建筑施工合同文本

建筑施工合同文本合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：____________________1.5工程預算：____________________1.6工程工期：自開工之日起至竣工驗收合格之日止，具體工期見附件一。二、甲方權利和義務2.1甲方應按照本合同約定向乙方支付工程款，包括預付款、進度款和尾款。2.2甲方應按照本合同約定提供施工場地、施工條件和其他施工所需資料。2.3甲方應負責辦理工程項目的相關審批手續(xù)，并承擔相關費用。2.4甲方應對乙方施工過程中的失誤或瑕疵提出合理化建議和整改要求，但不得無端指責乙方。2.5甲方應按照本合同約定履行合同義務，不得干涉乙方的正常施工。三、乙方權利和義務3.1乙方應按照本合同約定完成施工任務，并保證工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現(xiàn)。3.2乙方應按照本合同約定履行合同義務，不得無故延誤工期或擅自離開工地。3.3乙方應按照本合同約定保證工程質量，不得使用不合格的建筑材料、構配件和設備。3.4乙方應按照本合同約定負責施工安全，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。3.5乙方應按照本合同約定承擔施工過程中的環(huán)境保護責任，確保施工過程中不對環(huán)境造成污染。四、合同價格4.1雙方同意，本合同的合同價格為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。4.2合同價格包括：工程設計費、建筑材料費、建筑設備費、施工費、管理費、稅金等一切與工程有關的費用。4.3合同價格采取固定價格方式，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自調整。五、支付方式5.1預付款：甲方在合同簽訂后七個工作日內向乙方支付預付款，預付款金額為合同價格的30%。5.2進度款：乙方按照工程進度，向甲方申請進度款。甲方在收到乙方提交的進度款申請后七個工作日內進行審核，審核通過后支付進度款。進度款支付比例為當期完成工程量的70%。5.3尾款：工程竣工驗收合格后，乙方向甲方提交尾款申請。甲方在收到尾款申請后七個工作日內進行審核，審核通過后支付尾款。六、工期延誤6.1由于乙方原因導致工期延誤的，乙方應向甲方支付違約金，違約金為合同價格的0.5%。6.2由于甲方原因導致工期延誤的，甲方應向乙方支付違約金，違約金為合同價格的0.5%。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：____________一、附件列表：1.附件一：工程圖紙2.附件二：工程預算明細3.附件三：施工方案4.附件四：工程進度計劃5.附件五：質量標準和要求6.附件六：安全防護措施7.附件七：環(huán)境保護措施8.附件八：合同履行過程中的其他相關文件二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付預付款、進度款或尾款，視為違約。2.甲方未按約定提供施工場地、施工條件或其他施工所需資料，視為違約。3.甲方干涉乙方正常施工，視為違約。4.乙方未按約定完成施工任務，視為違約。5.乙方未按約定保證工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現(xiàn)，視為違約。6.乙方擅自離開工地或無故延誤工期，視為違約。7.乙方使用不合格的建筑材料、構配件和設備，視為違約。8.乙方未按約定負責施工安全，導致安全事故發(fā)生，視為違約。9.乙方未按約定承擔施工過程中的環(huán)境保護責任，導致環(huán)境污染，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑施工合同：指甲方委托乙方進行建筑施工，乙方承諾按照甲方要求完成施工任務，并約定相關權利和義務的合同。2.工程質量：指工程滿足設計文件、技術規(guī)范和標準要求的能力。3.工程安全：指在施工過程中，保障人員安全和財產(chǎn)安全的措施和狀態(tài)。4.工程進度：指工程按照約定的時間節(jié)點和進度計劃完成的程度。5.投資控制：指在施工過程中，對工程投資進行有效管理和控制的行為。6.違約金：指一方不履行合同義務或履行義務不符合約定時，應向對方支付的金錢。7.合同履行：指雙方按照合同約定履行各自的權利和義務的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付預付款、進度款或尾款。解決辦法：乙方應與甲方溝通，催促甲方支付款項；如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起訴訟。2.問題：甲方未按約定提供施工場地、施工條件或其他施工所需資料。解決辦法：乙方應與甲方溝通，要求甲方履行合同約定；如甲方仍不履行，乙方可依法向法院提起訴訟。3.問題：甲方干涉乙方正常施工。解決辦法：乙方應與甲方溝通，要求甲方停止干涉；如甲方仍不停止干涉，乙方可依法向法院提起訴訟。4.問題：乙方未按約定完成施工任務。解決辦法：甲方應與乙方溝通，要求乙方按照合同約定完成施工任務；如乙方仍不完成，甲方可依法向法院提起訴訟。5.問題：乙方未按約定保證工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現(xiàn)。解決辦法：甲方應與乙方溝通，要求乙方按照合同約定保證工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現(xiàn)；如乙方仍不履行，甲方可依法向法院提起訴訟。