商定期支付B.無商定期不支付C.任何狀況下都應支付D.任何狀況下都不應支付E.視狀況而定6.工程實踐中，建設單位（ACE）規(guī)避陰陽合同。A.進行合法有效招標投標B.與對方當事人協(xié)商C.簽補充合同，并備案D.訴訟E.重新進行招標投標，并重新訂立合同7.當事人對墊資和墊資利息有商定，承包人祈求按照商定返還墊資及其利息，應予支持。(A)A.對的B.不對的8.當事人對墊資沒有商定，按照工程欠款解決。(A)A.對的B.不對的9.拖欠款利息有商定期支付，無商定期不支付。(B)A.對的B.不對的10.當事人對墊資利息沒有商定，承包人祈求支付利息，應予支持。(B)B.不對的關于無效施工合同結算規(guī)定1.下列（C）不是無效合同法律后果。A.恢復原狀B.返還財產C.繼續(xù)履行D.折價補償2.下列（D）不是無效合同情形。A.一方以欺詐、脅迫手段訂立合同，損害國家利益B.惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益C.違背法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定D.重大誤解3.下列（C）不是建設部124號令規(guī)定參照認定掛靠情形。A.轉讓、出借公司資質證書B.以其她方式容許她人以本公司名義承攬工程C.沒有資質實際施工人借用有資質建筑施工公司名義D.項目負責人、技術負責人、質量管理人員、安全管理人員、項目核算人員不是工程承包人本單位人員4.勘察、設計、監(jiān)理等服務采購，單項合同估算價在（B）人民幣以上。A.100萬元B.50萬元C.200萬元D.3000萬元5.非法轉包情形有（ABCD）。A.總承包人將建設工程分包給不具備相應資質條件單位B.建設工程總承包合同中未有商定，又未經(jīng)發(fā)包方批準，承包人將其承包某些建設工程交由其她單位完畢C.施工總承包單位將工程主體構造施工發(fā)包給其她單位D.分包單位將其承包建設工程再分包E.將其承包所有工程發(fā)包給她人6.建設工程合同無效情形有（ABCDE）。A.承包人未獲得建筑施工公司資質或者超越資質級別B.沒有資質實際施工人借用有資質建筑施工公司名義C.非法轉包D.建設工程必要進行招標而未招標或者中標無效E.違法分包7.建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人祈求參照合同商定支付工程價款，應予支持。(A)A.對的B.不對的8.建設工程施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，不支付工程款(B)A.對的B.不對的9.承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質實際施工人借用有資質建筑施工公司名義與她人訂立建設工程施工合同行為無效。人民法院可以依照民法通則第134條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)獲得非法所得。(A)A.對的B.不對的10.具備勞務作業(yè)法定資質承包人與總承包人、分包人訂立勞務分包合同，當事人以轉包建設工程違背法律規(guī)定為由祈求確認無效，應予支持。(B)A.對的B.不對的合同訂立1.某建材供應商向某建筑公司發(fā)出一份銷售建筑材料廣告，其內容只是簡介各種建筑材料規(guī)格、價格與性能，則此廣告不構成要約因素是（D）。A.不具備訂立合批準思表達B.要約人不特定C.受要約人不特定D.要約內容不明確2.某建筑公司分別對兩個開發(fā)商建設項目進行投標，但是，在提交標書時不慎將兩個標書互相錯投。則此建筑公司兩個標書均不構成要約因素是（C）。A.不具備訂立合批準思表達B.要約人不特定C.受要約人不特定D.要約內容不明確3.甲單位以電子郵件方式向乙單位發(fā)出要約，此要約生效時間是（B）。A.該電子郵件發(fā)出時間B.該電子郵件進人乙單位指定電子郵箱時間C.乙單位懂得已經(jīng)收到該電子郵件時間D.乙單位知悉該電子郵件內容時間4.下列情形中，構成承諾是（D）。A.甲向乙發(fā)出要約，丙得知后向甲表達完全批準要約內容B.甲向乙發(fā)出要約，乙向丁表達完全批準要約內容C.甲向乙發(fā)出要約，明確7天內不答復則視為承諾，乙未如期答復D.甲按某廣告給乙匯款購買其建材，乙給甲郵寄了其指定產品5.下列關于要約撤銷表述中，對的是（BD）。A.要約生效之前可以撤銷B.要約生效之后且受要約人承諾之前可以撤銷C.撤銷告知應在要約生效之前到達受要約人D.撤銷告知應在受要約人作出承諾之前到達E.撤銷要約必要通過受要約人批準6.下列狀況中，不得撤銷要約涉及（ABDE）。A.要約人商定了承諾期限B.要約人明示要約不可撤銷C.受要約人以為要約不可撤銷D.C情形并已為履行合同做了準備工作E.告知在承諾發(fā)出之后到達受要約人7.承諾延誤是指承諾人發(fā)出承諾后，被外界因素而延誤到達?！笆芤s人在承諾期限內發(fā)出承諾，按照普通情形可以及時到達要約人，但因其她因素承諾到達要約人時超過承諾期限，除要約人及時告知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾以外，該承諾有效。(A)A.對的8.撤回承諾告知應當在承諾告知到達要約人之前或者與承諾告知同步到達要約人。(A)A.對的B.不對的9.承諾既可以撤回也可以撤銷。(B)B.不對的10.寄送價目表、拍賣公示、招標公示、招股闡明書以及商業(yè)廣告屬于要約邀請。(B)B.不對的合同履行1.某承包商與材料供應商訂立了一種水泥供貨合同，但是合同中沒有商定水泥交貨地點，則她們應當優(yōu)先采用（D）。A.在履行義務一方所在地履行B.在收受水泥一方所在地履行C.在訂立合同地點履行D.補充協(xié)商決定交貨地點2.某工程訂立鋼材采購合同，由于條款內未商定交貨地點，雙方又無法補充協(xié)商擬定交貨地點，并且也無法依照交易習慣擬定。則供貨商備齊鋼材后，應（D）。A.將鋼材送到施工現(xiàn)場B.將鋼材送到發(fā)包人辦公所在地C.將鋼材送到發(fā)包人倉庫D.告知發(fā)包人自提3.甲乙雙方訂立一特種建材買賣合同，商定執(zhí)行政府指引價，于6月1日前交付完畢，6月1日政府指引價是2500元／噸，但甲方直至8月1日才交貨，此時政府指引價是2800元／噸，結算時應按照（C）計算。A.2800元／噸B.2650元／噸C.2500元／噸D.2200元／噸4.某建設工程施工合同中按市場價格對合同價格作出了商定，在履行合同步，發(fā)現(xiàn)某分項工程價款商定不明，則法定解決辦法是（B）。A.按照訂立合同步，承包人所在地市場價格支付B.按照訂立合同步，工程所在地市場價格結算C.按照履行合同步，工程所在地市場價格結算D.按照履行合同步，國家造價管理部門發(fā)布價格支付5.A市甲廠與B市乙綠化公司訂立了一份買賣合同，商定由甲廠供應乙公司苗木1000棵，乙公司支付貨款5萬元。但合同對付款地點和交貨地點未商定，雙方為此發(fā)生糾紛，付款地點和交貨地點應為（AB）。A.付款地點為A市B.交貨地點為A市C.付款地點在B市D.交貨地點在B市E.交貨地點和付款地點均在B市6.甲房地產開發(fā)商拖欠乙施工單位15萬元工程款，丙設計院又拖欠甲20萬元已到期購房款，于是乙便對丙行使代位權，拿到了15萬元工程款。則下列說法對的有（ABCE）。A.乙只能以自己名義行使代位權B.乙行使代位權費用應當由甲承擔C.乙行使代位權范疇應當以15萬元為限D.乙可以直接向丙行使代位權E.乙必要向法院祈求行使代位權7.代位權行使范疇以債權人債權為限。債權人行使代位權必要費用，由債務人承擔。(A)A.對的B.不對的8.執(zhí)行政府定價或者政府指引價，在合同商定交付期限內政府價格調節(jié)時，按照交付時價格計價。(A)A.對的B.不對的9.合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有商定或者商定不明確，可以合同補充。不能達到補充合同，按照合同關于條款或者交易習慣擬定。(A)A.對的B.不對的10.合同履行需遵循全面履行原則。(A)A.對的B.不對的合同效力1.下列關于合同無效表述中，對的是（C）。A.一方以欺詐、脅迫手段訂立合同B.損害國家、集體或者第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目D.違背地方性法規(guī)強制性規(guī)定2.下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同是（D）。A.損害社會公共利益合同B.以合法形式掩蓋非法目C.不慎導致誤解合同D.顯失公平合同3.某鋼鐵廠用更換樣品包裝和產品標簽辦法與某建筑公司訂立了鋼材購銷合同，將劣質鋼材以優(yōu)質價格出售給該建筑公司使其蒙受損失。則該建筑公司不可（C）。A.申請法院或仲裁機構變更該合同B.申請法院或仲裁機構撤銷該合同C.申請法院確認該合同無效D.繼續(xù)承認該合同4.下列（D）不屬于合同生效要件。A.合同主體適格B.意思表達真實C.內容合法D.完全行為能力人5.14歲中學生張某擅自與某善意成年人王某訂立合同轉讓了自己上學用電動自行車，則下列關于此合同表述中對的是（CDE）。A.此合同屬于有效合同B.此合同屬于無效合同C.此合同屬于效力待定合同D.王某可催告張某父母確認E.合同被追認前王某可撤銷6.下列關于合同生效要件中，對的是（ABDE）。A.當事人主體資格要合格B.當事人意思表達要真實C.合同不違背法律、行政法規(guī)D.合同不損害社會公共利益E.具備法律規(guī)定合同形式7.一方以欺詐、脅迫手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思狀況下訂立合同，受損害方有權祈求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。(A)A.對的B.不對的8.因故意或者重大過錯導致對方財產損失，免責條款無效。(A)A.對的B.不對的9.重大誤解，是指當事人一方因自己過錯導致對合同內容等發(fā)生重大誤解而訂立合同行為。(A)A.對的B.不對的10.無權代理合同屬于效力待定合同。(A)A.對的建設工程招標管理勘察、設計、監(jiān)理等服務采購，單項合同估算價在（D）萬元人民幣以上，屬于強制招標投標規(guī)模原則。A.100.0B.200.0C.60.0D.50.0《招標投標法》規(guī)定，投標人不得少于（B）個。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0開標由（A）主持，邀請所有投標人參加。招標人B.投標人C.評標委員會D.招標代理評標委員會成員總數(shù)應當為（B）人以上單數(shù)。A.3B.5C.7D.9《招標投標法》規(guī)定，招標投標活動應當遵循（ABCD）原則。A.公開B.公平C.公正D.誠實信用E.等價有償《招標投標法》規(guī)定，強制招標投標項目范疇涉及（ABCDE）。A.大型基本設施公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全項目B.所有使用國有資金投資或者國家融資項目C.使用國際組織貸款、援助資金項目D.使用外國政府貸款、援助資金項目E.某些用國有資金投資或者國家融資項目涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于運用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊狀況，不適當進行招標項目，按照國家關于規(guī)定可以不進行招標。(A)A.對的B.不對的評標委員會推薦中標候選人應當限定在一至三人，并標明排列順序。(A)A.對的B.不對的招標人和中標人應當自中標告知書發(fā)出之日起15內，按照招標文獻和中標人投標文獻訂立書面合同。（B）A.對的B.不對的投標人少于三個或者所有投標被否決，招標人應當依法重新招標。（A）對的建筑物侵權糾紛《侵權責任法》規(guī)定，建筑物崩塌致人損害侵權訴訟，合用（B）歸責原則。A.過錯原則B.過錯推定原則C.無過錯原則D.公平原則下列（D）不是侵權免責事由。A.無過錯B.不可抗力C.第三人過錯D.受損害人無過錯共同危險行為合用《侵權責任法》規(guī)定（A）歸責原則。A.過錯原則B.過錯推定原則C.無過錯原則D.公平原則高空拋物合用《侵權責任法》中（D）原則。A.過錯推定原則B.無過錯原則C.過錯原則D.公平原則法律責任構成要件有（ABCD）。A.有損害事實B.存在違法行為C.損害事實與違法行為之間具備因果關系D.有過錯E.有過錯《侵權責任法》中規(guī)定規(guī)則原則有（ABCE）。A.過錯原則B.過錯推定原則C.無過錯原則D.平等原則E.公平原則因建設工程或工程設施崩塌致人損害侵權訴訟，由施工單位與建設單位就其她負責人因素致害承擔舉證責任。（A）A.對的B.不對的從建筑物中拋擲物品或從建筑物上墜落物品導致她人損害，難以擬定詳細侵權人，除可以證明自己不是侵權人以外，由也許加害建筑物使用人予以補償。（A）A.對的B.不對的因堆放物崩塌致害侵權訴訟，由堆放人就自己沒有過錯承擔舉證責任。（A）A.對的B.不對的因挖掘地面、修繕安裝地下設施致害侵權訴訟，由施工人就自己設立了明顯標志和采用了安全辦法事實承擔舉證責任。（A）A.對的B.不對的施工合同解除對工程造價影響下列（C）不是發(fā)包人行使法定單方解除權條件。A.明確表達或者以行為表白不履行合同重要義務B.明確表達或者以行為表白不履行合同重要義務C.提供重要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性原則D.已經(jīng)完畢建設工程質量不合格，并回絕修復下列（D）不是承包人行使法定單方解除權條件。A.未按商定支付工程價款B.提供重要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性原則C.不履行合同商定協(xié)助義務D.非法轉包、違法分包建設工程合同解除后（A）結算。A.應當按照商定B.應當參照商定C.不應D.依照法律規(guī)定商定違約金低于或者高于導致?lián)p失，當事人（A）變更。A.可以B.應當C.不可D.依照法律規(guī)定發(fā)包人行使法定單方解除權條件有（ABCDE）。A.明確表達或者以行為表白不履行合同重要義務B.明確表達或者以行為表白不履行合同重要義務C.已經(jīng)完畢建設工程質量不合格，并回絕修復D.非法轉包E.違法分包《合同法》規(guī)定法定補償范疇涉及（ACE）。A.實際損失B.預算C.預期利益D.預測損失E.防止損失擴大而支出合理費用當事人一方遲延履行重要債務，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行，對方可以單方解除合同。（A）A.對的當事人一方遲延履行債務或者有其她違約行為致使不能實現(xiàn)合同目，需在催告后合理期限內仍未履行，才可解除合同。（B）A.對的B.不對的當事人可以商定一方解除合同條件。解除合同條件成就時，解除權人可以解除合同。（A）A.對的B.不對的建設工程施工合同解除后，已經(jīng)完畢建設工程質量合格，發(fā)包人應當按照商定支付相應工程價款。（A）A.對的B.不對的訴訟時效施工合同糾紛（質量、工程款、工期）訴訟時效為（B）年。A.1.0B.2.0C.4.0D.20.0權利最長保護期限為（D）年。A.2.0B.4.0C.10.0D.20.0訴訟時效起算時間點為從（A）起計算。A.權利人懂得或應當懂得其權利受到侵害之日B.權利受到侵害之日C.權利人主張權利之日D.權利人行使權利之日訴訟時效起算時間點為從（C）起計算。A.權利人懂得或應當懂得其權利受到侵害之日B.權利受到侵害之日C.權利人主張權利之日D.權利人行使權利之日訴訟時效期限為一年情形有（ABCD）。A.身體受到傷害規(guī)定補償B.延付或拒付租金C.出售質量不合格商品未聲明D.寄存財物被丟失或損毀E.涉外合同承包人因如下（ABDE）事由，祈求發(fā)包人支付工程價款，不受訴訟時效限制。A.承包人未就工程價款與發(fā)包人進行結算B.工程價款數(shù)額尚未擬定C.發(fā)包人未收到竣工結算文獻D.發(fā)包人收到承包人遞交竣工結算文獻后，不及時審核或者答復E.承包人有證據(jù)證明發(fā)包人故意遲延進行結算在任何訴訟程序中均可提出訴訟時效抗辯。（B）A.對的B.不對的訴訟時效期限為兩年。(B)A.對的B.不對的訴訟時效期間通過，權利人實體權利并不因而而消滅。(A)對的B.不對的訴訟時效期間通過，權利人勝訴權必要消滅。（B）A.對的B.不對的逾期不結算視為承認當事人商定，發(fā)包人收到竣工結算文獻后，在商定期限內不予答復，視為承認竣工結算文獻，按照商定解決。承包人祈求按照竣工結算文獻結算工程價款（D）。依照法律規(guī)定解決B.按照商定解決C.不予支持D.應予支持一方當事人向對方當事人提出民事權利規(guī)定，對方未用語言或者文字明確表達意見，但其行為表白已接受，可以認定為默示。不作為默示只有在法律有規(guī)定或者（A）狀況下，才可以視為意思表達。A.當事人雙方有商定B.一方當事人主張C.對方當事人批準D.法律不禁止建筑工程承包人優(yōu)先受償權（B）抵押權和其她債權。A.后于B.優(yōu)于C.依照法律規(guī)定擬定D.按照雙方預定擬定建設工程承包人行使優(yōu)先權期限為（C），自建設工程竣工之日或者建設工程合同商定竣工之日起計算。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年“逾期不結算視為承認結算”合用條件為（ABC）。A.商定結算答復期限B.商定“逾期不答復視為承認結算”C.發(fā)包人在“結算答復期間”沒有答復D.法律規(guī)定“逾期不答復視為承認結算”E.承包人擬定工程款數(shù)額發(fā)包人未按照商定支付價款，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內支付價款。發(fā)包人逾期不支付，除按照建設工程性質不適當折價、拍賣以外，承包人可以與發(fā)包人合同將該工程（BE），也可以申請人民法院將該工程（），就所得價款優(yōu)先受償A.變賣B.折價C.抵消D.提存E.拍賣當事人商定，發(fā)包人收到竣工結算文獻后，在商定期限內不予答復，視為承認竣工結算文獻，按照商定解決。承包人祈求按照竣工結算文獻結算工程價款，應予支持。（A）A.對的B.不對的“逾期不結算視為承認”可以不商定于合同中，而直接合用法律規(guī)定。（B）A.對的B.不對的9、建筑工程價款涉及承包人為建設工程應當支付工作人員報酬、材料款等實際支出費用，不涉及承包人因發(fā)包人違約所導致?lián)p失。（A）A.對的B.不對的10、消費者交付購買商品房所有或者大某些款項后，承包人就該商品房享有工程價款優(yōu)先受償權不得對抗買受人。（A）A.對的B.不對的工程監(jiān)理實務監(jiān)理規(guī)范解讀1下列關于監(jiān)理工作內容，表述完整精確是（D）。A.四控制，兩管理，一協(xié)調B.三控制，三管理，一協(xié)調C.三控制，兩管理，一協(xié)調，并履行安全管理工作D.三控制，兩管理，一協(xié)調，履行安全生產管理法定職責工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中安全技術辦法或者專項施工方案與否符合（B）。A.合同商定B.工程建設強制性原則C.設計規(guī)定D.工程建設推薦性原則總監(jiān)理工程師不得將下列工作委托給總監(jiān)理工程師代表，其中不對的是（D）。A.組織編制監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實行細則B.依照工程進展及監(jiān)理工作狀況調配監(jiān)理人員C.組織審查施工組織設計、(專項)施工方案D.進行隱蔽工程驗收施工組織設計審查應涉及下列基本內容，其中不對的是（D）。A.編審程序應符合有關規(guī)定B.施工進度、施工方案及工程質量保證辦法應符合施工合同規(guī)定C.安全技術辦法應符合工程建設強制性原則D.施工圖紙符合工程建設強制性原則有關服務是指工程監(jiān)理單位受建設單位委托，按照建設工程監(jiān)理合同商定，在建設工程（ABD）等階段提供服務活動。A.勘察B.設計C.施工D.保修E.使用項目監(jiān)理機構批準施工單位費用索賠應同步滿足下列條件（ABC）。A.施工單位在施工合同商定期限內提出費用索賠B.索賠事件是因非施工單位因素導致，且符合施工合同商定C.索賠事件導致施工單位經(jīng)濟損失D.索賠費用有施工單位注冊造價師簽章E.索賠事項屬于合同承包范疇總監(jiān)理工程師是由工程監(jiān)理單位法定代表人書面任命，負責履行建設工程監(jiān)理合同、主持項目監(jiān)理機構工作注冊監(jiān)理工程師或具備工程類注冊執(zhí)業(yè)資格人員。（B）A.對的B.不對的《建設工程質量管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當選派具備相應資格總監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員進駐施工現(xiàn)場。（A）A.對的B.不對的工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中安全技術辦法或者專項施工方案與否符合工程建設強制性原則。（A）A.對的工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性原則實行監(jiān)理，并對建設工程安全生產承擔監(jiān)理責任。（A）A.對的B.不對的監(jiān)理規(guī)范解讀2-監(jiān)理安全責任《建筑工程安全生產管理條例》規(guī)定，對達到一定規(guī)模危險性較大分某些項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算成果，經(jīng)施工單位技術負責人、(B)簽字后實行。A.專業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.總監(jiān)代表D.建設單位負責人工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中安全技術辦法或者專項施工方案與否符合（B）。A.合同商定B.工程建設強制性原則C.設計規(guī)定D.工程建設推薦性原則超過一定規(guī)模危險性較大分某些項工程專項方案應當由（）組織召開專家論證會。（A）。A.施工單位B.建設單位C.監(jiān)理單位D.安全監(jiān)督部門工程監(jiān)理單位未對施工組織設計中安全技術辦法或者專項施工方案進行審查，責令限期改正；逾期未改正，責令停業(yè)整頓，并處（A）罰款；情節(jié)嚴重，減少資質級別，直至吊銷資質證書。A.10萬元以上30萬元如下B.20萬元以上50萬元如下C.100萬元以上300萬元如下D.1萬元以上5萬元如下如下屬于專家論證項目有(ABC)。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.室內抹灰E.砌磚工程工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應當按照（ABCE）實行監(jiān)理。A.法律B.法規(guī)C.工程建設強制性原則D.工程建設推薦性原則E.工程合同工程監(jiān)理單位在實行監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，應當及時向關于主管部門報告。（B）A.對的B.不對的安全技術辦法或者專項施工方案編制應遵循《危險性較大分某些項工程安全管理辦法》（建質[]87號）。（A）A.對的B.不對的工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中安全技術辦法或者專項施工方案與否符合工程建設強制性原則。（A）A.對的B.不對的工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性原則實行監(jiān)理，并對建設工程安全生產承擔監(jiān)理責任。（A）A.對的B.不對的施工索賠概論(A)是工程索賠計算時最慣用一種辦法。這種辦法計算原則是，以承包商為某項索賠工作所支付實際開支為依照，向業(yè)重規(guī)定費用補償。A.實際費用法B.總費用法C.直接費用法D.估算費用法直接費是指直接用于工程人工費、材料設備費和(B)。A.暫時設施工程費B.施工機械使用費C.現(xiàn)場管理費D.業(yè)務當施工現(xiàn)場浮現(xiàn)氣候異常時，承包商普通可以向業(yè)主提出(B)。A.延長工期B.工期延長費用補償C.既延長工期，又索賠費用D.不能向業(yè)主提出索賠合同規(guī)定索賠是指承包商所提出索賠規(guī)定，在該工程項目合同文獻中有文字根據(jù)，承包商可以據(jù)此提出索賠規(guī)定，并獲得經(jīng)濟補償。這些在合同文獻中有文字規(guī)定合同條款，被稱為（A）。A.明示條款B.默示條款C.直接條款D.間接條款關于施工索賠特性，下列說法中不對的是（ABCD）。A.與工程簽證是雙辦法律行為特性不同，工程索賠不是雙方協(xié)商一致成果，而是單方主張權利規(guī)定。B.與工程簽證涉及利益已經(jīng)擬定特點相比，工程索賠涉及利益尚待擬定，是一種期待權益。C.工程簽證內容已經(jīng)擬定，簽證可直接作為結算根據(jù)；而工程索賠存在三種成果。D.對于工程簽證而言，工程簽證前關于書面或口頭證據(jù)獲得與保管并不重要；而工程索賠是單方面提出權利主張，必要依賴于證據(jù)予以證明，這些證據(jù)不但涉及實體證據(jù)還涉及程序證據(jù)。E.索賠和簽證是同一概念。索賠報告構成內容涉及（ABCD）。A.總論B.合同引證C.索賠費用、工期計算D.索賠證據(jù)E.監(jiān)理檔案就施工索賠目而言，施工索賠分為經(jīng)濟索賠和工期索賠。AA.對的在國際工程施工索賠中，最常用是承包商向業(yè)主提出工期索賠和經(jīng)濟索賠；有時，業(yè)主也向承包商提出經(jīng)濟補償規(guī)定，即“反索賠”。AA.對的B.不對的按照索賠對象不同，把索賠提成兩類：索賠和反索賠。AA.對的B.不對的綜合索賠又稱總索賠，俗稱一攬子索賠。即對整個工程（或某項工程）中所發(fā)生數(shù)起索賠事項，綜合在一起進行索賠。A.對的施工索賠程序（索賠權利過期作廢制度）1、施工合同示范文本通用條款規(guī)定：承包人應在懂得或應當懂得索賠事件發(fā)生后（B）天內，向監(jiān)理人遞交索賠意向告知書，并闡明發(fā)生索賠事件事由；承包人未在前述時間內發(fā)出索賠意向告知書，喪失規(guī)定追加付款和（或）延長工期權利。A.14.0B.28.0C.56.0D.60.0下列不屬于施工合同示范文本通用條款規(guī)定是：(C)。A.承包人按第14.2款(竣工結算審核)商定接受竣工付款證書后，應被視為已無權再提出在工程接受證書頒發(fā)前所發(fā)生任何索賠。B.承包人按第14.4款(最后結清)提交最后結清申請單中，只限于提出工程接受證書頒發(fā)后發(fā)生索賠。提出索賠期限自接受最后結清證書時終結。C.承包人應在發(fā)出索賠意向告知書后14天內，向監(jiān)理人正式遞交索賠報告；索賠報告應詳細闡明索賠理由以及規(guī)定追加付款金額和（或）延長工期，并附必要記錄和證明材料；D.索賠事件具備持續(xù)影響，承包人應按合理時間間隔繼續(xù)遞交延續(xù)索賠告知，闡明持續(xù)影響實際狀況和記錄，列出合計追加付款金額和（或）工期延長天數(shù)；下列不符合施工合同示范文本通用條款規(guī)定是（D）。A.施工單位應及時辦理簽證、索賠，否則在新文本下極容易被判“索賠權利過期作廢”。B.對施工單位來說，費用索賠比工期索賠更加重要。C.建設單位及時審理索賠；及時提交反索賠意向告知與反索賠報告。D.專業(yè)隊伍辦理簽證、索賠；實現(xiàn)資料（證據(jù)）專人管理；依照施工合同示范文本，下列說法不對的是（C）。A.“索賠過期作廢制度”規(guī)定施工單位、建設單位、監(jiān)理單位及時高效解決索賠；實現(xiàn)項目管理過程控制，動態(tài)管理B.承包人應在懂得或應當懂得索賠事件發(fā)生后28天內，向監(jiān)理人遞交索賠意向告知書，并闡明發(fā)生索賠事件事由；C.承包人應在索賠事件發(fā)生后28天內，向監(jiān)理人遞交索賠意向告知書，并闡明發(fā)生索賠事件事由；D.發(fā)包人應在監(jiān)理人收到索賠報告或關于索賠進一步證明材料后28天內，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認索賠解決成果。發(fā)包人逾期答復，則視為承認承包人索賠規(guī)定；監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，項目監(jiān)理機構批準施工單位費用索賠應同步滿足下列條件：（ABE）。A.施工單位在施工合同商定期限內提出費用索賠。B.索賠事件是因非施工單位因素導致，且符合施工合同商定。C.索賠事件是客觀因素導致，且符合施工合同商定。D.索賠事件是施工單位因素導致，且符合施工合同商定。E.索賠事件導致施工單位直接經(jīng)濟損失。監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，項目監(jiān)理機構批準工程延期應同步滿足下列條件：（ABC）。A.施工單位在施工合同商定期限內提出工程延期。B.因非施工單位因素導致施工進度滯后。C.施工進度滯后影響到施工合同商定工期。D.索賠事件是客觀因素導致，且符合施工合同商定。E.索賠事件是施工單位因素導致，且符合施工合同商定。1999版施工合同示范文本規(guī)定了索賠過期作廢制度。BA.對的B.不對的施工合同示范文本規(guī)定了索賠過期作廢制度。AA.對的施工合同示范文本通用條款規(guī)定：發(fā)包人應在監(jiān)理人收到索賠報告或關于索賠進一步證明材料后14天內，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認索賠解決成果。發(fā)包人逾期答復，則視為承認承包人索賠規(guī)定。B對的B.不對的10、施工合同示范文本通用條款規(guī)定：發(fā)包人應在懂得或應當懂得索賠事件發(fā)生后28天內通過監(jiān)理人向承包人提出索賠意向告知書，發(fā)包人未在前述28天內發(fā)出索賠意向告知書，喪失規(guī)定賠付金額和（或）延長缺陷責任期權利。AA.對的B.不對的施工索賠-費用索賠依照施工合同示范文本，下列說法不對的是（C）。A.因發(fā)包人因素導致工程不合格，由此增長費用和（或）延誤工期由發(fā)包人承擔，并支付承包人合理利潤。B.因發(fā)包人因素導致工程質量未達到合同商定原則，由發(fā)包人承擔由此增長費用和（或）延誤工期，并支付承包人合理利潤。C.因發(fā)包人違背合同商定導致暫停施工，發(fā)包人應承擔因其違約給承包人增長費用和（或）延誤工期，不必支付承包人合理利潤。D.示范文本商定了需要支付承包人合理利潤情形多達13種。如下不屬于施工機械臺班單價構成費用是（A）。A.防暑費：B.大修理費，經(jīng)常修理費：C.安拆費及場外運費

D.機上人工費機械因窩工而閑置時，機械設備臺班費可按（C）計算。A.臺班費或折舊費B.臺班費和折舊費C.租賃費或折舊費D.租賃費和折舊費依照施工合同示范文本，下列說法對的是（B）。因不可抗力影響承包人履行合同商定義務，已經(jīng)引起或將引起工期延誤，不能順延工期，由此導致承包人停工費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔，停工期間必要支付工人工資由發(fā)包人承擔；B.因不可抗力影響承包人履行合同商定義務，已經(jīng)引起或將引起工期延誤，應當順延工期，由此導致承包人停工費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔，停工期間必要支付工人工資由發(fā)包人承擔；C.因不可抗力影響承包人履行合同商定義務，已經(jīng)引起或將引起工期延誤，應當順延工期，由此導致承包人停工費用損失由發(fā)包人承擔，停工期間必要支付工人工資由發(fā)包人承擔；D.因不可抗力影響承包人履行合同商定義務，已經(jīng)引起或將引起工期延誤，應當順延工期，由此導致承包人停工費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔，停工期間必要支付工人工資由承包人承擔；依照FIDIC合同條件規(guī)定，不可抗力是指某種異常事件或狀況，涉及(ACDE)等。A.戰(zhàn)爭、敵對行動、入侵、外敵行動B.工期遲延引起補償C.叛亂、恐怖主義、革命、暴動、軍事政變或篡奪政權，或內戰(zhàn)D.承包商人員和承包商其她雇員以外人員騷動、喧鬧、混亂、罷工或停工E.戰(zhàn)爭軍火、爆炸物資、電離輻射或放射性物質引起污染，但也許固承包商使用此類軍火引起除外費用索賠成立條件如下（必要同步具備）：（ABCD）。A.與合同對照，事件已導致了承包人工程項目成本額外支出（費用增長）。B.導致費用增長或工期損失因素，按合同商定不屬于承包人因素。C.導致費用增長或工期損失因素，按合同商定不屬于承包人應當承擔風險；D.承包人按合同規(guī)定程序和時間提交索賠意向告知和索賠報告。E.監(jiān)理人證明索賠事件客觀發(fā)生了。依照施工合同示范文本，不可抗力導致人員傷亡、財產損失、費用增長和（或）工期延誤等后果，由合同當事人按如下原則承擔：永久工程、已運至施工現(xiàn)場材料和工程設備損壞，以及因工程損壞導致第三人人員傷亡和財產損失由發(fā)包人承擔。A.對的依照施工合同示范文本，不可抗力導致人員傷亡、財產損失、費用增長和（或）工期延誤等后果，由合同當事人按如下原則承擔：承包人施工設備損壞由發(fā)包人承擔。B.不對的依照施工合同示范文本，不可抗力導致人員傷亡、財產損失、費用增長和（或）工期延誤等后果，由合同當事人按如下原則承擔：因不可抗力引起或將引起工期延誤，發(fā)包人規(guī)定趕工，由此增長趕工費用由發(fā)包人承擔。A.對的依照施工合同示范文本，不可抗力導致人員傷亡、財產損失、費用增長和（或）工期延誤等后果，由合同當事人按如下原則承擔：承包人在停工期間按照發(fā)包人規(guī)定照管、清理和修復工程費用由承包人承擔。B.不對的施工索賠-工期索賠下列表述對的是(C)。A.工期順延又稱順延工期，是指由于承包人因素導致工期延誤。B.工期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人因素或監(jiān)理人因素導致工期延誤。C.工期順延又稱順延工期，是指由于發(fā)包人因素或其她非承包人因素導致工期延誤。D.工期順延又稱順延工期，是指由于不可抗力因素導致工期延誤。下列表述對的是(A)。A.只有核心工作延誤才必然導致工期延誤；非核心工作延誤不一定導致工期延誤。B.只有核心工作延誤才必然導致工期延誤；非核心工作延誤一定不導致工期延誤。C.只有非核心工作延誤才必然導致工期延誤；核心工作延誤不一定導致工期延誤。D.只有非核心工作延誤才必然導致工期延誤；核心工作延誤一定不導致工期延誤。某項工作浮現(xiàn)進度偏差，此偏差不不不大于該工作自由時差，則（B）A.影響后續(xù)工作B.不影響后續(xù)工作C.影響總工期D.也許影響總工期某項工作浮現(xiàn)進度偏差，此偏差不不大于該工作自由時差但不不不大于該工作總時差，則(D).A.不影響后續(xù)工作B.也許影響后續(xù)工作C.影響總工期D.不影響總工期某項工作浮現(xiàn)進度偏差，此偏差不不大于該工作自由時差但不不不大于該工作總時差，則(ABCD).A.不影響后續(xù)工作B.也許影響后續(xù)工作C.影響總工期D.不影響總工期核心線路與核心工作擬定辦法有（ABC）。A.觀測法B.計算總時差法C.標號法D.計算節(jié)點最早時間辦法E.倒排工期法建設工程監(jiān)理規(guī)范（GB/T50319-）中“工程延期”本質是“工期順延”。A.對的工期延誤是工期順延必要條件。A.對的工期延誤是工期順延充分必要條件。B.不對的工期順延是工期延誤必要條件。B.不對的招標投標管理-案例分析1依照《招標投標法》，投標人補充，修改或者撤回已提交投標文獻，并書面告知招標人時間期限應在（C）。A.評標截至時間前B.評標開始前C.提交投標文獻截止時間前D.投標有效期內依照《招標投標實行條例》，非國有資金占控股或主導地位依法必要進行招標項目，關于擬定中標人說法，對的是（C）。A.評標委員會應當擬定投標價格最低投標人為中標人B.評標委員會應當以最接近標底價格投標人擬定為中標人C.招標人應當擬定排名第一中標候選人為中標人D.招標人可以從評標委員會推薦前三名中標候選人擬定為中標人關于投標聯(lián)合體資格條件說法，對的是（C）。A.聯(lián)合體牽頭單位具備招標文獻規(guī)定相應資格條件即可B.聯(lián)合體一方具備招標文獻規(guī)定相應資格條件即可C.聯(lián)合體各方均當具備招標文獻規(guī)定相應資格條件D.由不同專業(yè)單位構成聯(lián)合體，按照資質級別，較低單位擬定其資質級別A、B、C三家施工單位資質級別依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A和C構成了聯(lián)合體，并在招標文獻規(guī)定截止日期之前提交了投標文獻。下列行為不符合法律規(guī)定有（C）。A.A和C將聯(lián)合體合同一并提交給了招標人B.B加入由A和C構成聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標人批準C.C又按照單獨承包報價提交了一份投標文獻D.A和C商定由A為牽頭人并以其名義提交了投標保證金依照《工程建設項目施工招標投標辦法》，下列情形應按廢標解決有（BE）。A.投標人未按照招標文獻規(guī)定提交投標保證金B(yǎng).投標文獻逾期送達或者為送達指定地點C.投標文獻未按招標文獻規(guī)定密封D.投標文獻無單位蓋章并無單位負責人簽字E.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標合同按《中華人民共和國招標投標法》有關規(guī)定，如下說法對的是（DE）。A.投原則備時間從開始發(fā)放招標文獻之日起至投標文獻截止之日最短不得少于15日B.招標人對已發(fā)出招標文獻進行修改時，應當在開標前20日進行C.投標保證金有效期應當超過投標有效期30日D.評標結束后，招標人最遲應當在投標有效期結束日30個工作日前擬定中標人E.招標人和中標人應當自中標告知書發(fā)出之日起30日之內按規(guī)定訂立書面合同某項目經(jīng)批準采用邀請招標方式進行施工招標，依照法律規(guī)定，招標人應當向5個以上具備承擔招標項目能力施工公司發(fā)出投標邀請書。B.不對的經(jīng)關于部門審批，為緊急安頓災民而修建活動板房可以不招標。A.對的建設項目建筑藝術造型有特殊規(guī)定，經(jīng)項目主管部門批準，可以不進行招標。A.對的施工總承包合同中未有商定，承包單位又未經(jīng)建設單位承認，就將其所有勞務作業(yè)交由勞務單位完畢。A.對的招標投標管理-案例分析2A、B、C三家施工單位資質級別依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A和C構成了聯(lián)合體，并在招標文獻規(guī)定截止日期之前提交了投標文獻。下列行為不符合法律規(guī)定有（C）。A.A和C將聯(lián)合體合同一并提交給了招標人B.B加入由A和C構成聯(lián)合體并在截止日期之前征得了招標人批準C.C又按照單獨承包報價提交了一份投標文獻D.A和C商定由A為牽頭人并以其名義提交了投標保證金關于聯(lián)合體投標，下列表述中對的是（C）。A.聯(lián)合體中應當至少有一方具備承擔招標項目相應能力B.聯(lián)合體中標，聯(lián)合體應當指定一方與招標人訂立合同C.聯(lián)合體是一種暫時性組織，不具備法人資格D.由同一專業(yè)單位構成聯(lián)合體，按照資質級別較高單位擬定資質級別下列（C）不屬于投標人之間串通投標。A.不同投標人投標文獻互相混裝B.投標人之間協(xié)商投標報價等投標文獻實質性內容C.招標人明示或者暗示投標人壓低價格D.不同投標人委托同一單位辦理投標事宜使用國有資金投資項目范疇，不涉及下列（D）。A.使用各級財政預算資金項目B.使用納入財政管理各種政府性專項建設基金項目C.使用國有公司事業(yè)單位自由資金并且國有資產投資者實際擁有控制權項目D.使用國家政策性貸款項目甲建筑單位和乙建筑單位構成一種聯(lián)合體投標，在合同履行過程中，由于甲施工單位過錯，導致了業(yè)主30萬元損失。就此，建設單位（ACE）。A.可以規(guī)定甲單位補償所有損失B.不可以規(guī)定乙補償所有損失C.可以規(guī)定甲補償10萬元經(jīng)濟損失D.必要同步規(guī)定兩家單位一起協(xié)商補償E.可以規(guī)定甲乙各補償15萬元下列（CE）不屬于投標人之間串通投標。A.不同投標人投標文獻互相混裝B.投標人之間協(xié)商投標報價等投標文獻實質性內容C.招標人明示或者暗示投標人壓低價格D.不同投標人委托同一單位辦理投標事宜E.投標人以低于成本報價競標經(jīng)關于部門審批，施工合同估算價300萬元鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工程可以不招標。B.不對的招標投標活動不受部門地區(qū)限制，不得對潛在投標人實行歧視待遇A.對的施工單項合同估算價在100萬元以上必要進行招標。B.不對的分包單位將其承包專業(yè)工程進行專業(yè)分包。B.不對的工程監(jiān)理工作規(guī)程監(jiān)理工作規(guī)程1-施工準備階段監(jiān)理工作工程監(jiān)理單位應在監(jiān)理合同訂立后，第一次工地會議前將項目監(jiān)理機構組織形式、人員構成及對總監(jiān)理工程師任命，書面告知（A）。A.建設單位B.施工單位C.質量監(jiān)督機構D.分包單位總監(jiān)理工程師需要同步擔任多項監(jiān)理合同總監(jiān)理工程師時，應經(jīng)建設單位書面批準，且最多不得超過（B）項。A.2.0B.3.0C.4.0D.1.0依照《山東省建設工程監(jiān)理工作規(guī)程》，總監(jiān)理工程師委托對項目監(jiān)理機構印章進行保管與使用是（D）職責。A.總監(jiān)代表B.專業(yè)監(jiān)理工程師C.監(jiān)理員D.信息資料員施工準備階段，工程監(jiān)理單位應組織項目監(jiān)理機構人員對（B）文獻進行交底。A.施工合同B.監(jiān)理合同C.招標文獻D.投標文獻第一次工地會議由（A）主持召開。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.質量監(jiān)督機構D.總包單位（ABCD）情形項目監(jiān)理機構可設總監(jiān)理工程師代表：A.工程規(guī)模較大、專業(yè)較復雜，總監(jiān)理工程師難以解決各種專業(yè)工程時，可按專業(yè)設總監(jiān)理工程師代表B.一種監(jiān)理合同中包括各種相對獨立施工合同，可按施工合同段設總監(jiān)理工程師代表C.工程規(guī)模較大、地區(qū)比較分散，可按工程地區(qū)設總監(jiān)理工程師代表D.同步擔任總監(jiān)理工程師項目多于一項E.監(jiān)理部人員數(shù)量較多時監(jiān)理員應履行下列（ABCE）職責A.發(fā)現(xiàn)施工作業(yè)中問題，及時指出并向專業(yè)監(jiān)理工程師報告B.檢查工序施工成果C.復核工程計量關于數(shù)據(jù)D.負責旁站E.進行見證取樣監(jiān)理對開工條件核查應涉及下列（ABCD）內容A.設計交底和圖紙會審已完畢B.施工組織設計已由總監(jiān)理工程師簽認C.施工單位現(xiàn)場質量、安全生產管理體系已建立，管理及施工人員已到位，施工機械具備使用條件，重要工程材料已貫徹D.進場道路、水、電、通信等已滿足開工規(guī)定E.建設資金已貫徹總監(jiān)理工程師應在訂立監(jiān)理合同及收到工程設計文獻后組織編制監(jiān)理規(guī)劃，并在召開第一次工地會議后報送建設單位。B.不對的監(jiān)理實行細則應在相應工程施工開始前，由各專業(yè)監(jiān)理工程師編制并經(jīng)總監(jiān)理工程師審批批準后實行。A.對的監(jiān)理例會紀要由項目監(jiān)理機構負責整頓、歸檔，專業(yè)監(jiān)理工程師審核并經(jīng)參會各方會簽后分發(fā)。B.不對的設計交底和圖紙會審會議紀要應由建設單位、設計單位、施工單位代表和總監(jiān)理工程師共同簽認。A.對的對專業(yè)性較強、危險性較大分某些項工程，項目監(jiān)理機構應依照有關規(guī)定及監(jiān)理工作開展需要，編制監(jiān)理實行細則。A.對的監(jiān)理工作規(guī)程2-施工階段質量控制項目監(jiān)理機構應安排監(jiān)理人員對工程質量狀況進行巡視，各專業(yè)監(jiān)理工程師每天對本專業(yè)工程施工質量狀況巡視應不少于（B）次。A.一B.二C.三D.多次專業(yè)監(jiān)理工程師應將本專業(yè)工程施工質量巡視狀況、質量隱患和質量問題整治及貫徹狀況記錄在（D）中。A.監(jiān)理工作聯(lián)系單B.監(jiān)理告知單C.監(jiān)理月報D.監(jiān)理日記.監(jiān)理對分項工程驗收時由（C）組織。A.總監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師代表C.專業(yè)監(jiān)理工程師D.施工單位項目技術負責人單位工程竣工預驗收不涉及下列（D）內容：A.單位工程工程竣工資料與否完整。B.單位工程所含各分部工程質量與否均已驗收合格。C.與否已按設計規(guī)定完畢所有施工內容。D.訂立竣工驗收登記表對需返工解決或加固補強（A），項目監(jiān)理機構應簽發(fā)監(jiān)理告知單規(guī)定施工單位報送質量事故調查報告和經(jīng)設計等有關單位承認解決方案，并應按解決方案對質量事故解決過程進行跟蹤檢查；A.質量事故B.質量問題C.質量缺陷D.質量不合格質量事故解決完畢，并經(jīng)驗收合格后，（B）應及時向建設單位和工程監(jiān)理單位報送質量事故解決報告，并將完整質量事故解決記錄資料整頓歸檔。A.總承包單位B.項目監(jiān)理機構C.事故單位D.監(jiān)督機構監(jiān)理質量控制重要辦法是（AB）。A.事前控制B.積極控制C.強化驗收D.嚴格執(zhí)行合同E.嚴格執(zhí)行設計文獻項目監(jiān)理機構應采用（BCD）形式對工程建設實行監(jiān)理。A.見證B.旁站C.巡視D.平行檢查E.合同管理專業(yè)監(jiān)理工程師對工程質量狀況進行巡視應涉及下列重要（ACDE）內容：A.施工單位與否按工程設計文獻、工程建設原則、批準施工組織設計、（專項）施工方案施工B.發(fā)現(xiàn)并處置安全事故隱患C.使用材料、構配件和設備與否合格D.施工質量管理人員與否到位E.特種作業(yè)人員與否持證上崗監(jiān)理對分包單位資格審核應涉及下列（ABCD）內容：A.營業(yè)執(zhí)照、公司資質級別證書B.安全生產允許文獻C.類似工程業(yè)績D.專職管理人員和特種作業(yè)人員資格E.分包單位人員數(shù)量基本分部驗收有（ABDE）參加A.總監(jiān)理工程師B.建設單位負責人C.施工單位項目負責人D.勘察單位項目負責人E.設計單位項目負責人總監(jiān)理工程師應指派監(jiān)理人員對核心部位、核心工序施工過程進行旁站，并記錄簽字。A.對的總監(jiān)理工程師應指派監(jiān)理人員對核心部位、核心工序施工過程進行旁站，并記錄簽字。B.不對的專業(yè)監(jiān)理工程師應檢查、復核施工單位報送施工控制測量成果及保護辦法，并訂立意見。A.對的隱蔽工程驗收時，專業(yè)監(jiān)理工程師應對需隱蔽工程進行實測檢查，專業(yè)監(jiān)理工程師應對隱蔽內容和驗收成果形成書面記錄并歸檔。A.對的總監(jiān)理工程師應組織各專業(yè)監(jiān)理工程師、施工單位項目負責人、技術負責人和質量負責人等對單位工程進行竣工預驗收。A.對的單位工程竣工預驗收合格后，項目監(jiān)理機構應編寫工程質量評估報告，并應經(jīng)總監(jiān)理工程師審核簽字后，報建設單位。B.不對的監(jiān)理工作規(guī)程3-安全生產管理監(jiān)理工作項目監(jiān)理機構在實行監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)工程存在安全事故隱患，狀況嚴重時，應（A），并及時報告建設單位。A.簽發(fā)工程暫停令B.簽發(fā)監(jiān)理告知單C.向主管部門報告D.口頭告知整治配合安全事故調查解決是（A）職責。A.總監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師代表C.專業(yè)監(jiān)理工程師D.監(jiān)理安全管理人員監(jiān)理安全管理人員負責施工現(xiàn)場安全巡視工作，每天應不少于（B）次。A.一B.二C.三D.四安全日記不涉及下列（C）內容：A.工程形象進度、施工現(xiàn)場安全生產管理狀況及安全巡視狀況B.特種作業(yè)人員持證上崗狀況、施工單位安全管理人員到位及工作狀況C.隱蔽工程驗收狀況D.危險性較大分某些項工程專項施工方案執(zhí)行狀況監(jiān)理安全管理人員崗位職責涉及（ABCD）。A.與建設單位、施工單位安全管理人員對接，負責尋常安全生產管理監(jiān)理工作B.組織編寫安全生產管理監(jiān)理實行細則C.審查施工單位安全生產管理組織機構及制度建設狀況D.審查施工單位、分包單位安全生產允許證和項目經(jīng)理、專職安全生產管理人員、特種作業(yè)人員資格E.審查施工組織設計中本專業(yè)安全技術辦法和安全專項施工方案監(jiān)理安全管理人員應審查安全專項施工方案中內容有（ABC）。A.與否符合工程建設強制性原則B.與否附具安全驗算成果C.超過一定規(guī)模危險性較大分某些項工程組織專家論證審查狀況D.安全管理組織機構和資源配備E.季節(jié)性安全施工辦法項目監(jiān)理機構在實行監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)工程存在安全事故隱患，應簽發(fā)監(jiān)理告知單，規(guī)定施工單位整治。A.對的項目監(jiān)理機構應督促安拆單位將施工起重機械、自升式架設設施安全允許文獻報工程所在地縣級以上地方人民政府建設主管部門備案。未經(jīng)建設主管部門備案，不得進行安拆作業(yè)。A.對的監(jiān)理安全管理人員應每周記錄安全日記。B.不對的項目監(jiān)理機構應檢查施工起重機械使用過程中定期檢查、維修、保養(yǎng)月檢記錄，但不用留存?zhèn)浒?。B.不對的項目監(jiān)理投資控制敏感性分析（A）是通過研究項目重要不擬定性因素變化對方案經(jīng)濟效果指標影響限度，以達到能對各種不擬定因素發(fā)生不利變化時對投資方案承受能力做出判斷分析辦法。A.敏感性分析B.盈虧平衡分析C.概率分析D.風險分析進行單因素敏感性，要假設各個不擬定因素之間互相獨立，當分析某個不擬定性因素變動對評價指標影響時，其她因素（D）。A.由小到大變化B.由大到小變化C.依次變化D.保持不變對某項目進行單因素敏感性分析中，設甲、乙、丙、丁四個因素分別發(fā)生5%、10%、10%、15%變化，使評價指標財務凈現(xiàn)值分別發(fā)生10%、15%、25%、25%變化，相比而言，最敏感因素是（C）。A.甲B.乙C.丙D.丁對某項目進行單因素敏感性分析。當單位產品價格為1500元時，財務內部收益率為23%；當單位產品價格為1080元時，財務內部收益率為18%；當單位產品價格為950元時，財務內部收益率為10%；當單位產品價格為700元時，財務內部收益率為5%。若基準收益率為10%，則單位產品價格變化臨界點為（B）元。A.700.0B.950.0C.1080.0D.1500.0敏感度系數(shù)提供了各個不擬定因素變動率與評價指標變動率之間比例，對的表述敏感度系數(shù)說法是（BC）。A.敏感度系數(shù)絕對值越小，表白評價指標對于不擬定性因素越敏感B.敏感度系數(shù)絕對值越大，表白評價指標對于不擬定性因素越敏感C.敏感度系數(shù)不不大于零，評價指標與不擬定性因素同方向變化D.敏感度系數(shù)不大于零，評價指標與不擬定性因素同方向變化E.敏感度系數(shù)越大，表白評價指標對于不擬定性因素越敏感敏感性分析普通環(huán)節(jié)涉及（ABCD）。A.擬定分析指標B.選取不擬定因素，設定其變化范疇C.計算不擬定因素影響限度D.擬定敏感因素E.分析風險來源敏感性分析不考慮各個不擬定因素將來發(fā)生變動概率。A.對的擬定敏感因素相對測定法是計算敏感度系數(shù)。A.對的當投資增長10.14%，年收入減少8.72%，年支出增長101.33%，項目凈現(xiàn)值變?yōu)?，則該項目中最敏感因素是年收入。A.對的敏感性分析最后目是找出敏感因素。B.不對的盈虧平衡分析（B）是通過度析產品產量