承包商承攬權(quán)責(zé)協(xié)議

承包商承攬權(quán)責(zé)協(xié)議合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為某項工程的業(yè)主或代表，需要乙方提供相應(yīng)的承攬服務(wù)，為確保雙方的權(quán)利和義務(wù)得到明確保障，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本承攬權(quán)責(zé)協(xié)議。一、工程概況1.1工程名稱：（全稱）1.2工程地點：（全稱）1.3工程內(nèi)容：（詳細(xì)描述）1.4工程預(yù)算：（金額）1.5工程進(jìn)度要求：（詳細(xì)描述）二、乙方承攬范圍及義務(wù)2.1乙方承攬范圍包括：（詳細(xì)描述）2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供合格的工程成果，并確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的要求得到滿足。2.3乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)要求。2.4乙方應(yīng)承擔(dān)工程期間的一切安全事故責(zé)任，并負(fù)責(zé)工程保修期內(nèi)的一切維修及整改工作。2.5乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的環(huán)保工作，確保工程對周邊環(huán)境的影響降到最低。2.6乙方應(yīng)遵守甲方的各項管理制度，配合甲方的檢查和監(jiān)督。三、甲方權(quán)利和義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照約定向乙方支付工程款項，支付時間及方式如下：（詳細(xì)描述）3.2甲方應(yīng)提供施工所需的場地、基礎(chǔ)設(shè)施等，確保乙方能夠順利進(jìn)行施工。3.3甲方有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，要求乙方及時整改不符合要求的問題。3.4甲方有權(quán)根據(jù)工程實際情況調(diào)整工程內(nèi)容、進(jìn)度、預(yù)算等，乙方應(yīng)予以積極配合。3.5甲方應(yīng)按照約定時間向乙方支付合同款項，如有逾期，應(yīng)支付違約金，違約金計算方式如下：（詳細(xì)描述）四、合同價格及支付方式4.1本合同總價款為：（金額），大寫：（大寫金額）。4.2甲方支付乙方工程款項的方式如下：（詳細(xì)描述）4.3甲方支付乙方工程款項的時間如下：（詳細(xì)描述）五、合同履行及驗收5.1乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2乙方完成工程后，應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行驗收，驗收合格的，甲方支付剩余款項。5.3驗收不合格的，乙方應(yīng)在甲方指定的時間內(nèi)進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計算方式如下：（詳細(xì)描述）6.2甲方未按照約定時間支付工程款項，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計算方式如下：（詳細(xì)描述）七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)3.施工方案及施工組織設(shè)計4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)5.安全事故應(yīng)急預(yù)案6.環(huán)保措施及驗收標(biāo)準(zhǔn)7.甲方管理制度及乙方遵守事項8.乙方資質(zhì)證明文件9.工程款項支付憑證10.違約金計算公式及相關(guān)依據(jù)二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合要求等。2.甲方未按照約定時間支付工程款項，包括但不限于遲延付款、少付、拒付等。3.乙方未按照國家及地方法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量、安全問題等。4.乙方未按照約定承擔(dān)安全事故責(zé)任，包括但不限于安全事故發(fā)生后未及時報告、未采取有效措施等。5.乙方未做好施工現(xiàn)場的環(huán)保工作，導(dǎo)致環(huán)境污染或其他不良影響。6.乙方未遵守甲方管理制度，違反甲方規(guī)定的行為。三、法律名詞及解釋：1.承攬權(quán)：指乙方根據(jù)合同約定，承擔(dān)工程建設(shè)的權(quán)利和義務(wù)。2.工程質(zhì)量：指工程符合國家及地方法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.工程進(jìn)度：指工程按照約定時間和計劃順利進(jìn)行的能力。4.違約金：指一方未履行合同義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.安全事故：指在工程建設(shè)過程中，因施工不當(dāng)、管理不善等原因?qū)е碌娜藛T傷亡、財產(chǎn)損失等事件。6.環(huán)保措施：指為減少工程對周邊環(huán)境影響，采取的一系列保護(hù)環(huán)境的措施。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：提前制定詳細(xì)施工計劃，確保各方協(xié)調(diào)一致，如有延誤，及時溝通協(xié)商，制定整改措施。2.工程質(zhì)量問題：加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)施工，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.安全事故發(fā)生：建立健全安全事故應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)。4.款項支付糾紛：明確款項支付時間及方式，如有糾紛，及時協(xié)商解決。5.環(huán)保問題：嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保措施，如有違規(guī)，及時整改，確保工程對環(huán)境的影響降到