綠化種植施工合同

綠化種植施工合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程單價：__________1.5工程總價：__________二、工程質量2.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工，確保工程質量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.2乙方應保證所供植物品種、規(guī)格、數量和質量符合合同約定，且須具備相應的種植成活率。2.3乙方應對施工過程中的質量問題及時進行整改，確保工程質量滿足甲方要求。三、工程進度3.1乙方應按照甲方指定的工期完成施工，如有延期，乙方應承擔相應的違約責任。3.2乙方應提前向甲方報告工程進度，如需調整工期，應與甲方協(xié)商一致。四、付款方式及進度4.1本項目采用進度付款方式，具體付款比例和付款時間按照雙方協(xié)商確定的付款計劃執(zhí)行。4.2甲方支付乙方工程款時，應扣除合同中約定的質量保證金。五、保修期限5.1乙方應對本項目施工質量承擔保修責任，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限為__________年。5.2在保修期限內，如出現施工質量問題，乙方應在接到甲方通知后的__________個工作日內到達現場進行整改。六、違約責任6.1乙方如未按照合同約定完成施工，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。6.2甲方如未按照合同約定支付工程款，應向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：__________。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且甲方支付完畢全部工程款之日終止。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.綠化種植施工圖紙2.施工方案和技術要求3.付款計劃4.保修條款5.違約金計算方式6.滯納金計算方式7.合同簽訂地人民法院的相關規(guī)定二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成施工，視為違約。2.甲方未按照合同約定支付工程款，視為違約。3.乙方提供的植物品種、規(guī)格、數量和質量不符合合同約定，視為違約。4.乙方未按照甲方指定的工期完成施工，視為違約。5.乙方在保修期限內未對施工質量問題進行整改，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.綠化種植施工：指在規(guī)定地點進行植物的種植、移植、養(yǎng)護等活動，以達到美化環(huán)境、改善生態(tài)、提高景觀質量的目的。2.工程質量：指工程符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲方要求的狀態(tài)。3.保修期限：指自工程竣工驗收合格之日起，乙方對工程質量承擔保修責任的期限。4.違約金：指一方未履行合同約定義務時，應向對方支付的賠償金。5.滯納金：指甲方未按約定時間支付工程款時，應向乙方支付的逾期付款賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，協(xié)商調整工期，避免違約。2.工程質量問題：乙方應立即進行整改，確保工程質量滿足甲方要求。3.付款延誤：甲方應按照合同約定的付款計劃及時支付工程款，避免違約。4.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成時可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為綠化種植施工項目的業(yè)主，具備項目建設合法權益。2.乙方具備綠化種植施工資質和能力，愿意承擔施工任務。3.甲方和乙方就工程內容、工程質量