2024年一級建造師之一建工程法規(guī)考試題庫含答案（綜合卷）

2024年一級建造師之一建工程法規(guī)考試題庫第一部分單選題(300題)1、甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）。

A.甲可向法院申請恢復原判決的執(zhí)行

B.甲應向乙住所地法院提起民事訴訟

C.由法院執(zhí)行和解協(xié)議

D.由法院依職權恢復原判決的執(zhí)行

【答案】：A

2、下列人員中，不屬于建筑施工企業(yè)特種作業(yè)人員的是（）。

A.電工

B.架子工

C.鋼筋工

D.起重信號工

【答案】：C

3、關于一級建造師執(zhí)業(yè)范圍的說法，正確的是()。2014

A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程項目負責人，所有項目均為小型工程施工項目的除外

B.注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的建設工程項目竣工驗收或移交項目手續(xù)辦結前，經(jīng)受聘企業(yè)同意的，可以再變更注冊至另一家企業(yè)

C.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，若發(fā)包方與注冊建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的，可以更換施工項目負責人

D.工程所在地省級建設主管部分和有關部門可以根據(jù)本地的實際情況設置跨地區(qū)承攬工程項目置業(yè)準入條件

【答案】：C

4、某總承包單位與分包單位在分包合同中約定，由分包單位自行負責分包工程的安全生產(chǎn)，工程施工中，分包工程發(fā)生了安全事故，則該事故（）。（2014）

A.按約定由分包單位自行承擔全部責任

B.分包單位承擔主要責任，總承包單位承擔次要責任

C.總承包單位承擔全部責任

D.總承包單位與分包單位承擔連帶責任

【答案】：D

5、關于印花稅的說法,正確的是（）。

A.營業(yè)賬簿免納印花稅

B.應納稅額不足5角的,免納印花稅

C.納稅人根據(jù)應納稅憑證的性質,分別按比例稅率或者按件定額計算應納稅額

D.財產(chǎn)所有人將財產(chǎn)贈給政府、社會福利單位、學校所立的書據(jù)應交納印花稅

【答案】：C

6、關于建筑市場行為公布的說法，正確的是()。

A.行政處理決定的被行政復議或者行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告

B.招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的記錄一律不得公開

C.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，無需在公告平臺上予以聲明

D.企業(yè)整改經(jīng)審核確有實效的，可以縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月

【答案】：D

7、甲在乙擁有使用權的土地上設立地役權并辦理了登記，乙將自己的土地使用權讓給丙，關于各方權利的說法，正確的是()。2016

A.甲的地役權因辦理登記而設立

B.乙轉讓土地使用權應經(jīng)甲同意

C.土地所有權人設立地役權不必經(jīng)乙同意

D.甲的地役權對丙具有約束力

【答案】：D

8、下列內容不屬于我國法律規(guī)定的行政處罰方式的是（）。

A.警告

B.罰金

C.沒收非法所得

D.行政拘留

【答案】：B

9、合同當事人違反合同約定后，非違約方有權要求其依照合同約定繼續(xù)履行合同，可以繼續(xù)履行的情形是（）。

A.合同約定的標的物仍有繼續(xù)履行的可能

B.事實上不能履行的非金錢債務

C.履行費用過高的債務

D.債權人在合理期限內未要求履行的

【答案】：A

10、關于建筑活動中發(fā)生的債的說法，正確的是()。

A.對于施工任務，建設單位是債權人，施工企業(yè)是債務人

B.對于建筑材料買賣合同中建筑材料的交付，材料供應商是債權人

C.在施工中產(chǎn)生噪音，擾亂居民，不會有債發(fā)生

D.材料供應商為施工企業(yè)自愿保管財物不會發(fā)生債

【答案】：A

11、乙于2007年8月10日取得一級建造師注冊執(zhí)業(yè)證書，注冊有效期滿后若需繼續(xù)執(zhí)業(yè)，乙最遲應當在（）之前申請延續(xù)注冊。

A.2009年7月10日

B.2009年8月10日

C.2010年7月10日

D.2010年8月10日

【答案】：C

12、關于建筑市場誠信行為公布的說法，錯誤的是()

A.不良行為記錄應當在當?shù)匕l(fā)布，還應當在全國發(fā)布

B.誠信行為信息包括良好行為記錄和不良行為記錄，兩種信息記錄都應當公布

C.省、自治區(qū)和直轄市建設行政主管部門負責審査整改結果，對整改確有實效的，可取消不良行為記錄信息的公布

D.不良行為記錄在地方的公布期限應當與全國公布期限一致

【答案】：C

13、某貸款合同，借款方以一塊林地的承包經(jīng)營權向貸款方做了抵押擔保，但未到縣級林業(yè)主管部門辦理抵押登記，貸款方即撥付了借貸的資金。按照相關法律規(guī)定，該抵押合同（）。

A.在貸款方將資金撥付至借款方賬戶時生效

B.由于事先未獲得林業(yè)主管部門的批準，屬于無效合同

C.自當事人雙方簽字蓋章后即生效

D.借貸雙方辦理完抵押登記手續(xù)后生效

【答案】：B

14、在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈铮斒氯肆碛屑s定的以外，毀損、滅失的風險自()時起由買受人承擔。(2015真題)

A.標的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付貸款

【答案】：B

15、國家標準、行業(yè)標準的制訂一般分為()四個程序。

A.準備、征求意見、修正、送審

B.征求意見、修正、送審、報批

C.準備、專家會審、征求意見、報批

D.準備、征求意見、送審、報批

【答案】：D

16、根據(jù)《最高人民法院關于審理工傷保險行政案件若干問題的規(guī)定》，關于承擔工傷保險責任單位的說法，正確的是（）。2018真題

A.職工與兩個單位建立勞動關系，工傷事故發(fā)生時，該兩個單位共同為承擔工傷保險責任的單位

B.勞務派遣單位派遣的職工在用工單位工作期間因工傷亡的，用工單位為承擔工傷保險責任的單位

C.單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，職工為之工作的單位為承擔工傷保險責任的單位

D.個人掛靠其他單位對外經(jīng)營，其聘用人員因工傷亡的，被掛靠單位為承擔工傷保險責任的單位

【答案】：D

17、簽訂倉儲合同后。倉儲物出現(xiàn)變質或者其他損壞的，危及其他倉儲物的安全時，保管人應當（）

A.及時通知上級領導并做出處置方案

B.自行處理倉儲物

C.催告存貨人或者倉單持有人作出必要的處置

D.轉移倉儲物，并加收費用

【答案】：C

18、根據(jù)《建設工程質量管理條例》,在某項目建設中,勘察單位未按照工程建設強制性標準進行勘察,可處以（）罰款。

A.19萬

B.39萬

C.52方

D.60萬

【答案】：A

19、關于一級建造師執(zhí)業(yè)范圍的說法，正確的是()。

A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，項目均為小型工程施工項目的除外

B.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經(jīng)受聘企業(yè)同意，可以變更注冊另一企業(yè)

C.發(fā)包人與注冊建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的，辦理書面交接手續(xù)后可以更換施工項目負責人

D.因非承包人原因致使工程項目停工超過120日，注冊建造師可同時擔任另一工程施工項目負責人

【答案】：C

20、關于民事訴訟正確的說法，正確的是（）。（2014）

A.在民事訴訟中，書證可以只提交復印件

B.凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務出庭作證

C.未經(jīng)過當事人同意私自錄制的談話資料不能作為證據(jù)使用

D.當事人對鑒定結論有異議，鑒定人可以書面答復而不必出庭作證

【答案】：B

21、關于施工企業(yè)違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是()。

A.允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的，沒收違法所得并處罰款和吊銷營業(yè)資質

B.超越本單位資質等級承接工程的，責令停止違法行為并降低資質等級

C.將承包的工程轉包的，責令改正并沒收違法所得，責令停業(yè)整頓

D.未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處罰款；有違法所得，沒收違法所得

【答案】：D

22、某住宅樓建設過程中，考慮到工程安全，施工單位編制了高大模板工程專項施工方案，該方案還須專家進行論證、審查，則方案論證、審查工作由（）來組織。

A.建設單位

B.建設行政主管部門

C.施工單位

D.監(jiān)理單位

【答案】：C

23、對于工程質量的監(jiān)督管理，我國實行（）統(tǒng)一監(jiān)督管理。

A.國務院

B.國務院國家發(fā)改委

C.國務院建設行政主管部門

D.國務院質量技術監(jiān)督部門

【答案】：C

24、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》,建設行政主管部門在審核發(fā)放施工許可證時,需審查的內容是（）。

A.建設工程規(guī)劃許可證

B.建設用地規(guī)劃許可證

C.施工組織設計

D.安全施工措施

【答案】：D

25、甲施工企業(yè)與乙水泥廠簽訂水泥供應合同，在約定的履行日期屆滿時，水泥廠未能按時供應水泥。由于甲施工企業(yè)沒有采取適當措施尋找貨源，致使損失擴大。對于擴大的損失應該由()。

A.乙水泥廠承擔

B.雙方連帶責任

C.雙方按比例承擔

D.甲施工企業(yè)承擔

【答案】：D

26、甲乙雙方簽訂合同時，丙方向甲方提供合同擔保。履行過程中，甲乙雙方通過協(xié)商對合同作了重要變更，但甲方未將變更事項通知丙方。合同部分履行后，甲方的嚴重違約行為導致與乙方解除合同。則對變更事項中損失部分的處理原則是由于（）。

A.甲方未將變更事項通知丙方，損失由甲乙雙方承擔

B.甲方未將變更事項通知丙方，丙方賠償該部分損失的一半

C.丙方提供了合同擔保，應承擔全部賠償責任

D.甲方未將變更事項據(jù)知丙方，丙方對該部分損失不承擔保證責任

【答案】：D

27、根據(jù)《企業(yè)所得稅法》，下列企業(yè)中屬于非居民企業(yè)的是()。

A.在北京市工商局登記注冊的企業(yè)

B.在美國注冊但實際管理機構在上海的外資獨資企業(yè)

C.在美國注冊的企業(yè)設在上海的辦事處

D.在北京市工商局注冊但在非洲開展工程承包的企業(yè)

【答案】：C

28、甲省人民政府作出了批準該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復。其后，乙市規(guī)劃建設局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟。下列說法中，正確的是()。

A.住戶不得對乙市規(guī)劃建設局授予拆遷許可證的行為提起訴訟

B.住戶對甲省人民政府征用土地的批復不服，應當先申請復議再提起訴訟

C.住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟

D.住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設局授予丙拆遷許可證的行為

【答案】：C

29、張氏兄弟兩達成協(xié)議，約定雙方如就父親遺產(chǎn)發(fā)生爭議，則提交北京仲裁委員會進行裁決。后雙方在父親的遺產(chǎn)分配問題上無法協(xié)商一致，現(xiàn)問雙方解決爭議可行的法律途徑是（）。

A.只能向有管轄權的人民法院起訴

B.只能申請北京仲裁委員會仲裁

C.既可向有管轄權的法院起訴，也可以申請仲裁

D.只能申請雙方或一方住所地仲裁委員會仲裁

【答案】：A

30、《固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定，工程（）應當及時清運工程施工過程中產(chǎn)生的固體廢物，并按照環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門的規(guī)定進行利用或者處置。

A.建設單位

B.監(jiān)理單位

C.施工單位

D.設計單位

【答案】：C

31、甲供貨單位與乙采購單位于2005年3月1日訂立水泥供應合同。約定水泥價格為每噸370元，2006年5月1日交貨，逾期交貨1個月的違約金為每噸10元。甲實際交貨為2006年6月1日。2006年5月1日水泥市場價格為每噸380元，2006年6月11日水泥市場價格為每噸390元，則乙最終應付總款為每噸（）元。

A.360

B.370

C.380

D.390

【答案】：A

32、由于建筑材料價格上漲導致承包人索賠，根據(jù)計價方式的不同，對于該索賠不予支持的是（）。

A.可調價

B.成本加酬金

C.固定價

D.總價

【答案】：C

33、在城市規(guī)劃區(qū)內以劃撥方式提供國有土地使用權的建設工程，建設單位在辦理用地批準手續(xù)前，必須先取得該工程的()。

A.施工許可證

B.建設工程規(guī)劃許可證

C.質量安全報建手續(xù)

D.建設用地規(guī)劃許可證

【答案】：D

34、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，設計文件中注明的工程合理使用年限應從()之日起算。

A.施工許可證辦理

B.缺陷責任期結束

C.工程竣工驗收合格

D.質保期結束

【答案】：C

35、某建筑施工企業(yè)在申領安全生產(chǎn)許可證過程中被發(fā)現(xiàn)使用虛假材料，則按照《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，其可能受到的最嚴厲處罰是()。

A.1年內不得申請安全生產(chǎn)許可證

B.3年內不得申請安全生產(chǎn)許可證

C.吊銷安全生產(chǎn)許可證

D.追究刑事責任

【答案】：A

36、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，不屬于施工總承包單位應承擔的生產(chǎn)責任的是()。2017

A.統(tǒng)一組織編制建設工程生產(chǎn)安全事故

B.負責向有關部門上報施工生產(chǎn)安全事故

C.自行完成建設工程主體結構的施工

D.施工總承包單位與分包單位間約定責任與法定責任相抵觸時，以約定責任為準

【答案】：D

37、某工程是被列入城建檔案館(室)接收范圍的工程，該工程的檔案應當（）向城建檔案館(室)移交一套符合規(guī)定的工程檔案。

A.監(jiān)理單位

B.總承包單位

C.建設單位

D.各參與單位

【答案】：C

38、根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，因保修人未及時履行保修義務，導致建筑物損毀或者造成人身、財產(chǎn)損害的，()應當承擔賠償責任。

A.保修人

B.建筑物所有人

C.發(fā)包人

D.保修人與過錯方

【答案】：A

39、根據(jù)《民事訴訟法》，申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間()。

A.6個月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C

40、根據(jù)《民法典》，下列合同為無效合同的是()。

A.供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同

B.某開發(fā)商與施工企業(yè)訂立的施工合同未按規(guī)定備案

C.建設單位要求某總承包商帶資承包的合同

D.村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同

【答案】：D

41、限制民事行為能力人訂立的合同在以下（）種情況下是無效的。

A.可以不經(jīng)過法定代理人追認

B.純獲利益的合同，如贈與合同

C.與其年齡、智力、精神健康狀況相適應而訂立的合同

D.經(jīng)法定代理人追認

【答案】：A

42、某發(fā)包人負責材料采購，欠供應商100萬元。在工程實施過程中，為了籌措資金又將工程抵押給銀行。工程竣工后，施工單位經(jīng)多次催促，發(fā)包人始終無法支付結算價款，最后不得不向法院申請拍賣該工程。供應商和銀行隨后向法院起訴。在拍賣完成后，最先受償?shù)膽牵ǎ?/p>

A.甲材料供應商

B.施工單位

C.銀行

D.按生效判決先后確定

【答案】：B

43、下列有關行政復議的特點，說法錯誤的是()。

A.有權提出行政復議的主體，必須是認為行政機關行使職權的行為侵犯其合法權益的公民、法人和其他組織

B.當事人提出行政復議，必須是在行政機關已經(jīng)做出行政決定之后

C.當事人只能按照法律規(guī)定向有行政復議權的行政機關申請復議

D.行政復議以口頭審理為主，以不調解為原則

【答案】：D

44、某甲委托某乙去采購劣質鋼材用于工程建設，則對于這種代理行為，說法正確的是（）。

A.該委托代理行為合法

B.該代理行為的后果應由被代理人承擔

C.該代理行為的后果應由代理人承擔

D.該代理行為的后果應由代理人與被代理人共同承擔連帶責任

【答案】：D

45、關于工程建設中民事責任承擔的說法，正確的是()。2017

A.發(fā)包人按照“折價返還”的規(guī)則支付工程價款應當按照當?shù)厥袌鰞r格

B.承擔民事責任的方式多樣，可以單獨適用，也可以合并適用

C.施工合同中承擔民事責任是行政處罰的前提

D.罰款是民事責任的承擔方式之一

【答案】：B

46、國有建設用地使用者依法對土地享有的權利不包括()。（2012）

A.占有權

B.使用權

C.收益權

D.所有權

【答案】：D

47、各級人民法院院長對本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)確有錯誤，認為需要再審的，應當提交（）討論決定。

A.上級法院院長

B.審判委員會

C.首席仲裁員

D.高級法院審判委員會

【答案】：B

48、某債務合同，2003年3月31日到期，債務人沒有按期償還債務，在2005年9月30日權利人因違法事件被判刑2年，在此期間權利人對自己的權利無法請求保護，訴訟時效還有（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：B

49、（2019年真題）根據(jù)《仲裁法》,關于仲裁裁決撤銷的說法,正確的是（）。

A.違約金的計算不符合合同約定,當事人可以申請撤銷仲裁裁決

B.當事人需要申請撤銷仲裁裁決時,可以向財產(chǎn)所在地的中級人民法院申請

C.仲裁裁決被撤銷后,當事人可以根據(jù)雙方重新達成的仲裁協(xié)議申請仲裁,不可以向人民法院起訴

D.仲裁的程序違反法定程序,當事人可以申請撤銷仲裁裁決

【答案】：D

50、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，下列施工企業(yè)的行為中，屬于工程安全不良行為認定標準的是（）。2018真題

A.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的

B.在施工中偷工減料的

C.使用未經(jīng)驗收的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的

D.拖延履行保修義務的

【答案】：C

51、某工程項目于2011年2月1日領取了施工許可證，由于工程不能按期開工，建設單位向發(fā)證機關申請延期。則下列說法正確的是（）。

A.只能申請1次，2011年5月1日前必須開工

B.只能申請1次，2011年8月1日前必須開工

C.最多可以申請2次，但2011年8月1日前必須開工

D.最多可以申請2次，但2011年11月1日前必須開工

【答案】：D

52、作為解決糾紛的方式，下列涉及仲裁與和解的關系中表述錯誤的是（）。

A.和解是當事人進行仲裁前的必經(jīng)程序

B.當事人申請仲裁后，可以自行和解

C.當事人達成和解協(xié)議，撤回仲裁申請后反悔的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議申請仲裁

D.當事人達成和解協(xié)議的，可以請求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請

【答案】：A

53、某施工企業(yè)與預制構件廠簽訂了預制構件加工合同,構件加工過程中施工企業(yè)要求變更構件設計,對方同意變更。但加工構件超過60%時,該施工企業(yè)提出解除合同。關于該施工企業(yè)權利的說法,正確的是（）。

A.可隨時解除合同

B.享有留置權

C.不得單方變更設計

D.可請求法院撤銷合同

【答案】：A

54、甲公司投標承包了一棟高檔寫字樓工程的施工總承包業(yè)務，經(jīng)業(yè)主方認可將其中的專業(yè)工程分包給了具有相應資質等級的乙公司，工程施工中因乙分包的工程發(fā)生了質量事故給業(yè)主造成了10萬元的損失而產(chǎn)生了賠償責任。對此，正確的處理方式應當是（）。

A.業(yè)主方只能要求乙賠償

B.如果業(yè)主方要求甲賠償，甲可以乙是業(yè)主認可的分包商為由而拒絕

C.甲不能拒絕業(yè)主方的10萬元賠償要求，但賠償后可按分包合同的約定向乙追賠

D.乙可以拒絕甲的追賠要求

【答案】：C

55、在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起（）個月內向發(fā)證機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

56、施工單位在工程施工中必須進行見證取樣和送檢的是()。

A.混凝土中使用的摻加劑

B.鋼筋及連接接頭試件

C.用于分隔墻的混凝土小型砌塊

D.屋面防水材料

【答案】：D

57、偽造、擅自制造他人注冊商標標識，情節(jié)特別嚴重的，應判處（）有期徒刑并處罰金。

A.3年以下

B.3年以上5年以下

C.3年以上7年以下

D.5年以上8年以下

【答案】：C

58、（2020年真題）關于代理的說法，正確的是（）。

A.代理人實施代理行為時有獨立進行意思表示的權利

B.代理人知道代理事項違法仍然實施代理行為，其代理行為后果由被代理人承擔

C.代理人完全履行職責造成被代理人損害的，代理人對該代理行為承擔民事責任

D.代理人可以對被代理人的任何民事法律行為進行代理

【答案】：A

59、施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安機關消防機構作出的停止施工處罰決定的，將自()責強制執(zhí)行。（2013）

A.公安機關

B.作出決定的公安機關消防機構

C.人民法院

D.建設行政主管部門

【答案】：B

60、我國《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設工程發(fā)包單位不得迫使承包方以（）。

A.低于市場的價格競標，不得任意壓縮合理工期

B.低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期

C.低于預算的價格競標，不得降低工程質量

D.低于標底的價格競標，不得降低工程質量

【答案】：B

61、某工程項目總承包單位按照合同約定將鋼結構部分分包給甲公司，甲公司將鋼結構的噴涂部分以較低的價格交由一家專業(yè)公司乙施工?？⒐ず蟀l(fā)現(xiàn)鋼結構噴涂部分存在質量問題，經(jīng)乙修復后合格，乙請求甲支付工程款未果而訴至法院。針對上例下列說法錯誤的是（）。

A.甲乙之間的合同是違法分包合同

B.乙承擔修復費用后參照甲乙合同約定支付工程款

C.甲承擔修復費用后參照甲乙合同約定支付工程款

D.人民法院可以收繳甲的違法所得

【答案】：B

62、關于安全教育培訓的說法，不正確的有()。

A.施工單位“安管人員”包括企業(yè)負責人、項目負責人、專職安全員

B.建筑架子工、電工、鋼筋工、建筑起重信號司索工等屬于特種作業(yè)人員

C.進入新崗位或者新施工現(xiàn)場前，應對人員開展安全教育培訓

D.采用新技術、新工藝、新設備、新材料前，應對人員開展安全教育培訓

【答案】：B

63、下列關于中標人的確定的說法，正確的是（）。

A.招標人應當自收到評標報告之日起5日內公示中標候選人

B.評標委員會可以向招標人推薦中標候選人以確定中標人，也可以直接確定中標人

C.中標人若不能按要求提交履約保證金，視為放棄中標，招標人應向其退還投標保證金

D.對有業(yè)績信譽條件的項目，在投標報名或開標時提供的作為資格條件或業(yè)績信譽情況，應一并公示

【答案】：D

64、建設單位因施工單位在履行施工合同中存在違約行為對其提起訴訟，并準備申請對工程進行質量鑒定，則鑒定申請應在()提出。

A.開庭審理前

B.法庭辯論前

C.法院判決前

D.舉證期限內

【答案】：D

65、某擴建工程竣工后，建設單位于1月15日未經(jīng)檢驗而使用該工程，1月20日承包人提交了竣工驗收報告，1月25日建設單位組織驗收，1月30日工程竣工驗收合格，則該工程實際竣工日期為()。

A.1月15日

B.1月20日

C.1月25日

D.1月30日

【答案】：A

66、某建設工程總承包商與分包商在分包合同中約定了有效的仲裁條款。合同履行期間，.總承包商以分包商不具備資質為由向人民法院起訴要求確認該分包合同無效。根據(jù)國相關法律規(guī)定，人民法院()。

A.應當受理，確認合同有效后駁回起訴

B.不予受理；

C.應當受理，確認合同有效后移送仲裁委員會

D.應當先審查合同效力，確認合詞無效后受理

【答案】：B

67、當事人對合同變更的內容約定不明確的，（）。

A.按國家標準變更

B.可以協(xié)議補充

C.由權利方確定

D.推定為未變更

【答案】：D

68、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設單位的安全責任不包括（）。

A.對拆除工程進行備案

B.提供施工現(xiàn)場的地下管線資料

C.向建設行政主管部門提供安全施工措施資料

D.審查施工組織設計是否符合工程建設強制性標準

【答案】：D

69、乙于2007年8月10日取得一級建造師注冊執(zhí)業(yè)證書，注冊有效期滿后若需繼續(xù)執(zhí)業(yè)，乙最遲應當在（）之前申請延續(xù)注冊。

A.2009年7月10日

B.2009年8月10日

C.2010年7月10日

D.2010年8月10日

【答案】：C

70、對于危險性較大的深基坑支護與降水分部工程施工，須嚴格按施工程序進行，下列做法中正確的是()。

A.施工單位在施工組織設計編制安全技術措施即可

B.施工方案中應附具安全驗算結果

C.施工方案應經(jīng)施工單位項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師簽字后實施

D.施工方案應經(jīng)監(jiān)理單位組織專家論證方可實施

【答案】：B

71、在文物保護單位的保護范圍之外，劃定的為保護文物單位的安全、環(huán)境、歷史風貌對建設項目加以限制的區(qū)域，稱為（）。

A.建設控制地帶

B.文物保護區(qū)

C.城市紫線

D.城市黃線

【答案】：A

72、關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。

A.檢測報告應當由工程質量檢測機構法定代表人簽署

B.工程質量檢測報告經(jīng)建設單位或者工程監(jiān)理單位確認后，由施工企業(yè)歸檔

C.檢測機構是具有獨立法人資格的非營利性中介機構

D.工程質量檢測機構不得與建設單位有隸屬關系

【答案】：B

73、根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，()應當參與建設工程質量事故分析，并對因設計造成的質量事故，提出相應的技術處理方案。

A.建設單位

B.設計單位

C.監(jiān)理單位

D.施工單位

【答案】：B

74、按照《勞動合同法》及相關法規(guī)的規(guī)定，下列關于勞動者可以單方解除勞動合同的表述中，正確的是（）。

A.勞動者提前7天以書面形式通知用人單位，可解除勞動合同

B.勞動者試用期內提前15天通知用人單位，可解除勞動合同

C.勞動者被非法限制人身自由強迫勞動的，無需告知用人單位可立即解除勞動合同

D.勞動者不滿意用人單位的嚴格管理，可隨時解除勞動合同

【答案】：C

75、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合（）標準。

A.工程建設強制性

B.監(jiān)理單位制定性

C.工程建設推薦性

D.工程建設行業(yè)

【答案】：A

76、某建設工程總承包商與分包商在分包合同中約定了有效的仲裁條款。合同履行期間總承包商以分包商不具備資質為由向人民法院起訴，要求確認該分包合同無效。根據(jù)我國相關法律規(guī)定，人民法院（）。

A.應當受理，確認合同有效后駁回起訴

B.不予受理

C.應當受理，確認合同有效后移送仲裁委員會

D.應當先審查合效力，確認合同無效后受理

【答案】：B

77、某高速公路項目進行招標，開標后允許()。

A.評標委員會要求投標人以書面形式澄清含義不明確的內容

B.投標人再增加優(yōu)惠條件

C.投標人撤銷投標文件

D.招標人更改招標文件中說明的評標定標辦法

【答案】：A

78、《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質條件的分包單位；但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)()認可。

A.監(jiān)理單位

B.建設單位

C.設計單位

D.工程所在地人民政府建設行政主管部門

【答案】：B

79、某大學需要重建一個獨立的實驗室，建筑面積280平方米,投資額30萬元；根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設部《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，在開工前某大學()。

A.向學校住所地的縣級以上建設行政主管部門申請施工許可證

B.向實驗室建設地的縣級以上建設行政主管部門申請施工許可證

C.向有關部門申請開工報告即可

D.不需要辦理施工許可證

【答案】：D

80、按照《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》規(guī)定的企業(yè)負責人帶班檢查制度，建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的()，項目負責人每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的()。

A.10%，70%

B.15%，70%

C.20%，80%

D.25%，80%

【答案】：D

81、某建筑節(jié)能工程的隱蔽工程施工完畢后，應由()主持驗收。

A.項目經(jīng)理

B.項目技術負責人

C.監(jiān)理工程師

D.建設單位駐工地代表

【答案】：C

82、關于勞務派遣的說法，正確的是()。

A.所有被派遣的勞動者應當實行相同的勞動報酬

B.勞務派遣單位應當取得相應的行政許可

C.勞務派遣用工是建筑行業(yè)的主要用工模式

D.用工單位的主要工作都可以由被派遣的勞動者承擔

【答案】：B

83、下列情形中，發(fā)承包雙方可以采用總價方式確定合同價款的是()。

A.緊急搶險工程

B.實行工程量清單計價的建筑工程

C.建設規(guī)模較小的工程

D.技術特別復雜的工程

【答案】：C

84、某用人單位招聘一名員工，由于工作疏忽一直未與其簽訂勞動合同。一年后，用人單位決定辭退該員工，在用人單位應承擔的法律后果中錯誤的是（）。

A.可提前30日書面通知，并額外支付一個月工資后解除勞動關系

B.如果該員工被追究刑事責任，用人單位可以解除勞動合同

C.應視為用人單位已與該員工訂立無固定期限勞動合同

D.用人單位應自滿一個月后按每月兩倍的工資向該員工支付

【答案】：A

85、下列合同當事人中，不能行使合同撤銷權的是()。

A.訂立合同時顯失公平的受害方

B.以欺詐、脅迫手段使對方在違背真實意思的情況下訂立合同的加害方

C.乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立合同的受害方

D.因重大誤解訂立合同的當事人

【答案】：B

86、下列各項，不屬于建設工程法律責任構成要件的是（）。

A.有損害事實發(fā)生

B.違反職業(yè)道德規(guī)范

C.存在違法或損害行為

D.違法行為與損害事實有因果關系

【答案】：B

87、下列事故中，不屬于較大事故的是（）。

A.造成3人以上10人以下死亡的事故

B.造成10人以上50人以下重傷的事故

C.造成5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故

D.造成1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故

【答案】：C

88、關于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是()。

A.國家對環(huán)境噪聲污染嚴重的落后設備實行淘汰制度

B.土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝

C.打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工

D.在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，禁止夜間進行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。

【答案】：A

89、發(fā)生下列（）情形的，安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關應當暫扣或吊銷企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證。

A.主管部門發(fā)現(xiàn)企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件的

B.超越法定職權頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

C.違反法定程序頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

D.工作人員濫用職權、玩忽職守頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

【答案】：A

90、根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，不屬于施工招標文件內容的是（）。

A.投標人須知

B.技術條款

C.施工組織設計

D.合同主要條款

【答案】：C

91、某施工單位由于工期緊張，對需要使用的安全防護用具、機械設備未經(jīng)檢查即投入使用，但情節(jié)并不嚴重。對此，施工單位可能受到的處罰是（）。

A.責令整改

B.責令停業(yè)整頓

C.降低資質

D.追究刑事責任

【答案】：A

92、根據(jù)不同的分類標準,建設工程施合同屬于（）

A.有名合同、雙務合同、有償合同

B.有名合同、雙務合同、不要式合同

C.無名合同、單務合同、要式合同

D.有名合同、單務合同、要式合同

【答案】：A

93、根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，必須持特種作業(yè)操作證書上崗的人員是()。2014

A.項目經(jīng)理

B.兼職安全員

C.建筑架子工

D.BIM系統(tǒng)操作員

【答案】：C

94、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，關于施工企業(yè)不良行為記錄的說法，正確的是()。2017

A.超越本單位資質承攬工程的行為屬于承攬業(yè)務不良行為

B.工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保證書的行為屬于工程安全不良行為

C.委托不具有相應資質的單位承擔施工現(xiàn)場拆卸施工起重機械的行為屬于資質不良行為

D.將承包的工程轉包或違法分包的行為屬于承攬業(yè)務不良行為

【答案】：D

95、工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)工程設計不符合建筑工程質量標準或者合同約定的質量要求的，應當()。

A.要求施工單位改正

B.要求設計單位改正

C.報告建設單位要求設計單位改正

D.報告住房城鄉(xiāng)建設主管部門要求設計單位改正

【答案】：C

96、根據(jù)《民事訴訟法》及司法解釋，因建設工程施工合同糾紛提起訴訟的管轄法院為()。

A.被告所在地法院

B.原告所在地法院

C.合同簽訂地法院

D.工程所在地法院

【答案】：D

97、關于確定中標人的說法，正確的是()。

A.中標人應當是能夠最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項綜合評價標準，且經(jīng)評審的投標價格最低

B.國有資金占控股或主導地位的依法必須招標的項目，應當確定排名第一的中標候選人為中標人

C.第一中標候選人因不可抗力不履行合同的，招標人必須重新招標

D.第一中標候選人財務狀況有較大變化，可能影響履約能力的，招標人可以在發(fā)出中標通知書后審查確認

【答案】：B

98、民事法律責任分為違約責任和()。

A.侵權責任

B.財產(chǎn)責任

C.行政責任

D.刑事責任

【答案】：A

99、法定代理是基于（）的代理。

A.法律直接產(chǎn)生

B.行為人合法權益而設立的一種代理形式

C.就是建立在這種人身信任的基礎上

D.法律的規(guī)定而產(chǎn)生

【答案】：D

100、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，出租的機械設備應當有產(chǎn)品合格證、自檢合格證明和()。2014

A.生產(chǎn)企業(yè)資質證明

B.生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)照

C.生產(chǎn)許可證

D.第三方檢測合格證明

【答案】：D

101、某施工企業(yè)因拖欠分包工程款，終審敗訴后拒不履行生效判決，被法院納入失信被執(zhí)行人名單，并發(fā)布限制高消費令。就該限制消費措施，說法正確的是()。

A.僅施工企業(yè)及法定代表人受到限制，其他人員不受限制

B.施工企業(yè)為完成工程項目必需的采購活動不受限制

C.施工企業(yè)為承攬工程項目，在酒店宴請客戶不受限制

D.施工企業(yè)租賃高檔寫字樓用于辦公不受限制

【答案】：B

102、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責任公司股東會的職權不包括（）。

A.決定公司的經(jīng)菅計劃和投資方案

B.審議批準公司的年度財務預算報告

C.對公司增加或減少注冊資本作出決議

D.修改公司章程

【答案】：A

103、根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的企事業(yè)單位在拆除或者（）環(huán)境噪聲污染防治設施時，必須事先經(jīng)所在地的縣級以上地方政府環(huán)境保護行政主管部門批準。

A.維修

B.檢測

C.閑置

D.使用

【答案】：C

104、根據(jù)《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規(guī)定》,對建筑工程安全防護、文明施工措施費用的使用負總責的單位是()。

A.監(jiān)理單位

B.建設單位

C.總承包單位

D.分包單位

【答案】：C

105、關于建筑市場誠信行為的公布，下列說法正確的是（）。

A.對于不良行為記錄，可根據(jù)其行為內容和程度決定在當?shù)毓歼€是在全國公布

B.全國公布期限比地方確定的公布期限要長

C.司法部門關于建筑市場各方主體不良行為記錄的信息，各級建設相關部門無需再統(tǒng)一公布

D.通過銀行部門獲取的建筑市場主體不良行為記錄的信息，建設行政主管部門也應在本地區(qū)統(tǒng)一公布

【答案】：D

106、下列合同訂立的原則中，屬于民事法律關系區(qū)別于行政法律關系、刑事法律關系特有原則的是（）。

A.平等原則

B.自愿原則

C.公平原則

D.誠實信用原則

【答案】：B

107、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設單位在申領施工許可證之前，應當按照有關規(guī)定辦理()

A.開工報告手續(xù)

B.監(jiān)理單位的委托手續(xù)

C.保證安全施工措施的審批手續(xù)

D.工程質量監(jiān)督手續(xù)

【答案】：D

108、甲方與乙方簽訂一項工程承攬合同并約定仲裁機構，后在合同履行期間產(chǎn)生糾紛，雙方按照約定進行了仲裁，乙方不服仲裁判決，根據(jù)《仲裁法》規(guī)定，乙方可以向（）的中級人民法院提出撤銷仲裁裁決的申請。

A.仲裁委員會所在地

B.合同簽訂地

C.乙方所在地

D.建設工程所在地

【答案】：A

109、根據(jù)《個業(yè)所得稅法》,下列收入中應該征收企業(yè)所得稅的是（）。

A.股息、紅利等權益性投資收益

B.依法收取并納入財政管理的政府性基金

C.依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)收費

D.財政撥款

【答案】：A

110、某市A區(qū)的建設單位將其位于本市B區(qū)的辦公樓發(fā)包給本市C區(qū)的施工企業(yè)，雙方在本市D區(qū)簽訂的施工合同，合同中未約定糾紛管轄地。后因工程質量問題產(chǎn)生糾紛，則建設單位可能向該市（）人民法院提起訴訟。

A.A區(qū)

B.B區(qū)

C.C區(qū)

D.D區(qū)

【答案】：B

111、關于勞動仲裁與民商事仲裁的說法，不正確的有()。

A.勞動仲裁與民商事仲裁是兩種不同的仲裁

B.勞動仲裁解決勞動爭議，民商事仲裁解決財產(chǎn)糾紛、合同糾紛

C.勞動仲裁與民商事仲裁均需要約定仲裁委員會

D.勞動仲裁無需仲裁協(xié)議

【答案】：C

112、根據(jù)《民事訴訟法》，當事人申請司法確認調解協(xié)議，由雙方當事人依法共同向()基層人民法院提出。

A.當事人住所地

B.調解協(xié)議履行地

C.調解組織所在地

D.調解協(xié)議簽訂地

【答案】：C

113、關于開標的說法，正確的是()。

A.投標文件經(jīng)確定無誤后，由招標監(jiān)管部門人員當眾拆封

B.開標時只能由投標人或其推選的代表檢查投標文件的密封情況

C.開標過程應當及時向社會公布

D.開標地點應當為招標文件中預先確定的地點

【答案】：D

114、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于勘察設計單位質量責任和義務的說法，錯誤的是()。

A.從事勘察、設計業(yè)務的單位應當依法取得相應等級的資質證書

B.勘察單位提供的地質、測量、水文等勘察成果必須真實、準確

C.設計單位應當根據(jù)勘察成果文件進行建設工程設計

D.勘察、設計單位不得分包所承攬的工程

【答案】：D

115、公用事業(yè)建設項目勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，當單項合同估算價最低達到（）萬元人民幣以上時，根據(jù)相關規(guī)定，該項目就必須招標。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：A

116、建筑施工企業(yè)隱瞞或者提供虛假材料類申請安全生產(chǎn)許可證的，應給予警告，并在()年內不得申請安全生產(chǎn)許可證（2013）

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：B

117、（2020年真題）下列法律責任的承擔方式中，屬于行政處分的是（）。

A.降級

B.罰款

C.責令停產(chǎn)停業(yè)

D.取消投標資格

【答案】：A

118、某大型工程建設項目，建設單位依法委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，建設單位與監(jiān)理單位之間的法律關系是（）。

A.民事法律關系

B.行政法律關系

C.勞動法律關系

D.經(jīng)濟法律關系

【答案】：A

119、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，因生產(chǎn)安全事故受到損害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，依照有關民事法律尚有獲得賠償?shù)臋嗬模袡嘞颍ǎ┨岢鲑r償要求。

A.上級主管部門

B.本級人民政府

C.本單位

D.監(jiān)理單位

【答案】：C

120、建筑業(yè)企業(yè)資質證書的有效期和每次的有效延續(xù)期均為()年。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B

121、在歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護范圍內，禁止（）。

A.修建加油站

B.影視攝制或大型群眾活動

C.修建停車場

D.拆除歷史建筑以外的建筑

【答案】：A

122、關于建筑活動中發(fā)生的債的說法，正確的是()。

A.對于施工任務，建設單位是債權人，施工企業(yè)是債務人

B.對于建筑采購買賣合同中建筑材料的交付，材料供應商是債權人

C.在施工中產(chǎn)生噪音，擾亂居民，不會有債的發(fā)生

D.材料供應商為施工企業(yè)自愿保管財物不會產(chǎn)生債

【答案】：A

123、仲裁機構受理仲裁案件經(jīng)調解達成協(xié)議的，仲裁庭應當制作調解書或者根據(jù)協(xié)議的結構制作裁決書。關于調解書和裁決書的說法，正確的是（）。（2016）

A.調解書不具有強制執(zhí)行效力

B.調解書自作出之曰起發(fā)生法律效力

C.調解書與裁決書具有同等法律效力

D.裁決書不可以申請撤銷

【答案】：C

124、下列某建筑公司的工作人員中,有權要求公司簽訂無固定期限勞動合同的是（）。

A.在公司連續(xù)工作滿8年的張某

B.到公司工作2年,并被董事會任命為總經(jīng)理的王某

C.在公司累計工作了10年,但期間曾離開過公司的王某

D.在公司已經(jīng)連續(xù)訂立兩次固定期限勞動合同,但因公負傷不能從事原工作的李某

【答案】：D

125、某項目在施工過程中，施工單位在抽排地下水時未采取防護措施，致使鄰近的甲單位印刷設備基礎傾斜，因此造成甲單位損失了8萬元人民幣，根據(jù)我國《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，甲單位（）。

A.只能自行承擔這一損失

B.可以要求施工單位賠償

C.應當要求監(jiān)理單位賠償

D.應當要求設計單位賠償

【答案】：B

126、某工程合同中約定竣工日期為2013年11月8日，實際竣工日期為2014年1月8日，竣工后發(fā)包方經(jīng)承包人催告后依然逾期不支付，承包人最遲應當在()以前向人民法院提起訴訟，行使承包人工程價款的優(yōu)先受償權。

A.2014年5月7日

B.2014年7月7日

C.2014年11月7日

D.2015年1月7日

【答案】：B

127、關于安全生產(chǎn)許可證的管理，下列說法中錯誤的有()。

A.未取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得從事建筑施工活動

B.對沒有取得施工許可證的企業(yè)，不得頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證

C.審核發(fā)放施工許可證時，應當對施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證進行審查

D.發(fā)證機關發(fā)現(xiàn)企業(yè)不再具備相應條件的，應暫扣或吊銷其安全生產(chǎn)許可證

【答案】：B

128、甲施工企業(yè)在道路管道工程施工中未對施工現(xiàn)場采取安全措施,導致行人劉某不慎掉入甲施工企業(yè)施工時開挖的溝槽中受傷,甲施工企業(yè)和劉某因此產(chǎn)生的糾紛,屬于()。

A.合同糾紛

B.權糾紛

C.無因管理糾紛

D.不當?shù)美m紛

【答案】：B

129、關于工程分包的說法，正確的是()。

A.分包單位應當具有相應的資質條件

B.中標人可以將中標項目肢解后分別向他人分包

C.專業(yè)分包工程可以再次分包

D.分包單位就分包工程承擔按份責任

【答案】：A

130、建立安全生產(chǎn)監(jiān)督機構在檢查施工現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)某施工單位在未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍。該集體宿舍()。

A.經(jīng)工程所在地建設安全監(jiān)督機構同意，可以繼續(xù)使用

B.經(jīng)工程所在地建設行政主管部門同意，可以繼續(xù)使用

C.所住員工必須無條件遷出

D.經(jīng)工程所在地質量監(jiān)督機構同意，可以繼續(xù)使用

【答案】：C

131、關于建設工程質量保修違法行為應承擔的法律責任的說法，正確的是()。

A.由于設計問題造成的質量缺陷，施工企業(yè)有義務維修，其費用由材料采購單位承擔

B.缺陷責任期內，由承包人原因造成的缺陷，承包人負責維修并承擔相應費用后，可免除對工程的一般責任賠償責任

C.缺陷責任期內，由承包人原因造成的缺陷，承包人應負責維修，并承擔鑒定及維修費用

D.建筑業(yè)企業(yè)申請資質升級、資質增項，在申請之日起半年內，未依法履行保修義務或拖延履行的并造成嚴重后果的，資質許可機關不予批準其申請

【答案】：C

132、合同當事人違反合同后，非違約方有權要求其依照合同約定繼續(xù)履行合同，可以繼續(xù)履行的情形是（）。

A.可以與違約金或定金損失并用

B.可以與解除合同的方式并用

C.違約人履行費用過高的債務

D.債權人在合理期限內未要求履行的

【答案】：A

133、根據(jù)《綠色施工導則》，施工單位對施工現(xiàn)場建筑垃圾和生活垃圾的處置措施不包括（）。

A.制定建筑垃圾減量化計劃

B.加強建筑垃圾的回收再利用

C.施工場地生活垃圾實行袋裝化，及時清運

D.建筑垃圾進行分類，就地焚燒或填埋處理

【答案】：D

134、依法實施強制監(jiān)理的工程項目，對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準負有審查責任的是()。

A.發(fā)包人駐工地代表

B.工程監(jiān)理單位

C.設計單位

D.項目技術負責人

【答案】：B

135、根據(jù)《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定，關于發(fā)承包人未按規(guī)定時限辦理事項的處理說法正確的是()。

A.發(fā)包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，逾期未答復的，按照合同約定處理，合同沒有約定的，竣工結算文件視為已被認可

B.承包人未在規(guī)定時間內提供完整的工程竣工結算資料，發(fā)包人有權根據(jù)已有資料進行審查，責任由承包人自負

C.承包人可以催告發(fā)包人支付結算價款，如達成延期支付協(xié)議，發(fā)包人按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息

D.承包人與發(fā)包人未達成延期支付協(xié)議，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價，建設工程的價款就承包人因發(fā)包人違約所造成的價款有優(yōu)先受償權

【答案】：C

136、當事人雙方既約定違約金，又約定定金的合同，一方當事人違約時，對違約行為的賠償處理原則是（）。

A.只能采用違約金

B.由違約一方選擇采用違約金或定金

C.由非違約方選擇采用違約金或定金

D.同時采用違約金和定金

【答案】：C

137、甲用人單位自用工之日至今6個月的時間里仍未與勞動者孫某訂立書面勞動合同，其中勞動者孫某的月薪為4000元。則用人單位應當向勞動者每月支付()元的工資。

A.6000

B.8000

C.10000

D.12000

【答案】：B

138、關于建筑活動中債的說法，正確的是()。

A.施工單位誤將本應支付給A供應商的材料款轉賬給B供應商，A供應商可以請求B供應商返還

B.施工現(xiàn)場排放施工噪聲超標的，居民可追究建設單位的侵權責任

C.施工企業(yè)在道路施工時設置警示標志警示行人，屬于無因管理之債

D.建筑物倒塌造成他人損毀的，由施工單位和設計單位負連帶責任

【答案】：B

139、根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，人民法院依法可要求對敗訴方負有到期債務的第三人協(xié)助向()履行債務。

A.金融機構

B.敗訴方

C.執(zhí)行法院

D.勝訴方

【答案】：D

140、根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，關于建筑起重機械安裝單位安全任的說法。正確的是（）。（2016）

A.安裝單位應當與建設單位簽訂建設起重機械安裝工程安全協(xié)議書。

B.施工總承包企業(yè)不負責對建筑起重機械安裝工程專項施工方案進行審查。

C.建筑起重器械安裝完畢后，建設主管部門應當參加驗收。

D.建筑起重機械安裝完畢后，安裝單位應當自檢，岀具自檢合格證明。

【答案】：D

141、某開發(fā)商在未取得建設工程施工許可證情況下，就組織對相關項目進行施工，在工程檢查過程中，建設行政主管部門作出了責令停工并處以罰款的處罰決定，開發(fā)商不服，為此向法院提起訴訟，則該行政處罰決定在訴訟期間（）。

A.停止執(zhí)行

B.與法院協(xié)商處理執(zhí)行與否

C.請求政府部門決定

D.不停止執(zhí)行

【答案】：D

142、某工程監(jiān)理單位違反了強制性標準規(guī)定，將不合格的建設工程以及建筑材料、建筑構配件和設備按照合格簽字蓋章，根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，應處以（）罰款。

A.10萬元以上30萬元以下

B.20萬元以上50萬元以下

C.50萬元以上100萬元以下

D.100萬元以上200萬元以下

【答案】：C

143、根據(jù)《刑法》第137條，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D

144、某工程施工合同約定承包人對基礎工程墊資，時間為3個月，發(fā)包人對墊付資金按照銀行定期3個月存款利率的2倍支付利息，后發(fā)包人未按照合同約定支付利息，承包人將其訴至法院。銀行3個月定期存款利息為1.2%，同期貸款利率為4%，則法院對墊資利息的處理正確的是()。

A.不予支持

B.按照1.2%支付利息

C.按照2.4%支付利息

D.按照4%支付利息

【答案】：C

145、某工程于2003年3月15日通過竣工驗收，建設單位于3月31日辦理了竣工驗收備案手續(xù)。按照我國《建設工程質量管理條例》規(guī)定，該工程外墻面防滲漏的最低保修期限截止日期是（）。

A.2005年3月15日

B.2005年3月31日

C.2008年3月15日

D.2008年3月31日

【答案】：C

146、中級人民法院負責審理的一審行政訴訟案件包括（）。

A.以省級建設主管部門為被告的案件

B.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府違法征收土地案件

C.海關處理的案件

D.不動產(chǎn)登記糾紛案件

【答案】：C

147、2012年4月2日職工張某按照《職業(yè)病防治法》的規(guī)定被鑒定為職業(yè)病，則所在單位應當最遲于（），向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。

A.2012年4月16日

B.2012年5月1日

C.2012年5月16日

D.2012年5月21日

【答案】：B

148、某施工現(xiàn)場發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成3人死亡，由于事故發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在同一個縣級行政區(qū)域。根據(jù)《生產(chǎn)安全事故調查處理條例》，本次事故應當由（）負責調查。

A.國務院

B.事故發(fā)生地人民政府

C.事故發(fā)生單位所在地省級人民政府

D.事故發(fā)生單位所存地市級人民政府

【答案】：B

149、根據(jù)《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于招標違法行為記錄公告的說法，正確的是（）。

A.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定限制期限長于6個月，公告期限為6個月

B.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明

C.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可以向公告部門提出書面更正申請，公告部門在做出答復前停止對違法行為記錄的公告

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告

【答案】：B

150、關于建設工程共同承包的說法，錯誤的是()。

A.共同承包是指由兩個以上具備承包資格的單位共同組成非法人的聯(lián)合體，以共同的名義對工程進行承包的行為

B.大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包

C.共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任

D.兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應當按照資質等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程

【答案】：D

151、根據(jù)《城市建設檔案管理規(guī)定》，建設單位應當在工程竣工驗收后（）內，向城建檔案館送一套符合規(guī)定的建設工程檔案。

A.6個月

B.3個月

C.9個月

D.1年

【答案】：B

152、根據(jù)《關于建筑服務等營改增試點政策的通知》，納稅人提供建筑服務取得預收款，應在收到預收款時，以取得的預收款扣除支付的分包款后的余額，應規(guī)定的預征率預繳增值稅。適用一般計稅方法計稅的項目預征率為()。

A.1%

B.3%

C.5%

D.2%

【答案】：D

153、施工企業(yè)法人成立日期為()之日。

A.注冊資金到位

B.公司成立

C.營業(yè)執(zhí)照的簽發(fā)

D.營業(yè)執(zhí)照的領取

【答案】：C

154、下列關于法的效力層級，說法錯誤的是()。

A.法律之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由全國人民代表大會常務委員會裁決

B.行政法規(guī)之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由國務院裁決

C.不同機關制定的法，新的規(guī)定與舊的規(guī)定不一致，適用新的規(guī)定

D.部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時,由國務院裁決

【答案】：C

155、仲裁機構制作的調解書（）發(fā)生法律效力。

A.在調解書作出時

B.在當事人達成調解協(xié)議時

C.在調解書送達雙方時

D.經(jīng)雙方當事人簽收時

【答案】：D

156、某建筑公司對某市轄區(qū)建筑工程質量監(jiān)督站以該區(qū)建委名義作出的通報批評結果不服而申請復議，該復議應向（）提出。

A.市質量監(jiān)督站

B.區(qū)質量監(jiān)督站

C.市建委

D.區(qū)建委

【答案】：C

157、根據(jù)《仲裁法》，關于仲裁庭組成的說法，正確的是（）。

A.仲裁庭必須由3名及3名以上的單數(shù)仲裁員組成

B.仲裁庭可由當事人雙方各選定兩名仲裁員組成

C.首席仲裁員可以由當事人雙方共同選定

D.首席仲裁員由仲裁委員會任命產(chǎn)生

【答案】：C

158、甲向乙發(fā)出要約后，因發(fā)生了重大變故，甲又向乙發(fā)出一個通知，聲明前一個要約的內容無效，則()。

A.甲發(fā)出后一個通知的行為是要約撤銷

B.甲發(fā)出后一個通知的行為是要約撤回

C.后一個通知必須不遲于前一個通知到達乙時才有效

D.后一個通知只要在乙發(fā)出承諾通知之前到達乙就有效

【答案】：D

159、甲公司向乙公司購買50噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數(shù)量，但一直未明確具體數(shù)量。交貨期屆至，乙將50噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已告知要變更合同。關于雙方合同關系的說法，正確的是()。

A.乙承擔損失

B.甲可根據(jù)實際情況部分接收

C.雙方合同已變更，乙送貨構成違約

D.甲拒絕接收，應承擔違約責任

【答案】：D

160、根據(jù)《安全生產(chǎn)事故報告和調查處理條例》，建筑工地事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即向()報告。(2015真題)

A.業(yè)主單位負責人

B.事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

C.事故發(fā)生地省級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

D.本單位負責人

【答案】：D

161、根據(jù)《勞務派遣暫行規(guī)定》，被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害，關于申請工傷認定的說法，正確的是()。

A.用工單位申請，勞務派遣單位協(xié)助

B.被派遣勞動者申請，勞務派遣單位協(xié)助

C.勞務派遣單位申請，用工單位協(xié)助

D.被派遣勞動者申請，勞動行政部門協(xié)助

【答案】：C

162、（2019年真題）關于承攬合同解除的說法,正確的是（）

A.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人即可解除合同

B.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同

C.承攬人可以隨時解除承攬合同,造成定作人損失的,應當承擔賠償責任

D.定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應當承擔賠償責任

【答案】：D

163、下列內容中，除（）之外，都是招標人必須要對投標人進行審查的內容。

A.業(yè)績

B.資質條件

C.信譽及工作人員數(shù)量

D.資金

【答案】：C

164、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，在進行施工組織設計時，儲存危險物品的倉庫與員工宿舍()。

A.可以在同一座建筑物內，但必須保持安全距離

B.可以在同一座建筑物內，但必須設有緊急疏散出口

C.不能在同一座建筑物內，但有關部門同意的除外

D.不能在同一座建筑物內，并應當保持安全距離

【答案】：D

165、出賣人將標的物的權利憑證交給買受人，以替代標的物的現(xiàn)實交付，該種交付方式稱（）（2013）

A.簡易交付

B.占有決定

C.指示交付

D.擬制交付

【答案】：D

166、下列國家標準中，屬于強制性國家標準的是()。

A.工程建設重要的通用的信息技術標準

B.工程建設行業(yè)專用的試驗方法

C.工程建設行業(yè)專用的術語、符號

D.工程建設勘察行業(yè)專用的質量要求

【答案】：A

167、《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》規(guī)定，國務院有關行政主管部門和省級人民政府有關行政主管部門應自招標投標違法行為行政處理決定作出之日起（）個工作日內對外進行記錄公告。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：B

168、關于轉代理的說法，正確的是()。

A.法定代理人死亡后可以轉代理

B.復代理人和代理人均為被代理人選定

C.轉代理不成立的，代理人對自己所轉托的人負民事責任

D.為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

【答案】：C

169、《民法典》規(guī)定：“當事人依法享有自愿訂立合同的權利，任何單位和個人不得非法干預?！贝隧棗l件體現(xiàn)了《民法典》中的（）。

A.平等原則

B.自愿原則

C.公平原則

D.誠實信用原則

【答案】：B

170、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列分包的情形中，不屬于違法分包的有()。

A.總承包單位將部分工程分包給不具有相應資質的單位

B.施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的

C.未經(jīng)建設單位認可，施工總承包單位將勞務作業(yè)分包給相應資質的勞務分包企業(yè)

D.分包單位將其承包的工程分包

【答案】：C

171、在代理關系中，第三人知道行為人超越代理權，還與行為人實施民事行為，給他人造成損害的，由()。(2015真題)

A.第三人與行為人承擔連帶責任

B.行為人自行承擔

C.第三人自行承擔

D.被代理人與第三人承擔連帶責任

【答案】：A

172、（2020年真題）馬某與某施工企業(yè)訂立了一份2年期限的勞動合同，合同約定了試用期，同時約定合同生效時間為5月1日，則試用期最晚應當戴止于（）。

A.11月1日

B.8月1日

C.7月1日

D.6月1日

【答案】：C

173、下列建設工程施工合同各項內容中，不屬于合同實質性條款的是()。

A.工程造價

B.工程質量

C.材料和設備的供應

D.工程保險條款

【答案】：D

174、根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，（）在領取施工許可證或者開工報告前，應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)。

A.建設單位

B.施工單位

C.監(jiān)理單位

D.政府工程質量監(jiān)督機構

【答案】：A

175、關于推薦性標準，下列說法正確的是()。

A.不管是在什么級別的推薦性標準，都可以不執(zhí)行

B.如果是推薦性地方標準，也必須要執(zhí)行

C.如果是推薦性行業(yè)標準，也必須要執(zhí)行

D.如果是推薦性國家標準，也必須要執(zhí)行

【答案】：A

176、關于事故調查處理的說法，正確的有()。

A.為搶救人員、防止事故擴大、疏通交通的需要，可以移動事故現(xiàn)場物件

B.死亡10人、重傷10人，直接經(jīng)濟損失1000萬的事故，應當由市級政府調查

C.政府及安監(jiān)部門、監(jiān)察機關、公安機關以及工會均是事故調查組的成員

D.對于一般事故縣級人民政府也可以委托事故發(fā)生單位組成事故調查組進行調查

【答案】：C

177、無固定期限勞動合同，是指用人單位與勞動者約定無確定()時間的勞動合同。

A.工作

B.解除

C.終止

D.續(xù)訂

【答案】：C

178、施工企業(yè)在施工中未采取相應防范措施，造成第三人人身傷害的，其應當承擔()責任。

A.合同

B.不當?shù)美?/p>

C.無因管理

D.侵權

【答案】：D

179、仲裁機構受理仲裁案件經(jīng)調解達成協(xié)議的，仲裁庭應當制作調解書或者根據(jù)協(xié)議的結構制作裁決書。關于調解書和裁決書的說法，正確的是()。

A.調解書不具有強制執(zhí)行效力

B.調解書自作出之日起發(fā)生法律效力

C.調解書與裁決書具有同等法律效力

D.裁決書不可以申請撤銷

【答案】：C

180、仲裁庭的組成形式正確的是（）。

A.仲裁庭可以由5名仲裁員組成

B.仲裁庭可以由2名仲裁員組成

C.仲裁庭可以由3名仲裁員組成

D.仲裁庭可以由4名仲裁員組成

【答案】：C

181、《建設工程質量管理條例》規(guī)定，（）對分包工程的質量承擔連帶責任。

A.監(jiān)理單位與分包單位

B.建設單位與分包單位

C.總承包單位與分包單位

D.設計單位與分包單位

【答案】：C

182、有關建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓，說法正確的是()。

A.施工企業(yè)新員工參加安全生產(chǎn)培訓不少于20學時

B.作業(yè)人員在同一施工現(xiàn)場更換崗位的，可以不再進行專門的安全教育培訓

C.施工企業(yè)對被派遣勞動者應當進行崗位安全操作規(guī)程和技能培訓

D.高危崗位新職工安全培訓合格后，應實習至少1個月才能獨立上崗

【答案】：C

183、除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的（）外，建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。

A.基本建設工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程

【答案】：D

184、受要約人在要約規(guī)定的期限內發(fā)出的書面承諾，由于水災導致郵路中斷，致使到達要約人的時間超過承諾期限。按照《民法典》的規(guī)定，下列選項中正確的是（）。

A.應視為受要約人撤回承諾

B.應視為受要約人撤銷承諾

C.若要約人未作出任何表示，則該承諾有效

D.因承諾超過規(guī)定期限到達，則該承諾只能無效

【答案】：C

185、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人的主要安全生產(chǎn)職責的是()。

A.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施

B.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故

C.為從業(yè)人員繳納意外傷害保險費

D.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制

【答案】：C

186、根據(jù)《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于招標投標違法行為記錄公告的說法正確的是()。

A.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月的，公告期限為6個月

B.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷明，并在公告平臺上予以聲

C.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可以向公告部門提出書面更正申請，公告部門在作出答復前停止對違法行為記錄的公告

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告

【答案】：B

187、建筑市場不良行為信息公布期限一般上（）。（2013）

A.1個月至2年

B.2個月至1年

C.3個月至2年

D.6個月至3年

【答案】：D

188、甲乙雙方簽訂的買賣合同總價款為100萬元，約定由甲公司支付定金40萬元。由于資金周轉困難，經(jīng)與乙公司協(xié)商，甲公司交付了30萬元的定金，乙公司予以簽收。后來由于乙公司未能履行合同，則甲公司最多可以要求乙公司返還()萬元。

A.45

B.50

C.55

D.60

【答案】：B

189、王某自2003年起在某建筑工程公司工作，工作期間一直與公司共同繳納失業(yè)保險費，王某在2009年曾失業(yè)4個月，期間一直領取失業(yè)保險金。隨后又找到新的工作并繼續(xù)繳納失業(yè)保險費。2011年王某再次失業(yè)，王某領取失業(yè)保險金的期限為（）。

A.12

B.18

C.24

D.26

【答案】：C

190、施工人員對涉及結構的試塊、試件以及有關材料，應當在()的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣并送檢。

A.建設單位或者設計單位

B.工程質量監(jiān)督機構

C.建設單位或者監(jiān)理單位

D.施工企業(yè)質量管理部門

【答案】：C

191、不良行為記錄是指建筑市場主體在工程建設中違反有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經(jīng)（）級以上建設行政主管或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的不良行為記錄。

A.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）

B.縣

C.市

D.省

【答案】：B

192、如果公民、法人或者其他組織認為行政行為所依據(jù)的國務院部門和地方人民政府及其部門制定的規(guī)范性文件不合法,在提起訴訟時,()。

A.同時向主管部門投訴反映

B.可以一并請求對該規(guī)范性文件進行審查

C.另行單獨請求法院對該規(guī)范性文件進行審查

D.法院轉送制定部門對該規(guī)范性文件進行審查

【答案】：B

193、甲公司與乙公司因買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設備。仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是（）。

A.將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚?/p>

B.不予受理，告知乙直接向有關法院提出申請

C.將乙的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?/p>

D.審查后直接作出財產(chǎn)保全裁定，由設備所在地法院執(zhí)行

【答案】：A

194、根據(jù)《勞動合同法》，勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作，用人單位決定解除勞動合同的，需要提前()以書面形式通知勞動者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日