垃圾處理設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)合同

PAGEPAGE1合同編號：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《合同法》、《環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔(dān)垃圾處理設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)工作事宜，達(dá)成如下合同：第一條項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱：_______1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：_______1.3項(xiàng)目內(nèi)容：垃圾處理設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)工作，包括但不限于環(huán)境影響評價、環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工、環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行管理等。第二條合同范圍2.1乙方負(fù)責(zé)完成甲方委托的垃圾處理設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)工作，具體工作內(nèi)容包括：（1）環(huán)境影響評價；（2）環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)；（3）環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工；（4）環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收；（5）環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行管理。2.2乙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和甲方的要求，確保環(huán)境保護(hù)工作的質(zhì)量、安全和進(jìn)度。第三條合同價款3.1本合同總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。3.2甲方支付給乙方的款項(xiàng)應(yīng)按照以下方式分期支付：（1）合同簽訂后7個工作日內(nèi)，支付合同總價的30%；（2）環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工完成后，支付合同總價的50%；（3）環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收合格后，支付合同總價的20%。第四條工期4.1本合同工程總工期為_______天，自合同簽訂之日起計(jì)算。4.2如因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，并相應(yīng)調(diào)整工期。第五條質(zhì)量保證5.1乙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和甲方的要求，確保環(huán)境保護(hù)工作的質(zhì)量。5.2環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)提供一年的質(zhì)量保證期。質(zhì)量保證期內(nèi)，如因乙方原因?qū)е颅h(huán)境保護(hù)設(shè)施出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)或更換。第六條違約責(zé)任6.1甲方未按合同約定支付款項(xiàng)的，每逾期一天，應(yīng)支付逾期付款金額萬分之五的違約金。6.2乙方未按合同約定完成環(huán)境保護(hù)工作的，每逾期一天，應(yīng)支付逾期完工金額萬分之五的違約金。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同生效8.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日合同編號：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《合同法》、《環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔(dān)垃圾處理設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)工作事宜，達(dá)成如下合同：第一章項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱：_______1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：_______1.3項(xiàng)目內(nèi)容：垃圾處理設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)工作，包括但不限于環(huán)境影響評價、環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工、環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行管理等。第二章合同范圍2.1乙方負(fù)責(zé)完成甲方委托的垃圾處理設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)工作，具體工作內(nèi)容包括：（1）環(huán)境影響評價；（2）環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)；（3）環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工；（4）環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收；（5）環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行管理。2.2乙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和甲方的要求，確保環(huán)境保護(hù)工作的質(zhì)量、安全和進(jìn)度。第三章合同價款3.1本合同總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。3.2甲方支付給乙方的款項(xiàng)應(yīng)按照以下方式分期支付：（1）合同簽訂后7個工作日內(nèi)，支付合同總價的30%；（2）環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工完成后，支付合同總價的50%；（3）環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收合格后，支付合同總價的20%。第四章工期4.1本合同工程總工期為_______天，自合同簽訂之日起計(jì)算。4.2如因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，并相應(yīng)調(diào)整工期。第五章質(zhì)量保證5.1乙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和甲方的要求，確保環(huán)境保護(hù)工作的質(zhì)量。5.2環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)提供一年的質(zhì)量保證期。質(zhì)量保證期內(nèi)，如因乙方原因?qū)е颅h(huán)境保護(hù)設(shè)施出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)或更換。第六章違約責(zé)任6.1甲方未按合同約定支付款項(xiàng)的，每逾期一天，應(yīng)支付逾期付款金額萬分之五的違約金。6.2乙方未按合同約定完成環(huán)境保護(hù)工作的，每逾期一天，應(yīng)支付逾期完工金額萬分之五的違約金。第七章爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八章合同生效8.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日附件：1.環(huán)境影響評價報告2.環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)文件3.環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工方案4.環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收報告5.環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行管理手冊附件列表：1.環(huán)境影響評價報告2.環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)文件3.環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工方案4.環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收報告5.環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行管理手冊法律名詞及解釋：1.《合同法》：規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的內(nèi)容，是合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守的基本法律。2.《環(huán)境保護(hù)法》：規(guī)定了環(huán)境保護(hù)的基本任務(wù)、原則和制度，以及環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理、保護(hù)和改善環(huán)境等方面的內(nèi)容。相關(guān)問題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：由于不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并相應(yīng)調(diào)整工期。在合同中應(yīng)明確不可抗力的范圍和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以便在實(shí)際執(zhí)行過程中進(jìn)行判斷和處理。2.質(zhì)量問題：環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)提供質(zhì)量保證期。在質(zhì)量保證期內(nèi)，如因乙方原因?qū)е颅h(huán)境保護(hù)設(shè)施出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)或更換。在合同中應(yīng)明確質(zhì)量保證期的具體期限和質(zhì)量問題的處理方式。3.支付款項(xiàng)：甲方應(yīng)按照合同約定的方式和期限支付款項(xiàng)。如甲方未按約定支付款項(xiàng)，應(yīng)支付逾期付款金額的違約金。在合同中應(yīng)明確付款方式和期限，以及逾期付款的違約金比例。4.爭議解決：在合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。在合同中應(yīng)明確爭議解決的方式和地點(diǎn)。解決辦法：1.對于工期延誤問題，雙方應(yīng)提前溝通并制定合理的工期計(jì)劃，預(yù)留一定的時間緩沖。在發(fā)生工期延誤時，應(yīng)及時協(xié)商并采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整施工計(jì)劃、增加人力物力投入等，以確保工程按時完成。2.對于質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在施工過程中嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作，并進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。在質(zhì)量保證期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即進(jìn)行修復(fù)或更換，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和費(fèi)用。3.對于支付款項(xiàng)問題，甲方應(yīng)按照合同約定的方式和期限及時支付款項(xiàng)。如甲方未按約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款金額的違約金。同時，乙方也應(yīng)按照合同約定提供相應(yīng)的服務(wù)或交付相應(yīng)的工作成果。4.對于爭議解決問題，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。如協(xié)商不成，可以依據(jù)合同中約定的爭議解決方式和地點(diǎn)，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，并按照法院的判決或裁定執(zhí)行。適用場景：以上合同適用于以下場景：1.垃圾處理設(shè)施建設(shè)的項(xiàng)目，需要進(jìn)行環(huán)境保護(hù)工作，包括環(huán)境影響評價、環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工、環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行管理等。2.甲方委