2024年度標(biāo)準(zhǔn)勞務(wù)承攬合同樣本總匯

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年度標(biāo)準(zhǔn)勞務(wù)承攬合同樣本總匯本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方（委托方）1.2乙方（承攬方）1.3合同標(biāo)的第二條：合同范圍與工作內(nèi)容2.1工作范圍2.2工作內(nèi)容2.3工作標(biāo)準(zhǔn)第三條：合同期限3.1開始日期3.2結(jié)束日期第四條：勞務(wù)人員4.1人員要求4.2人員配置4.3人員管理第五條：勞務(wù)報酬5.1報酬標(biāo)準(zhǔn)5.2報酬支付方式5.3報酬支付時間第六條：社會保險與福利待遇6.1社會保險6.2福利待遇第七條：保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責(zé)任第八條：違約責(zé)任8.1甲方違約8.2乙方違約第九條：爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3法律途徑第十條：不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果第十一條：合同的變更與解除11.1合同變更11.2合同解除第十二條：合同的終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序第十三條：其他條款13.1甲方特殊要求13.2乙方特殊承諾13.3雙方的其他約定第十四條：合同的生效、修改和廢除14.1合同生效條件14.2合同修改14.3合同廢除第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1甲方（委托方）：指在此合同中委托乙方承攬勞務(wù)的一方，具體名稱和聯(lián)系方式見附件一。1.2乙方（承攬方）：指在此合同中承擔(dān)承攬勞務(wù)的一方，具有承攬資質(zhì)，具體名稱和聯(lián)系方式見附件一。1.3合同標(biāo)的：指甲方委托乙方承攬的具體勞務(wù)內(nèi)容，詳見合同附件。第二條：合同范圍與工作內(nèi)容2.1工作范圍：乙方根據(jù)甲方的要求，提供合同標(biāo)的所涉及的全部或部分工作。2.2工作內(nèi)容：乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成合同標(biāo)的相關(guān)工作，包括但不限于：a)人員招聘與培訓(xùn)b)現(xiàn)場施工管理c)質(zhì)量控制與驗收d)安全生產(chǎn)管理e)環(huán)境保護(hù)與綠化f)其他與合同標(biāo)的相關(guān)的工作。2.3工作標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照甲方提供的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，確保工作質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第三條：合同期限3.1開始日期：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，乙方應(yīng)按照甲方要求的時間節(jié)點開始工作。3.2結(jié)束日期：乙方完成合同標(biāo)的所有工作，并經(jīng)甲方驗收合格后，合同即告結(jié)束。第四條：勞務(wù)人員4.1人員要求：乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求，提供具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗的專業(yè)人員，具體要求見附件二。4.2人員配置：乙方應(yīng)根據(jù)工作需求，合理安排人員配置，保證合同標(biāo)的的順利完成。4.3人員管理：乙方應(yīng)對提供的勞務(wù)人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其遵守甲方的規(guī)章制度，維護(hù)甲方利益。第五條：勞務(wù)報酬5.1報酬標(biāo)準(zhǔn)：乙方向甲方提供的勞務(wù)報酬，按照附件三中的價格執(zhí)行。5.2報酬支付方式：甲方按照完成工作的實際情況，以銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付乙方勞務(wù)報酬。5.3報酬支付時間：甲方應(yīng)在每月5日前，支付乙方上個月的勞務(wù)報酬。第六條：社會保險與福利待遇6.1社會保險：乙方應(yīng)依法為勞務(wù)人員繳納社會保險，包括但不限于養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和生育保險。6.2福利待遇：乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)，為勞務(wù)人員提供應(yīng)有的福利待遇，包括但不限于帶薪年假、節(jié)日福利等。第八條：違約責(zé)任8.1甲方違約：甲方未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金計算方式詳見附件四。8.2乙方違約：乙方未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金計算方式詳見附件四。第九條：爭議解決9.1協(xié)商解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時，可向甲方所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3法律途徑：調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條：不可抗力10.1不可抗力事件：合同履行過程中，因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行合同的，該方應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明材料。10.2不可抗力后果：遭受不可抗力事件的一方，可根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任。第十一條：合同的變更與解除11.1合同變更：雙方同意，合同的變更需書面簽訂，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。11.2合同解除：雙方同意，合同解除需書面簽訂，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十二條：合同的終止12.1合同終止條件：合同到期，或者雙方達(dá)成書面終止協(xié)議。12.2合同終止程序：合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方要求，完成合同標(biāo)的的交接工作，并清理現(xiàn)場。第十三條：其他條款13.1甲方特殊要求：甲方對乙方有特殊要求的，應(yīng)在合同中明確，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求執(zhí)行。13.2乙方特殊承諾：乙方對甲方有特殊承諾的，應(yīng)在合同中明確，乙方應(yīng)按照承諾執(zhí)行。13.3雙方的其他約定：雙方在合同履行過程中，如有其他約定，應(yīng)在合同中明確。第十四條：合同的生效、修改和廢除14.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同修改：合同生效后，如雙方同意對合同進(jìn)行修改，應(yīng)簽訂書面修改協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。14.3合同廢除：合同到期，或者雙方達(dá)成書面廢除協(xié)議，合同即告廢除。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲方（委托方）具體名稱和聯(lián)系方式附件二：乙方（承攬方）人員要求附件三：勞務(wù)報酬價格表附件四：違約金計算方式附件五：技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)附件六：乙方人員配置表附件七：安全生產(chǎn)管理方案附件八：環(huán)境保護(hù)與綠化方案附件九：甲方特殊要求附件十：乙方特殊承諾附件十一：合同變更與解除協(xié)議附件十二：合同終止協(xié)議附件十三：雙方其他約定說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照合同約定履行義務(wù)，如未按時支付勞務(wù)報酬。2.乙方未按照合同約定履行義務(wù)，如未按時完成工作。3.甲方未按照約定提供工作條件或技術(shù)支持。4.乙方未按照約定提供符合要求的人員或物資。5.甲方未按照約定支付違約金或賠償金。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計算方式：根據(jù)附件四的計算方式確定。2.違約行為造成的損失賠償：根據(jù)實際損失金額確定，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、間接經(jīng)濟(jì)損失、乙方人員工資、乙方人員傷亡賠償?shù)取?.違約行為導(dǎo)致的工期延誤：按照合同約定的工期延誤費用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償。示例說明：若甲方未按時支付勞務(wù)報酬，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付違約金。若因此導(dǎo)致乙方人員工資損失，甲方還需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.委托方：指在此合同中委托乙方承攬勞務(wù)的一方，具有承攬資質(zhì)，具體名稱和聯(lián)系方式見附件一。2.承攬方：指在此合同中承擔(dān)承攬勞務(wù)的一方，具體名稱和聯(lián)系方式見附件一。3.合同標(biāo)的：指甲方委托乙方承攬的具體勞務(wù)內(nèi)容，詳見合同附件。4.勞務(wù)人員：指乙方根據(jù)甲方要求，提供具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗的專業(yè)人員。5.勞務(wù)報酬：指乙方向甲方提供的勞務(wù)報酬，按照附件三中的價格執(zhí)行。6.社會保險：指乙方應(yīng)依法為勞務(wù)人員繳納的社會保險，包括但不限于養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和生育保險。7.福利待遇：指乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)，為勞務(wù)人員提供應(yīng)有的福利待遇。8.違約金：指一方未按照合同約定履行義務(wù)時，向另一方支