園林景觀施工合同

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁園林景觀施工合同關于園林景觀施工合同的文章由我細心為您整理,盼望這篇園林景觀施工合同合同范本可以幫到大家。

園林景觀施工合同

城市園林景觀是提升城市生態(tài)環(huán)境,構建良好城市文化,創(chuàng)新城市基礎建設的主要工程,對城市化進程有著記錄、呈現、提升的功能。簽訂園林景觀施工合同需要留意什么呢以下是我為大家整理的園林景觀施工合同范文，歡迎參考閱讀。

園林景觀施工合同范文1

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，結合本工程實際狀況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

第一條工程概況

1.工程名稱：工程。

2.工程地點：

3.工作內容：別墅周邊約平方米景觀工程設計及施工，施工內容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。

其次條工期

本工程工期為60天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日(現場具備開工條件)開頭計算工期，非乙方緣由或不行抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。

(一)如遇下列緣由工期順延：

1.未準時簽審施工圖紙和施工組織方案;

2.設計變更;

3.甲方未能按期提交施工場地;

4.連續(xù)4小時遇雨和停水、停電;

5.未按合同規(guī)定時間撥付工程款項;

6.遇不行抗拒因素。

(二)竣工驗收：

1.甲方在收到乙方竣工報告的5日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算;

2.若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式準時間，再次驗收程序同上。

第三條工程合同價款及支付方式

1.經雙方商定本項目設計費為元,本工程暫定造價520000元(詳細單價詳見清單);

2.本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算;

3.結算工程量以現場實際收方量為準。

4.合同簽訂后5日內,甲方支付乙方工程預付款100000元整;

5.工程竣工并驗收合格后15日內，雙方按合同第三條第2、第3款辦理結算,結算后一個月內甲方向乙方付至結算總額的95%,余結算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。

第四條關于設計調整(更改)

本工程涉及設計調整(更改)工程項目，待調整資料完善并經甲方簽審后，工程量及造價按本合同第三條進行增減。

第五條保修期

1.保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算,保修責任按國家有關規(guī)定執(zhí)行。其中植物?；钇谝荒?，工程部分保修期為一年。

2.成活率：植物管護移交時按行規(guī)達到95%的成活率。

第六條雙方的責任

(一)甲方責任：

1.保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電;

2.合同簽定后三日內審定乙方的施工組織方案及施工圖，并以書面形式通知乙方;

3.負責幫助辦理施工的各項進場手續(xù)。

4.負責協調現場各施工單位間的關系;

5.若施工變更應以書面形式通知乙方;

6.按合同規(guī)定時間按時付款。

(二)乙方責任：

1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關規(guī)范組織施工;

2.接受甲方指派監(jiān)理公司的監(jiān)理及甲方現場代表的管理;

3.文明施工，平安生產，確保工程質量，按期完工;

4.負責施工中的成品愛護;

第七條甲、乙雙方現場代表及責任

1.甲方現場代表：甲方代表作為現場簽證代表;

2.乙方現場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表

第八條材料的認定及選購

1.乙方應按設計要求對材料自行選購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可選購。

2.設計材料變更須經甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。

第九條違約責任

(一)甲方違約責任：

1.甲方未履行合同規(guī)定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失;

2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應實行措施補救或削減損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失;

3.甲方超過合同規(guī)定期限驗收或未按合同規(guī)定付款，每超一日，按合同總額的5向乙方支付逾期違約金。

(二)乙方違約責任：

乙方未按合同規(guī)定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的5向甲方支付違約金。

第十條爭議解決方式

在合同履行中，雙方因履行合同發(fā)生爭議，應協商解決。協商無果，雙方商定向施工所在地人民法院起訴。

第十一條本合同經雙方簽字蓋章后生效。

第十二條未盡事宜，雙方協商解決。

第十三條本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

園林景觀施工合同范文2

甲方(發(fā)包方)：(以下簡稱甲方)

乙方(承包方)：(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)，增加雙方責任感，確保工程的順當完工，雙方在公平、自愿、公正、協調全都的基礎上訂立本合同，條款如下：

一、工程概況

工程名稱：工程地點：工程內容：設計施工圖紙所包含的全部內容

二、工程合同價款：本工程合同造價為人民幣元，即人民幣元整。本造價內含兩年養(yǎng)護費用。

三、承包方式：

由乙方設計，采納大包干，即包工、包料、包管理、包質量、包工期等完全總承包。承包范圍和內容：設計施工圖紙范圍內的全部綠化工程(詳見施工圖)。

四、工期

本工程工期為：2022年月日至年月日

綠化工程養(yǎng)護期為：年月日至年月日。

五、工程價款的支付與結算

1、按工程進度每月支付完成產值的______%;

2、新工工程完工后支付工程總造價的驗收合格后______天內一次性付清剩余%的款項;

3、本工程價款不含稅金。

六、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商達成補充協議，所達成的補充協議與本合同具有同等法律效力。

七、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議的，由雙方協商解決，協商不成的，可向人民法院訴訟解決。本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

園林景觀施工合同范文3

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國民法典》、《建筑法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及長沙市有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，保證工程順當進行，依據本工程詳細狀況，經甲、乙雙方友好協商，在雙方自愿以及完全清晰、理解本協議條款的基礎上，簽訂本《xxxxxx期園林景觀工程施工合同》，以共同信守。

一、工程名稱：xxxxxxxxxxx期

二、工程地點：xxxxxxxxxxxx

三、工程內容：園林景觀工程

四、承包范圍：詳見《xxxxxxxx期園林景觀設計方案》及甲方7月25日確認的《xxxxxxxxx期園林景觀工程設計施工圖文件》。

五、承包方式：乙方以包人工、包材料、包機械、包工期、包質量、包平安、包文明施工、包驗收、包資料備案等方式承包。

六、合同價款：

1、本合同價款為人民幣大寫：xxxxxx元整(小寫：￥xxxxxxxxx元)。

2、本合同價款為暫定價，待雙方施工圖預算對審造價確定后，再行補充協議。

3、本合同價款為含稅價，甲方在支付工程款時，乙方應按相應金額開具建安發(fā)票。

七、工期

1、本工程工期為個日歷天。(以甲方開工令為準)。各節(jié)掌握工期以項目部審核的進度方案為準。

2、雙方在確定工期前均以考慮了各種環(huán)境因素對本工程工期的影響，由于乙方緣由造成工期拖延，其罰款天數按逾期第三天起開頭計算，每拖延一天罰款500元。若因土建和不行抗力等緣由影響工程進度,則工期順延。

八、甲乙雙方責任

(一)、甲方責任

(1)，甲方委派xxxxx同志為現場代表，代表甲方監(jiān)督乙方的施工進度、施工質量、平安措施等。對違章作業(yè)提出批判，對情節(jié)嚴峻，影響工程質量、平安等的有權現場制止施工。

(2)開工前做好場區(qū)內開工協調工作，拆除、遷移障礙物，做到三通一平，供應水源、電源等，供應有效施工面。

(3)負責監(jiān)督檢查乙方施工過程中的平安、質量和進度，對工程平安、質量問題有權要求整改或停工。

(4)組織有關專業(yè)人員按國家有關標準和規(guī)定進行竣工驗收，負責對工程協調、設計變更和施工聯系單簽證、組織驗收，辦理竣工結算。

(5)按合同商定支付工程款項。

(二)乙方責任

(1)乙方委派：xxxx為項目經理，聯系電話：xxxxxxxxxxxxx

(2)按甲方審核后的施工設計圖進行施工，保證質量和工期，施工場地做到工完場清，如有違反，甲方保留罰款的權利。

(3)進出種植土方時，必需滿意灌木及喬木生長需要的土層厚度，苗木到場后按設計供應的樹木品種、規(guī)格、土球大小由甲方進行驗收。合格后方能栽植。

(4)全部材料必需有質保書和合格證，經認證許可，并且符合施工圖紙和規(guī)范要求。

(5)乙方應細心組織，做到平安、文明施工，保持場地平整、清潔，強化平安意識，抓好平安生產和杜絕一切事故的發(fā)生。如發(fā)生各種平安事故，由乙方擔當一切責任。

(6)嚴格按國家《建筑工程園林綠化質量檢驗評定標準》進行施工檢驗，合格率應達到100%。若施工過程中管理不善，發(fā)生嚴峻質量問題，一切責任由乙方擔當。

(7)接受甲方對景觀工程的管理，聽從甲方現場代表的管理。

(8)按工期要求保質保量完成各項施工任務，力爭達到好的景觀效果。對軟質景觀在養(yǎng)護期間內發(fā)生苗木死亡的，應進行補栽補種，栽種苗木前必需按設計要求加施底肥、翻土，并保證98%以上的成活率。對硬質景觀在施工中發(fā)生的質量問題，由乙方負責返修至合格。

(9)乙方負責供應全部的技術資料以及竣工資料，包括技術方案、竣工圖、材料清單、產品合格證及其它相關技術資料。

(10)乙方在施工過程中應遵守國家有關環(huán)境愛護的法律、法規(guī)。實行有效措施，愛護好施工現場和周邊地區(qū)的環(huán)境。做好成品的愛護工作至竣工驗收。

(11)乙方對施工和生活所產生的各種生產、生活垃圾和廢棄物應進行妥當處置，防止對環(huán)境造成污染，并嚴格掌握施工噪音。

九、工程質量及進度管理

1、本工程的質量標準是合格。

2、乙方必需嚴格根據經甲方書面確認后的施工圖紙和雙方確認的施工組織設計及國家現行的規(guī)范、規(guī)程和園林工程質量檢驗評定統一標準等有關規(guī)定，細心組織施工，對施工過程中的全部數據必需照實記錄，并準時整理遞交監(jiān)理單位，嚴格把好每道工序的質量關，確保工程質量達到合格。

3、乙方在施工過程中如發(fā)覺設計、苗木、材料、施工等質量問題應準時通知甲方，其處理方法必需經甲方認可。

4、進度：乙方應嚴格根據甲方審核確認的施工方案進行施工，嚴格掌握工程進度及完成時間。甲方對乙方的施工進度進行嚴密監(jiān)控，如發(fā)覺乙方施工進度嚴峻滯后，甲方將提出書面警告，如乙方通過整改后仍不能達到進度要求。甲方有權中止與乙方的合同，乙方在二天內無條件退場，一切責任及經濟損失均由乙方擔當。甲方保留索賠的權利。

十、設計變更

1、施工中甲方有權依據工程需要對原工程設計進行變更，并用書面形式向乙方發(fā)出變更通知。

2、施工中乙方不得擅自對原工程設計進行變更。如有必要乙方提出的變更，必需按甲方規(guī)定的有關程序進行，否則一律不予認可。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方擔當，延誤的工期不予順延。

十一、結算方式

1、本工程完工并經監(jiān)理方、甲方、相關職能部門等驗收合格(按施工圖及驗收清單進行驗收且出具甲方確認的竣工圖)，交接完相關資料并簽字確認后，方能進入結算程序。

2、工程結算價款含施工圖預算對審價、設計變更增減費用及簽證費用。

3、水、電費結算：施工期間水、電費由乙方擔當，結算時按實扣除(水費按自來水公司價格計算，電費按xxx市供電局價格計算)。

4、施工圖以外的設計變更及簽證增減的計價原則：設計變更及簽證內容與施工圖預算清單項目內容相同或相近的按預算清單中的分項單價執(zhí)行;設計變更及簽證內容與施工圖預算清單項目內容不同的由甲乙雙方詢價及定價。

十二、付款方式

(1)本工程無預付款;

(2)乙方將當月實際完成的工程量和本月進度狀況及下月工作方案上報給甲方，甲方將依據實際狀況和相關合同審核無誤后，支付經甲方確認的當月已完成工程量的70%的進度款。其中施工聯系單、設計變更等相關費用，統一在決算時結算。

(3)本項工程施工完畢，經監(jiān)理方、甲方驗收合格，交接完相關資料并辦理完結算后七個工作日內，甲方付至結算價款的95%。

(4)尾款5%留作質保金，保修期一年，一年后無質量問題，甲方在七個工作日內一次性付清，質保金不計利息;

十三、工程驗收

1、乙方應根據工程建設的有關規(guī)定，準時照實整理施工檢查記錄、檢測試驗報告和技術資料，并由甲方進行檢驗和簽證。

2、關鍵部位完工，應組織進行中間驗收。

3、當全部合同工程完工，預備交工驗收前，乙方應整理提交3套竣工資料。

4、當具備交工驗收條件時，乙方應提前三天遞交工程交工驗收報告，通知甲方可以組