個人土方施工合同協(xié)議書

個人土方施工合同協(xié)議書合同編號：__________個人土方施工合同協(xié)議書根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著公平、公正、誠實、信用的原則，就甲方雇傭乙方進行個人土方施工的相關事宜，達成如下協(xié)議：第一章定義與術語1.1本合同中的“土方施工”是指乙方根據(jù)甲方的要求，進行土地挖掘、運輸、填筑、平整等作業(yè)。1.2本合同中的“工程進度”是指按照合同約定的時間節(jié)點，完成相應的土方施工作業(yè)。1.3本合同中的“工程質(zhì)量”是指乙方按照合同約定的技術要求和標準，完成的土方施工作業(yè)的質(zhì)量。第二章工程范圍與要求2.1乙方向甲方承諾，具備進行本合同項下土方施工的資質(zhì)和能力，并按照甲方的要求，完成相應的土方施工作業(yè)。2.2乙方應按照甲方的要求，完成土方施工的作業(yè)范圍、工程量、工程進度和工程質(zhì)量。2.3乙方應嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、工程技術標準和規(guī)范進行施工，確保施工安全。2.4乙方應承擔因施工引起的所有費用，包括但不限于人工費、材料費、設備租賃費等。第三章合同價格與支付3.1本合同的價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：￥__________元。3.2甲方應按照本合同約定的付款節(jié)點和付款比例，向乙方支付合同價款。3.3乙方應提供正規(guī)發(fā)票，甲方依法予以報銷。第四章工期與工程進度4.1本合同的工期為____個月，自乙方進入施工現(xiàn)場之日起計算。4.2乙方應確保按照甲方的要求，按時完成土方施工的作業(yè)范圍、工程量、工程進度和工程質(zhì)量。4.3乙方如因特殊情況導致無法按照約定的工期完成施工，應提前向甲方提出延期申請，并征得甲方同意。第五章工程質(zhì)量與驗收5.1乙方應保證施工質(zhì)量符合國家及地方相關法律法規(guī)、工程技術標準和規(guī)范的要求。5.2甲方有權對施工過程和施工質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查，并提出整改意見。5.3工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應按照甲方的要求，提供相關資料和配合驗收。5.4驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求，進行整改直至達到驗收標準。第六章違約責任6.1乙方如未按照約定的工期、工程質(zhì)量完成施工，應向甲方支付違約金，違約金為本合同價款的____%。6.2甲方如未按照約定的付款節(jié)點和付款比例支付合同價款，應向乙方支付滯納金，滯納金為本合同價款的____%。6.3雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七章保密條款7.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。7.2保密期限自本合同簽訂之日起計算，至合同履行完畢之日止。7.3違反保密義務的，違約方應承擔相應的法律責任。第八章合同的生效、變更與解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2雙方如需變更或解除本合同，應簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方確認后生效。8.3本合同的解除或終止，不影響雙方因履行本合同所發(fā)生的權利和義務。第九章其他約定9.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.3本合同的簽訂地點為：__________。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年____月____日多方為主導時的，附件條款及說明第三章合同價格與支付（1）施工合同協(xié)議書；（2）乙方資質(zhì)證書及施工許可證；（3）工程進度報告及相關施工資料；（4）工程質(zhì)量檢驗報告；（5）其他甲方要求提供的資料。3.6甲方支付價款后，乙方應向甲方提供正式的發(fā)票。第四章工期與工程進度4.4乙方如因特殊情況無法按照約定的工期完成施工，應提前向甲方提出延期申請，并征得甲方同意。甲方應在收到乙方延期申請后五個工作日內(nèi)予以答復。4.5乙方如未按照約定的工期完成施工，應向甲方支付違約金，違約金為本合同價款的1%。第五章工程質(zhì)量與驗收5.5工程完成后，甲方應組織驗收。乙方應按照甲方的要求，提供相關資料和配合驗收。驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求，進行整改直至達到驗收標準。5.6甲方有權對施工過程和施工質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查，并提出整改意見。乙方應在接到甲方整改意見后五個工作日內(nèi)予以回復并采取相應措施。第六章違約責任6.4乙方如未按照約定的工程質(zhì)量完成施工，甲方有權要求乙方拆除不合格工程，并重新施工。乙方應承擔因拆除不合格工程所發(fā)生的全部費用。6.5甲方如未按照約定的付款節(jié)點和付款比例支付合同價款，乙方有權暫停施工。甲方應在一個工作日內(nèi)支付應付款項，否則乙方有權解除合同。第七章保密條款7.4乙方如違反保密義務，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為本合同價款的2%。第八章合同的生效、變更與解除8.4雙方如需變更或解除本合同，應簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方確認后生效。如雙方未能就變更或解除合同達成一致，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。8.5本合同的解除或終止，不影響雙方因履行本合同所發(fā)生的權利和義務。第九章其他約定9.4甲方應按照法律法規(guī)和乙方資質(zhì)要求，保障乙方的合法權益，包括但不限于按時支付合同價款、提供施工條件等。9.5乙方應遵守國家及地方的相關法律法規(guī)，嚴格按照施工方案和安全規(guī)程進行施工，確保施工安全。9.6當有第三方中介參與本合同時，甲方和乙方應與中介簽訂相應的服務協(xié)議，并明確中介的服務范圍、費用及責任。中介應保證其提供服務的合法性和真實性，如因中介原因導致合同糾紛，甲方和乙方均有權向中介追償。多方為主導時的，附件條款及說明第十章爭議解決10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。10.2訴訟費用由敗訴方承擔。10.3雙方在訴訟過程中，應保證施工工程的順利進行，并承擔因訴訟產(chǎn)生的不必要損失。第十一章合同的轉讓11.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權利義務轉讓給第三方。11.2違反本條規(guī)定的，轉讓無效，并承擔因此給對方造成的損失。第十二章附件12.1本合同附件包括：（1）乙方資質(zhì)證書及施工許可證復印件；（2）工程設計圖紙及相關技術文件；（3）施工方案和安全規(guī)程；（4）其他雙方認為需要