房屋拆除承攬合同范本

房屋拆除承攬合同范本合同編號：_______甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：鑒于委托方擁有位于_______區(qū)（縣）_______街道（鎮(zhèn)）_______號的房屋（以下簡稱“標的房屋”），委托方擬將標的房屋拆除，并委托承攬方承攬該拆除工程。雙方經充分協商，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______區(qū)（縣）_______街道（鎮(zhèn)）_______號1.3工程內容：標的房屋的拆除工作，包括但不局限于建筑物、附屬設施、管線等的一切拆除工作。1.4工程進度：雙方另行協商確定。第二條合同價格及支付方式2.1承攬方應按照本合同約定的工程內容、工程量及質量要求完成標的房屋的拆除工作。委托方應支付承攬方人民幣_______元（大寫：_______________________元整）作為拆除工程款。2.2支付方式：（1）委托方自本合同簽訂之日起_______日內，向承攬方支付拆除工程款的_______%；（2）剩余的_______%，待標的房屋拆除工作完成后，經雙方驗收合格，委托方應在驗收合格之日起_______日內支付。第三條工程質量及安全3.1承攬方應按照相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準進行施工，確保工程質量。3.2承攬方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，確保施工安全，避免對周圍環(huán)境及人員造成損害。如因承攬方原因導致人身傷亡、財產損失的，由承攬方承擔全部責任。3.3承攬方在施工過程中應遵守環(huán)保法規(guī)，做好施工環(huán)境保護工作，防止污染。第四條違約責任4.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。4.2承攬方如未能按照約定的工程進度完成拆除工作，應按照逾期天數向委托方支付違約金，違約金計算方式為：拆除工程款×逾期天數×1%。第五條爭議解決5.1本合同履行過程中如發(fā)生糾紛，雙方應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至標的房屋拆除工作完成并驗收合格之日起終止。甲方（委托方）：_______乙方（承攬方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日1.標的房屋相關權屬證明文件2.拆除工程設計方案及相關圖紙3.相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準4.安全操作規(guī)程及環(huán)保措施方案第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導合同編號：_______房屋拆除承攬合同范本（甲方權益主導）甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：丙方（以下簡稱“監(jiān)管方”）：鑒于委托方擁有位于_______區(qū)（縣）_______街道（鎮(zhèn)）_______號的房屋（以下簡稱“標的房屋”），委托方擬將標的房屋拆除，并委托承攬方承攬該拆除工程。為確保工程質量、工程進度及施工安全，委托方引入監(jiān)管方作為第三方主體對拆除工程進行監(jiān)管。經三方充分協商，達成如下協議：第一條第三方主體——監(jiān)管方的職責和權益1.1監(jiān)管方作為獨立的第三方主體，負責對承攬方的施工過程進行全程監(jiān)管，確保工程質量、工程進度及施工安全符合相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準。1.2監(jiān)管方應具備相應的資質和經驗，能夠提供專業(yè)的監(jiān)管服務。1.3監(jiān)管方應按照委托方的要求，對承攬方的施工過程進行不定期的檢查和評估，確保工程質量合格，工程進度按期完成，施工安全得到有效保障。1.4監(jiān)管方應建立完整的施工檔案，記錄施工過程中的相關數據和信息，以備查驗。1.5監(jiān)管方在履行監(jiān)管職責過程中，如發(fā)現承攬方的施工行為不符合法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準，應立即要求承攬方整改，直至符合要求。如承攬方拒不整改，監(jiān)管方有權終止合同，并要求承攬方承擔相應的違約責任。第二條委托方的權益保障2.1委托方有權根據合同約定，要求承攬方按照相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準進行施工，確保工程質量、工程進度及施工安全。2.2委托方有權要求監(jiān)管方對承攬方的施工過程進行全程監(jiān)管，確保工程質量、工程進度及施工安全符合相關要求。2.3委托方在合同約定的支付范圍內，有權按照工程進度和質量要求，向承攬方支付工程款。2.4委托方在發(fā)現承攬方的施工行為不符合法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準時，有權要求監(jiān)管方采取措施，確保施工合規(guī)。2.5委托方在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，有權要求監(jiān)管方提供專業(yè)的法律和技術支持。第三條承攬方的義務和限制3.1承攬方應按照相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準進行施工，確保工程質量、工程進度及施工安全。3.2承攬方應接受監(jiān)管方的全程監(jiān)管，配合監(jiān)管方的工作，按照監(jiān)管方的要求進行施工。3.3承攬方在施工過程中，如發(fā)生不符合法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準的行為，應立即整改，直至符合要求。3.4承攬方在合同約定的時間內，完成標的房屋的拆除工作，并確保工程質量合格。3.5承攬方在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，應積極協調解決，避免影響工程進度和質量。第四條違約責任4.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。4.2承攬方如未能按照約定的工程進度完成拆除工作，應按照逾期天數向委托方支付違約金，違約金計算方式為：拆除工程款×逾期天數×1%。4.3承攬方如施工質量不符合要求，應按照不合格部分工程款的兩倍向委托方支付違約金。4.4監(jiān)管方如未能按照本合同約定履行監(jiān)管職責，導致工程質量、工程進度及施工安全不符合相關要求的，應承擔相應的違約責任。第五條爭議解決5.1本合同履行過程中如發(fā)生糾紛，雙方應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份。6.2本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，至標的房屋拆除工作完成并驗收合格之日起終止。甲方（委托方）：_______乙方（承攬方）：_______丙方（監(jiān)管方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日1.標的房屋相關權屬證明文件2.拆除工程設計方案及相關圖紙3.相關法律法規(guī)第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導合同編號：_______建筑工程施工合同范本（乙方權益主導）甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“施工方”）：丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：鑒于委托方擁有位于_______區(qū)（縣）_______街道（鎮(zhèn)）_______號的建筑項目（以下簡稱“項目”），委托方擬將項目的施工工作委托給施工方。為確保工程質量、工程進度及施工安全，委托方引入監(jiān)理方作為第三方主體對施工過程進行監(jiān)理。經三方充分協商，達成如下協議：第一條第三方主體——監(jiān)理方的職責和權益1.1監(jiān)理方作為獨立的第三方主體，負責對施工方的施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量、工程進度及施工安全符合相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準。1.2監(jiān)理方應具備相應的資質和經驗，能夠提供專業(yè)的監(jiān)理服務。1.3監(jiān)理方應按照委托方的要求，對施工方的施工過程進行不定期的檢查和評估，確保工程質量合格，工程進度按期完成，施工安全得到有效保障。1.4監(jiān)理方應建立完整的施工檔案，記錄施工過程中的相關數據和信息，以備查驗。1.5監(jiān)理方在履行監(jiān)理職責過程中，如發(fā)現施工方的施工行為不符合法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準，應立即要求施工方整改，直至符合要求。如施工方拒不整改，監(jiān)理方有權終止合同，并要求施工方承擔相應的違約責任。第二條施工方的權益保障2.1施工方有權根據合同約定，要求委托方按照相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準提供施工條件，確保工程質量、工程進度及施工安全。2.2施工方有權要求監(jiān)理方對施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量、工程進度及施工安全符合相關要求。2.3施工方在合同約定的時間內，完成項目的施工工作，并確保工程質量合格。2.4施工方在發(fā)現委托方的行為不符合法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準時，有權要求監(jiān)理方采取措施，確保施工合規(guī)。2.5施工方在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，應積極協調解決，避免影響工程進度和質量。第三條委托方的義務和限制3.1委托方應按照相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準提供施工條件，確保工程質量、工程進度及施工安全。3.2委托方應接受監(jiān)理方的全程監(jiān)理，配合監(jiān)理方的工作，按照監(jiān)理方的要求提供必要的施工條件。3.3委托方在施工過程中，如發(fā)生不符合法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準的行為，應立即整改，直至符合要求。3.4委托方在合同約定的時間內，按照工程進度和質量要求，向施工方支付工程款。3.5委托方在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，應積極協調解決，避免影響工程進度和質量。第四條違約責任4.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。4.2施工方如未能按照約定的工程進度完成施工工作，應按照逾期天數向委托方支付違約金，違約金計算方式為：工程款×逾期天數×1%。4.3施工方如施工質量不符合要求，應按照不合格部分工程款的兩倍向委托方支付違約金。4.4監(jiān)理方如未能按照本合同約定履行監(jiān)理職責，導致工程質量、工程進度及施工安全不符合相關要求的，應承擔相應的違約責任。第五條爭議解決5.1本合同履行過程中如發(fā)生糾紛，雙方應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份。6