施工補充協(xié)議一百二十二

PAGEPAGE1施工補充協(xié)議一百二十二甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鑒于甲方與乙方已于____年__月__日簽訂《施工合同》（以下簡稱“主合同”），為了進一步明確雙方的權利義務，確保施工項目的順利進行，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就施工過程中的未盡事宜達成如下補充協(xié)議：一、施工范圍及內(nèi)容1.1乙方應按照主合同及本補充協(xié)議的約定，完成施工范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容。1.2乙方在施工過程中應遵守國家及地方相關法律法規(guī)，確保施工質量及安全。二、施工期限2.1乙方應按照主合同約定的工期完成施工任務。2.2如因不可抗力因素導致工期延誤，甲乙雙方應協(xié)商解決，并簽訂書面補充協(xié)議。三、工程變更3.1在施工過程中，如甲方需對施工內(nèi)容進行變更，應提前通知乙方，并與乙方簽訂書面變更協(xié)議。3.2變更協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后，乙方應按照變更后的施工內(nèi)容進行施工。四、工程款支付4.1甲方應按照主合同及本補充協(xié)議的約定，按時支付工程款。4.2乙方應按照實際完成的工程量及主合同約定的計價方式，向甲方申請支付工程款。五、違約責任5.1甲乙雙方應嚴格履行主合同及本補充協(xié)議的約定，如一方違約，應承擔相應的違約責任。5.2違約方應賠償對方因此所造成的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等。六、爭議解決6.1對于履行本補充協(xié)議發(fā)生的爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至工程所在地人民法院訴訟解決。七、其他7.1本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本補充協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，與主合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：____年__月__日請注意，以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況及需求進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性。2024帶目錄帶附件詳細版-施工補充協(xié)議一百二十二目錄一、施工補充協(xié)議概述二、施工范圍及內(nèi)容三、施工期限四、工程變更五、工程款支付六、違約責任七、爭議解決八、其他九、附件一、施工補充協(xié)議概述甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鑒于甲方與乙方已于____年__月__日簽訂《施工合同》（以下簡稱“主合同”），為了進一步明確雙方的權利義務，確保施工項目的順利進行，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就施工過程中的未盡事宜達成如下補充協(xié)議：二、施工范圍及內(nèi)容2.1乙方應按照主合同及本補充協(xié)議的約定，完成施工范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容。2.2乙方在施工過程中應遵守國家及地方相關法律法規(guī)，確保施工質量及安全。三、施工期限3.1乙方應按照主合同約定的工期完成施工任務。3.2如因不可抗力因素導致工期延誤，甲乙雙方應協(xié)商解決，并簽訂書面補充協(xié)議。四、工程變更4.1在施工過程中，如甲方需對施工內(nèi)容進行變更，應提前通知乙方，并與乙方簽訂書面變更協(xié)議。4.2變更協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后，乙方應按照變更后的施工內(nèi)容進行施工。五、工程款支付5.1甲方應按照主合同及本補充協(xié)議的約定，按時支付工程款。5.2乙方應按照實際完成的工程量及主合同約定的計價方式，向甲方申請支付工程款。六、違約責任6.1甲乙雙方應嚴格履行主合同及本補充協(xié)議的約定，如一方違約，應承擔相應的違約責任。6.2違約方應賠償對方因此所造成的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等。七、爭議解決7.1對于履行本補充協(xié)議發(fā)生的爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至工程所在地人民法院訴訟解決。八、其他8.1本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本補充協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，與主合同具有同等法律效力。九、附件（此處為附件內(nèi)容，可根據(jù)實際情況添加）甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：____年__月__日請注意，以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況及需求進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性。附件列表：1.主合同副本2.工程變更協(xié)議3.工程進度報告4.工程質量驗收報告5.工程款支付申請表6.工程款支付憑證7.違約行為通知書8.爭議解決協(xié)議違約行為羅列及認定：1.未能按照約定完成施工任務2.未遵守相關法律法規(guī)，導致施工質量及安全問題3.未按時支付工程款4.未履行變更協(xié)議約定的施工內(nèi)容5.故意提供虛假工程進度報告或質量驗收報告法律名詞及解釋：1.甲方：指委托方，即發(fā)包單位或個人。2.乙方：指承包方，即承擔施工任務的單位或個人。3.主合同：指甲乙雙方簽訂的施工合同。4.補充協(xié)議：指對主合同未盡事宜進行補充的協(xié)議。5.工期：指甲方與乙方約定的完成施工任務的時間。6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。7.違約責任：指一方違反合同約定應承擔的責任。8.爭議解決：指甲乙雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議時的解決方式。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：應及時通知對方，簽訂書面補充協(xié)議，明確新的工期。2.工程變更：應與對方簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、工期及費用。3.工程款支付：確保按照合同約定及時支付工程款，避免違約。4.質量及安全問題：嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保施工質量及安全。5.合同解除：如一方違約，另一方有權解除合同，并要求賠償損失。解決方法：1.對于工期延誤，甲乙雙方應積極溝通，協(xié)商解決，必要時簽訂書面補充協(xié)議。2.對于工程變更，甲乙雙方應簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、工期及費用。3.對于工程款支付，甲乙雙方應按照合同約定履行支付義務，如有違約，應及時協(xié)商解決。4.對于質量及安全問題，乙方應嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保施工質量及安全。5.對于合同解除，甲乙雙方應按照合同約定及法律規(guī)定辦理相關手續(xù)，確保雙方權益。適用場景：1.施