2024年度《乳膠漆施工合同樣本范本》

乳膠漆施工合同樣本范本乳膠漆施工合同樣本范本/乳膠漆施工合同樣本范本2024年度《乳膠漆施工合同樣本范本》合同編號：__________鑒于業(yè)主擬對位于【地址】的物業(yè)進行乳膠漆施工，施工方愿意按照業(yè)主的要求進行施工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同：第一章定義與解釋1.1定義“合同”指甲方與乙方就乳膠漆施工所簽訂的合同；“開工日期”指施工方在業(yè)主指定的時間內(nèi)開始施工的日期；“完工日期”指施工方按照合同約定完成全部施工內(nèi)容的日期；“施工范圍”指本合同約定的施工內(nèi)容，包括但不限于墻面、天花板等部位的乳膠漆施工；“合同價格”指施工方為履行本合同所承擔的施工義務而應獲得的報酬。1.2解釋本合同各條款的僅為閱讀方便而設，不影響合同內(nèi)容的解釋；本合同未明確表達的含義，應根據(jù)合同的目的、交易習慣及誠信原則進行解釋；本合同所指的“日”指工作日，不包括法定節(jié)假日及休息日。第二章合同價格與支付2.1合同價格雙方確認，本合同的總價格為人民幣【金額】元（大寫：【大寫金額】元整）。2.2支付方式2.2.1業(yè)主應按照施工進度向施工方支付合同款項；2.2.2施工方應在每個付款節(jié)點前向業(yè)主提交相應的付款申請，并附上相關(guān)施工進度的證明材料；2.2.3業(yè)主應在收到施工方的付款申請后【天數(shù)】日內(nèi)支付相應的合同款項。第三章施工范圍與質(zhì)量3.1施工范圍施工方應根據(jù)本合同的約定，對業(yè)主指定的物業(yè)進行乳膠漆施工。3.2施工質(zhì)量3.2.1施工方應按照國家相關(guān)標準和行業(yè)標準進行施工，確保施工質(zhì)量；3.2.2施工方應保證施工后的墻面、天花板等部位平整、光滑，顏色均勻，無流墜、疙瘩等質(zhì)量問題；3.2.3施工方應提供【年限】年的質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)對施工質(zhì)量問題進行免費維修。第四章施工期限4.1開工日期施工方應根據(jù)業(yè)主的要求，在【日期】開始施工。4.2完工日期施工方應在不影響施工質(zhì)量的前提下，盡快完成施工，確保在【日期】前完工。第五章業(yè)主的權(quán)利與義務5.1業(yè)主的權(quán)利5.1.1業(yè)主有權(quán)要求施工方按照本合同的約定進行施工；5.1.2業(yè)主有權(quán)對施工過程進行監(jiān)督，并提出合理建議；5.1.3業(yè)主有權(quán)要求施工方在質(zhì)保期內(nèi)對施工質(zhì)量問題進行維修。5.2業(yè)主的義務5.2.1業(yè)主應按照本合同的約定向施工方支付合同款項；5.2.2業(yè)主應確保施工方能夠順利進入施工現(xiàn)場進行施工；5.2.3業(yè)主應提供施工所需的電源、水源等基礎設施。第六章施工材料6.1材料提供6.1.1施工方應提供符合國家環(huán)保標準和質(zhì)量要求的乳膠漆材料；6.1.2施工方應在施工前向業(yè)主提供材料的合格證明及檢測報告；6.1.3業(yè)主對施工方提供的材料有異議時，施工方應立即更換業(yè)主滿意的材料。第七章施工安全7.1安全責任7.1.1施工方應嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工安全；7.1.2施工方應對施工人員進行安全教育和培訓，確保施工人員具備安全操作能力；7.1.3業(yè)主應提供安全的施工環(huán)境，并協(xié)助施工方進行必要的安全防護措施。第八章變更與調(diào)整8.1變更范圍8.1.1業(yè)主有權(quán)在施工過程中對施工內(nèi)容提出變更要求；8.1.2施工方應根據(jù)業(yè)主的變更要求進行施工，不得擅自改變施工內(nèi)容；8.1.3變更導致合同價格及施工期限變化的，雙方應另行協(xié)商確定。第九章違約責任9.1違約行為9.1.1任何一方違反本合同的約定，視為違約；9.1.2施工方未按約定時間、質(zhì)量完成施工的，視為違約；9.1.3業(yè)主未按約定時間支付合同款項的，視為違約。9.2違約責任9.2.1施工方違約的，應按合同價格的【百分比】向業(yè)主支付違約金；9.2.2業(yè)主違約的，應按未支付款項的【百分比】向施工方支付違約金；9.2.3因不可抗力導致違約的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除違約責任。第十章爭議解決10.1協(xié)商解決10.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的任何爭議；10.1.2若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決；10.1.3訴訟費用由敗訴方承擔，除非法院另有判決。10.2繼續(xù)履行10.2.1在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行合同的其他條款；10.2.2爭議解決后，雙方應按照解決結(jié)果繼續(xù)履行合同；10.2.3本合同的任何修改或補充均應以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十一章保險11.1保險責任11.1.1施工方應購買施工期間必要的保險，包括但不限于第三方責任保險和意外傷害保險；11.1.2保險的有效期應覆蓋整個施工期間；11.1.3保險費用由施工方承擔，除非雙方另有約定。第十二章知識產(chǎn)權(quán)12.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬12.1.1除非雙方另有約定，施工方對其施工過程中產(chǎn)生的任何知識產(chǎn)權(quán)享有所有權(quán)；12.1.2業(yè)主對施工方施工過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)享有使用權(quán)，但不得用于與合同無關(guān)的任何目的；12.1.3任何一方未經(jīng)對方書面同意，不得將對方的商業(yè)秘密或知識產(chǎn)權(quán)泄露給第三方。第十三章通知與溝通13.1通知方式13.1.1任何一方向?qū)Ψ桨l(fā)出的通知，應以書面形式送達對方指定的地址或；13.1.2通知自送達對方之日起生效；13.1.3雙方應保持有效的溝通，確保信息的及時傳遞。第十四章終止與解除14.1合同終止14.1.1在合同履行期間，如發(fā)生不可抗力等導致合同無法繼續(xù)履行的情況，任何一方有權(quán)終止合同；14.1.2任何一方未履行合同義務，經(jīng)另一方書面通知仍未改正的，另一方有權(quán)終止合同；14.1.3合同終止后，雙方的權(quán)利義務即行終止，但終止前的義務仍需履行。第十五章權(quán)利義務的轉(zhuǎn)讓15.1權(quán)利轉(zhuǎn)讓15.1.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將其在本合同項下的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三方；15.1.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將其在本合同項下的義務轉(zhuǎn)讓給第三方；15.1.3權(quán)利義務的轉(zhuǎn)讓應遵循合同法的相關(guān)規(guī)定。附件附件是本合同的一部分，與