定做加工承攬合同詳細范文

定做加工承攬合同詳細范文第一篇定做加工承攬合同詳細范文第一篇委托方：(以下簡稱甲方)

加工方：(以下簡稱乙方)

依據(jù)《_合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內(nèi)容

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結(jié)算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責任甲方責任

1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應(yīng)責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結(jié)算。

乙方責任

1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。

4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。

八、質(zhì)量驗收

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)對相關(guān)構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)乙方：

年月日：

定做加工承攬合同詳細范文第二篇承攬方：

代表人：職務(wù)：電話：

定作方：

地址：電話：

定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條承攬項目概況

1.項目名稱：

2.項目地點：

3.項目內(nèi)容：

4.建筑面積：

5.承攬方式：承攬方包工包料

6.工期:本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。

7.，共計：元

第二條圖紙或技術(shù)資料

雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

(1)定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。

第三條定作方義務(wù)(1)負責向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條承攬方義務(wù)

(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

(2)參加項目的竣工驗收。

第五條項目變更

(1)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)

(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。

第六條確定變更合同價款及工期

(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。

(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。

第七條材料的提供

(1)由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

(2)由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

第八條質(zhì)量標準

雙方約定本項目質(zhì)量標準：

(1)項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求

第九條項目驗收和保修

(1)項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。

(2)第十條合同價款支付方式

1.承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

(1)雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。

第十一條違約責任

1.承攬方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物，應(yīng)當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款3‰違約金。

2.定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

第十二條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十三條合同爭議的解決方式

本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十四條其他約定事項：。第十五條附則

(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。

(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律

(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

定作方：承攬方：

代表人：代表人：

聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

年月日年月日

定做加工承攬合同詳細范文第三篇甲方：____________

乙方：____________

甲方承攬______的服裝定做合同，現(xiàn)委托乙方進行加工，雙方就有關(guān)權(quán)利義務(wù)規(guī)定如下，并予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名：______。

二、加工件數(shù)：______，交貨日期______。

三、加工費單價(含稅)：______元/件，合計金額______元。

四、加工標準及質(zhì)量

1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術(shù)要求進行加工制作。

2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權(quán)對加工質(zhì)量進行監(jiān)督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質(zhì)量要求必須服從，并按跟單員的技術(shù)要求進行更改或返修。

3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質(zhì)量應(yīng)符合甲方或委托方的質(zhì)量標準。

五、付款方式

1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結(jié)算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。

六、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質(zhì)量經(jīng)整改仍不符合要求，甲方有權(quán)終止本合同。

2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結(jié)合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。

七、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規(guī)定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應(yīng)及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應(yīng)賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。

3、乙方故意延期或變更結(jié)算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內(nèi)容。甲方有權(quán)對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失，以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定，訴訟費、律師費依票據(jù)確定。

八、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，產(chǎn)生爭議由______法院解決。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。

甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

定做加工承攬合同詳細范文第四篇定作方(甲方)：

承攬方(乙方)：

甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：20xx年4月日

第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進場，總工期50天。

第四條、提貨方式：由乙方負責。

第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。

第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。

第七條、違約責任：

1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔相應(yīng)貨款每日1%的違約金。

2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。

3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔賠償責任。

4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。

第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。

第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。

單位名稱(章)單位名稱(章)

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年月日：

定做加工承攬合同詳細范文第五篇訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。(勵志天下)

七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

一九_____年_______月______日訂

定做加工承攬合同詳細范文第六篇甲方：_________________

乙方：_________________

簽訂日期：________________

根據(jù)《_民法典》及其它有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，結(jié)合實際情況，本著平等、自愿、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定制產(chǎn)品的事宜達成協(xié)議且簽訂如下合同，以茲雙方共同遵守執(zhí)行。

購貨方：_________(以下簡稱：_________甲方)

聯(lián)系地址：_________

供貨方：_________(以下簡稱：_________乙方)

聯(lián)系地址：_________

一、定制產(chǎn)品

1、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格及制作要求

_____________________________________

注：合同總價包括材料價款、所有人工費、包裝、運輸、搬運、售后服務(wù)及稅金等。

產(chǎn)品制作要求：_________

二、質(zhì)量要求：

乙方根據(jù)甲方提供的圖片、樣板要求制作，按甲方要求生產(chǎn)、交貨。

三、加工、售后服務(wù)方式：

1、乙方負責全包工包料，嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響貨物的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重做、修理、減少價款或退貨。

2、產(chǎn)品制作型式、顏色由甲方確定后提供給乙方。

3、以上產(chǎn)品數(shù)量、尺寸均為暫定，工程結(jié)算時，根據(jù)實際發(fā)生數(shù)量、尺寸按照本合同單價進行實際結(jié)算。

四、工期

1、乙方應(yīng)在合同簽訂后____________天內(nèi)完成該商品的制造、生產(chǎn)并交付到甲方指定的地點等待甲方驗收。

2、因設(shè)計變更或不可抗力因素導(dǎo)致乙方無法正常施工時，工期應(yīng)予順延。

3、產(chǎn)品驗收完畢時間以甲、乙方雙方共同簽字確認的日期為準。

4、因乙方原因(產(chǎn)品質(zhì)量問題、約定工期超時)而造成該產(chǎn)品無法按期交付甲方的，每逾期1天將按照合同總價的1______%進行違約處罰。

五、產(chǎn)品質(zhì)量要求、執(zhí)行標準

1、乙方所加工制作的產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)國家、行業(yè)及企業(yè)產(chǎn)品標準。

2、產(chǎn)品質(zhì)量以經(jīng)雙方確認的樣品為準。

六、產(chǎn)品驗收

1、產(chǎn)品由甲、乙雙方依據(jù)相關(guān)國家、行業(yè)及企業(yè)產(chǎn)品標準，按照確定的樣品共同進行驗收。產(chǎn)品合格，甲方應(yīng)嚴格按照本合同履行付款義務(wù)，如產(chǎn)品不合格，由乙方在約定的期限內(nèi)無條件更換。

七、付款方式及時間

1、付款方式：現(xiàn)金支付□銀行轉(zhuǎn)賬□現(xiàn)金支票□其它方式□

2、付款時間：

(1)合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價__________%的定金(定金可沖抵貨款)。

計人民幣：________________元。

(2)該定制的產(chǎn)品全部發(fā)貨并經(jīng)甲方簽收后，在收到乙方提供的全額普通正規(guī)商業(yè)發(fā)票后，甲方向乙方支付合同總價100______%貨款。

計人民幣：______________元。

(3)協(xié)商部分：

八、產(chǎn)品質(zhì)保期

1、產(chǎn)品質(zhì)保期為，以產(chǎn)品安裝完成日為質(zhì)保期開始時間。

2、在質(zhì)保期內(nèi)，產(chǎn)品由乙方維修。但因甲方、或用戶的人為損壞，產(chǎn)品的維修費用(人工費、材料費等)由甲方負擔。超出保修期的產(chǎn)品維修，乙方實行有償維修，費用由甲方負擔。

九、違約責任：

1、甲方違約責任：

(1)甲方如中途變更訂做，應(yīng)賠償乙方因此而造成的全部損失。

(2)甲方如中途廢止合同，應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。

2、乙方違約責任：

(1)乙方如中途擅自變更訂做，應(yīng)賠償甲方因此而造成的損失。

(2)乙方如中途廢止合同，應(yīng)賠償甲方因此造成的全部經(jīng)濟損失。

(3)乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付貨物，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

十、其他

1、本合同一經(jīng)雙方簽字蓋章即為有效合同，雙方不得擅自變更或修改。

2、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議作為本合同的有效部分，雙方應(yīng)共同遵守執(zhí)行。

3、雙方應(yīng)積極采取措施，確保本合同順利履行。如有違約，除賠償實際損失外，由違約方支付給對方合同額30______%的違約金。

4、本合同雙方簽字蓋章之日起生效，雙方履行完本合同全部義務(wù)后終止。

5、本合同一式____________份，雙方各執(zhí)____________份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

委托代理人：_________委托代理人：_________

簽約時間：_________簽約時間：_________

補充協(xié)議：_________

定做加工承攬合同詳細范文第七篇附：加工承攬合同樣本

加工承攬合同

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠

以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司

以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺

│130X40X90

│件│120│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺

│180X100X95

│件│10│其中不│

│帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺

│180X100X95

│件│20│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架

│180X40X200

│件│10│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架

│180X80X200

│件│5│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架

│180X50X200

│件│80│

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方；乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃*新（簽名）

地址：七都鎮(zhèn)

電話：

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

賬戶：

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號

電話：

開戶銀行：××縣支行

賬戶：

一九八五年一月二十五日

定做加工承攬合同詳細范文第八篇定作方：

合同編號：

簽訂地點：

承攬方：

簽訂時間：

一、加工標的

貨物名稱型號面料顏色單位數(shù)量單價總金額交貨地點及期限

交期：

出口國：

合計人民幣（大寫）按實際金額結(jié)算單價含線稅封箱帶

二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額

面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實際排版單耗

三、承攬方應(yīng)當在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責，應(yīng)該得到定作方的書面確認方可開裁。

四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649的標準驗收。

五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。

六、加工物品的包裝按定作方的要求。

七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

十二、其他約定事項：

1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查，

2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

十三、違約責任：任何一方違約的應(yīng)承擔違約責任，除應(yīng)承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。

十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。

定做方：

代表人：

時間：

承攬方：

代表人：

時間：

定做加工承攬合同詳細范文第九篇甲方：(定做方)

乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件

加工_________，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權(quán)利和義務(wù)

2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。

三、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期月，20_________年月日起至20_________年月日止。

本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方乙方：

_______年_______月_______日

定做加工承攬合同詳細范文第十篇甲方：

乙方：

甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合星湖社區(qū)公共服務(wù)中心實際需求，制作及安裝辦公樓、會議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、包括費用：窗簾材料費、制作費及總價：元（大寫：）。

四、制作數(shù)量及價格詳細表見附件。

五、交貨方式：

（一）乙方自行交貨安裝；

（二）交貨期限：于年月日前按甲方要求所訂制的物品制作完畢并安裝交付，供甲方使用。

六、乙方負責將窗簾安裝到位后，由甲、乙雙方各派代表對產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量等進行驗收，驗收合格后甲方需向乙方支付總貨款。

七、其他約定事項：該窗簾由乙方按國家行業(yè)標準提供，保證窗簾質(zhì)量并保修一年，終身維護，人為損壞不計保修范圍內(nèi)，維修需承擔相應(yīng)材料費。

甲方：乙方：

簽訂人：簽訂人：

日期：日期：

定做加工承攬合同詳細范文第十一篇甲方：

乙方：

乙方為甲方加工零件一批。

經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：

第一條：加工成品質(zhì)量要求：

一、甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。

二、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方。乙方在依照甲方的.要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知甲方；甲方應(yīng)當及時回復(fù)，提出修改意見。

第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）

第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。

第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。

第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款；甲方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。

第八條：乙方的違約責任

一、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應(yīng)當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。

二、乙方逾期交付加工件的，應(yīng)當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預(yù)付款：元（大寫：，期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

三、乙方不能交付加工件的，應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

第九條：甲方的違約責任

一、甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。

二、甲方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

三、甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應(yīng)當償付乙方因停工待料的損失。

四、甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。

第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責任，并賠償

第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

代表人：代表人：

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

年月日

定做加工承攬合同詳細范文第十二篇加承合()字第號

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結(jié)算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

定做加工承攬合同詳細范文第十三篇甲方：

電話：

乙方：

簽定日期：年月日

營銷經(jīng)理：

電話：

設(shè)計經(jīng)理：

電話：

銷售顧問：

電話：

鑒于甲方為定作人，向乙方定作所需產(chǎn)品，經(jīng)過乙方的測尺、設(shè)計、核算以及雙方的溝通，現(xiàn)依照《_合同法》、《_產(chǎn)品質(zhì)量法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，達成協(xié)議如下：

一、產(chǎn)品項目、數(shù)量、材質(zhì)等

1、定制產(chǎn)品材質(zhì)：柜體材質(zhì)：柜門材質(zhì)：

油漆工藝：

2、甲方確認所定作產(chǎn)品及配套產(chǎn)品的具體項目、數(shù)量等詳見產(chǎn)品清單明細。

3、甲方確認所定作的產(chǎn)品及配套產(chǎn)品的具體尺寸、安裝等詳見產(chǎn)品設(shè)計圖紙。

二、定金及交付

1、甲方應(yīng)在本合同簽訂之日向乙方交付定金%，人民幣元整，（大寫）

2、待甲方與乙方簽訂銷售定制合同后甲方付款時，該定金抵充甲方應(yīng)付乙方的款項。

三、產(chǎn)品定購流程

1、定單

單項產(chǎn)品交10000-20000元定金，全屋定制產(chǎn)品交定單金額的40-60%。

2、預(yù)約初尺

需提前通知我司設(shè)計人員上門初測，初測后個工作日出初測圖。

四、確認初測圖紙

設(shè)計人員出具初測圖紙后，第一時間預(yù)約您溝通方案，您可根據(jù)實際需求同設(shè)計人員進行溝通，合理調(diào)整圖紙。待調(diào)整完畢后，設(shè)計出具最終初測的修改方案及該方案的水電位圖、打底圖和效果圖，您需將圖紙交施工單位且要求其嚴格按圖施工。

五、予以復(fù)測條件

為了保障乙方產(chǎn)品的尺寸明確，甲方工地現(xiàn)場需配合乙方達到以下復(fù)尺條件：

1、廚房墻面及地面磚的鋪貼完成；

2、房間內(nèi)門檻石及窗套石鋪貼完成；

3、現(xiàn)場木制打底按乙方進行調(diào)整；

4、公共區(qū)域地面鋪貼/水平高度；

5、公共區(qū)域墻板與大理石對接接口位置處理方式；

6、室外鋁合金門安裝完畢；

7、衛(wèi)生間瓷磚的鋪貼完成（衛(wèi)生間房門制作需尺寸）

六、確認復(fù)尺圖紙

七、付款簽約

您在確認完圖紙、施工項目的基礎(chǔ)上，本公司核價部會予以最終的合同報價，待雙方確認后，與您簽訂合同，按合同支付方式，本公司安排生產(chǎn)。

八、送貨、安裝、驗收

安裝合同安裝日期，本公司安排送貨安裝，安裝完畢后，您進行產(chǎn)品驗收。

九、驗收標準

1、產(chǎn)品質(zhì)量參照國家相關(guān)標準，展廳和圖片樣品僅供參考，因材料每批次不同，制成品與展廳樣品有微小差距屬合格產(chǎn)品。木皮、原木都屬天然木材，有色差和小結(jié)疤、有輕微開裂屬正?，F(xiàn)象。以上都不屬于質(zhì)量問題，符合合同約定，甲方予以確認；

2、單組柜體高度、寬度，在正負5CM以內(nèi)的變動，內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變，局部內(nèi)部正負3CM以內(nèi)的變動，無需客戶二次簽字認可。（類似墻體不垂直誤差1-2CM的，預(yù)留安裝縫隙等其他原因，設(shè)計圖紙合理調(diào)整）；

3、乙方在甲方確認方案后、即可生產(chǎn)、安裝。在圖紙確定下廠后3日內(nèi)，甲方若對定制產(chǎn)品的材質(zhì)、尺寸、型號、色號、安裝位置有改動，需告知設(shè)計師，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議。如甲方改動方案在本合同簽訂3日后提出，需由提出方對所造成的材料等費用損失及延遲交貨等承擔責任；

4、因定制產(chǎn)品特殊性，如乙方產(chǎn)品出現(xiàn)不可避免的問題或需返廠跟補件情況，乙方應(yīng)當天返廠或重做，返工及安裝運費由乙方承擔，返工及安裝的期限為18-30天，并確保不會影響甲方其余的裝修事項及房屋整體裝修交付期；

5、產(chǎn)品驗收后，由甲方負責現(xiàn)場保護，如出現(xiàn)損毀，與乙方無關(guān)，乙方在收取成本費后可配合甲方進行修復(fù)。

十、其他約定

1、當?shù)厮谑袇^(qū)內(nèi)免費送貨，超出市區(qū)則加收相應(yīng)的運費。

補充條款：

本定單合同一式叁份，甲方壹份，乙方貳份。自雙方簽章之日起生效，如在履行中發(fā)生爭議式糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可向合同簽訂地法院申請訴訟。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

委托代理人（簽字）：

委托代理人（簽字）：

年月日

年月日

定做加工承攬合同詳細范文第十四篇甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《_合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：

一?項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目，期間乙方全權(quán)負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結(jié)算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應(yīng)在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求

1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關(guān)的質(zhì)量標準，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達到設(shè)計強度的要求。

五、制作、安裝工期

1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。

六、雙方權(quán)利與義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

4、乙方應(yīng)當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。

5、乙方應(yīng)當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

定做加工承攬合同詳細范文第十五篇合同編號___________

簽訂日期__年__月__日

供方(全稱)：______

需方(全稱)：______

根據(jù)《_經(jīng)濟合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提供日期：

┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

│品│規(guī)││││金│分期交(收)貨數(shù)量│超欠幅度│

│名│格│單位│數(shù)量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤%│

│││││││月│月│月│月│月││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

│總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$___│

└──────────────────────────────────┘

二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：

____________________________________

三、原材料來源及互利方法：

____________________________________

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

____________________________________

五、貨款結(jié)算時間及方法：

____________________________________

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________

七、經(jīng)濟責任：

____________________________________

八、其他：

____________________________________

九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。

____________________________________

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。

____________________________________

十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《_經(jīng)濟合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

____________________________________

十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。

____________________________________

十三、本合同有效期自年月日至年月日止。

─────────────────┬──────────────────

供方：法人委托書號碼___│需方：法人委托書號碼___

營業(yè)執(zhí)照號碼│營業(yè)執(zhí)照號碼

─────────────────┼──────────────────

供方：(蓋章)│需方：(蓋章)

負責人：│負責人：

代表：(簽字)│代表：(簽字)

開戶銀行：帳號：│開戶銀行：帳號：

電話號碼：電掛：│電話號碼：電掛：

住址：│住址：

─────────────────┴──────────────────

(注：因欄目所限，內(nèi)容較多的可加附頁于后)

定做加工承攬合同詳細范文第十六篇制作方（以下簡稱“甲方”）：

法人代表：

購買方（以下簡稱“乙方”）：

法人代表：

雙方根據(jù)《_合同法》以及國家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方訂購禮品的相關(guān)事宜達成以下協(xié)議條款以資共同遵守。

第一條定制的物品

1、本合同定制禮品的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額等詳見《禮品定制采購明細清單》。

2、乙方如需變更定制禮品的種類、數(shù)量等，須在合同約定甲方交貨時間前___日通知甲方。

第二條貨款及支付方式

1、本合同項下商品的總貨款為人民幣_____￥元（大寫金額：____元整）。

2、乙方在簽訂本合同之日支付甲方總貨款的50%作為合同預(yù)付定金。

3、乙方在收到甲方全部定制物品并驗收合格之日支付清全部貨款。

第三條商品制作要求及包裝

1、甲方應(yīng)根據(jù)乙方的要求進行制作及外包裝，具體制作及外包裝標準詳見《禮品定制采購明細清單》。

2、甲方在本合同簽訂之日起_______日內(nèi)，將根據(jù)乙方要求制作的樣品包括外包裝交付乙方核實確定。

第四條交（提）貨時間甲方在樣品通過核實認可之日起_______日內(nèi)將符合本合同約定的商品全部交付乙方。

第五條交（提）貨地點

1、本合同項下商品的到貨地點為乙方指定地點。

2、乙方如需要變更到貨地點，應(yīng)在本合同約定的交貨日期前_______日通知甲方。

第六條運輸費用本合同項下商品的運輸由甲方負責，費用也由其承擔。

第七條商品驗收

1、甲方將商品運送至乙方指定地點后，雙方按本合同約定及雙方認可的樣品對商品進行現(xiàn)場驗收。

2、驗收合格后，雙方簽字確認，雙方確認之日為商品現(xiàn)場驗收合格之日。

第八條違約責任

1、本合同全部條款雙方均需嚴格遵守，任何一方違約應(yīng)承擔違約責任并賠償由此給對方造成的所有損失。

2、如果甲方延遲交貨，則向乙方支付逾期交貨違約金，每延遲一天，按本合同總貨款的_______%計算違約金。

2、如果乙方拖延提貨或延遲付款，則向甲方支付逾期付款違約金，每延遲一天，按本合同總價款的_______%計算違約金。

第九條不可抗力

1、本合同所稱不可抗力，是指本合同各方由于地震、臺風、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它不能預(yù)見，并且對其發(fā)生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客觀情況。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的義務(wù)時，應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起_______日內(nèi)通知本合同的另一方，并提供有關(guān)部門出具的不可抗力證明，同時提出部分或全部免除責任請求和終止本合同要求。

第十條爭議解決

凡因履行本合同發(fā)生的或者與本合同有關(guān)的一切爭議，首先由雙方友好協(xié)商，若雙方不能協(xié)商解決，任何一方均可向所在地方人民法院提起訴訟。

第十一條其他

1、本合同自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。

2、本合同一式_______份，甲乙雙方各持_______份，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：

法人代表：

日期：

乙方（簽章）：

法人代表：

日期：

定做加工承攬合同詳細范文第十七篇甲方：

合同編號：

乙方：

簽訂日期：

經(jīng)過雙方友好協(xié)商，本著真誠合作特達成以下協(xié)議：

一、質(zhì)量標準：按甲方提供（圖紙）型號及技術(shù)要求制作，產(chǎn)品自交貨之日起質(zhì)保期x年。

二、交貨時提供產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。

三、交貨期：見備注。

四、交貨地點：

運輸費由乙方承擔。

運輸方式：乙方自主選擇。

五、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收、包裝費用：

包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由乙方供應(yīng)不回收，包裝費用由乙方承擔。

六、驗收方式：貨到甲方指定地點后，甲方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，個工作日內(nèi)，完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，并將檢驗結(jié)果反饋給乙方。

七、提出異議期限：

甲方若對產(chǎn)品有異議應(yīng)在入場驗收后日內(nèi)以書面形式向乙方提出，未按

規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品驗收合格；乙方在接到書面異議后應(yīng)在日內(nèi)作出書面答復(fù)。

八、質(zhì)量責任：

乙方承諾提供給甲方的產(chǎn)品是合格的，符合甲方圖紙及技術(shù)要求的。甲方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產(chǎn)品全部或者部分款項。

九、結(jié)算方式：

1、合同簽字蓋章生效后日內(nèi)，甲方支付合同總價預(yù)付款；甲方在收到乙方合同總金額增值稅專用發(fā)票日內(nèi)，支付合同總價結(jié)算款。剩余作為質(zhì)保金，合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。2、支付方式：轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金結(jié)算。

十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給甲方所在地仲裁機構(gòu)仲裁。

十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。

甲方：

乙方：

時間：

定做加工承攬合同詳細范文第十八篇定作方：

承攬方：

定作方因制作安裝標識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

二、該工程具體位置位于;主要要求和內(nèi)容為：

1)制造的內(nèi)容：“”;

2)漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

3)漢字為3m(高)*(寬)，英文高為;

4)字體白天及夜晚均為紅色;

5)字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

6)支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;

7)全部工程應(yīng)抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;

三、承攬方應(yīng)于20xx年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。

四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復(fù)時，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標識牌恢復(fù)其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費。

五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。

七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。

八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。

九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。

十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

定做加工承攬合同詳細范文第十九篇簽定日期：__________年__________月__________日

定作方(甲方)：___

電話：______

承攬方(乙方)：___

電話：______

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供應(yīng)原材料：原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_________。

2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：____________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：______。

4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：___

乙方(蓋章)：___

時間：__________

定做加工承攬合同詳細范文第二十篇甲方：(定作方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

乙方：(承攬方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

合同編號：合同簽訂地：

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之