2024版建筑施工合同條款及格式

2024版建筑施工合同條款及格式合同編號：__________建筑施工合同條款及格式鑒于：1.業(yè)主為建設工程的需要，擬委托承包商進行施工；

2.承包商愿意接受業(yè)主的委托，按業(yè)主的要求完成施工任務；雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程總投資：__________第二條合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同價格包括但不限于：__________2.3合同價格一經(jīng)確定，除非雙方另有約定，任何一方不得擅自變更。第三條合同工期3.1合同約定的工期為：__________天。3.2工期延誤的違約責任按《中華人民共和國合同法》及本合同有關條款執(zhí)行。第四條質(zhì)量標準4.1工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關標準、規(guī)范的要求。4.2工程驗收合格的標準為：__________第五條合同的履行5.1業(yè)主應按照合同約定提供施工場地、施工條件、施工圖紙等相關資料。5.2承包商應按照施工圖紙、施工技術規(guī)范、合同約定等進行施工。5.3雙方應共同配合，確保工程順利進行。第六條合同價款的支付6.1業(yè)主應按照雙方約定的付款節(jié)點和比例支付合同價款。6.2付款方式為：__________6.3承包商開具合法的發(fā)票。第七條違約責任7.1雙方應嚴格履行合同約定，如一方違約，應承擔違約責任。7.2違約金的計算方式為：__________7.3違約責任的具體規(guī)定按照《中華人民共和國合同法》及本合同有關條款執(zhí)行。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。9.2雙方應尊重社會公德，保護環(huán)境，確保施工安全。9.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字）：__________日期：__________乙方（簽字）：__________日期：__________一、附件列表：

1.施工圖紙

2.施工技術規(guī)范

3.工程量清單

4.材料供應合同

5.施工人員名單

6.工程驗收標準

7.付款憑證

8.履約證書

9.變更協(xié)議

10.補充協(xié)議二、違約行為及認定：

1.工期延誤：未按合同約定完成施工任務。

2.質(zhì)量不符合標準：工程質(zhì)量未達到合同約定的標準。

3.價款支付違約：未按合同約定時間、比例支付價款。

4.施工不符合規(guī)范：施工過程未遵守施工圖紙、技術規(guī)范。

5.擅自變更：未經(jīng)雙方協(xié)商一致，擅自變更合同內(nèi)容。

6.違法經(jīng)營：違反國家相關法律法規(guī)，進行違法經(jīng)營活動。三、法律名詞及解釋：

1.建筑施工合同：雙方為完成特定建筑工程項目，約定的一方進行施工，另一方支付價款的合同。

2.工期：合同約定的完成工程的時間。

3.質(zhì)量標準：工程質(zhì)量應達到的國家及行業(yè)相關標準。

4.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。

5.合同履行：雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工期延誤：協(xié)商調(diào)整施工計劃，必要時簽訂工程延期協(xié)議。

2.質(zhì)量問題：及時整改，達到標準要求，必要時重新施工。

3.價款支付爭議：核對付款憑證，明確付款時間、比例，必要時咨詢專業(yè)律師。

4.施工不符合規(guī)范：要求承包商按照規(guī)范施工，必要時停工整改。

5.擅自變更：協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、價款等。

6.違法經(jīng)營：依法查處，終止合同履行，追究法律責任。五、所有應用場景：

1.房屋建筑工程施工

2.市政公用工程施工

3.道路橋梁工程