2024版施工班組項目承攬及管理協(xié)議

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024版施工班組項目承攬及管理協(xié)議本合同目錄一覽1.項目承攬1.1項目范圍1.2項目目標1.3項目時間表2.班組組成2.1班組成員資格2.2班組管理結(jié)構(gòu)2.3班組培訓3.項目管理3.1項目協(xié)調(diào)3.2質(zhì)量控制3.3安全監(jiān)督4.工作流程4.1施工計劃4.2施工報批4.3施工變更5.質(zhì)量標準5.1施工質(zhì)量5.2材料質(zhì)量5.3驗收標準6.安全保障6.1安全措施6.2安全事故處理6.3保險責任7.合同價格7.1工程總價7.2價格調(diào)整7.3付款方式8.工期延誤8.1工期延長8.2延誤責任8.3延期罰款9.違約責任9.1違約行為9.2違約責任判定9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議方式10.2調(diào)解程序10.3法律適用11.合同解除11.1解除條件11.2解除程序11.3解除后責任12.一般條款12.1信息保密12.2法律變更12.3繼承與轉(zhuǎn)讓13.附錄13.1合同附件13.2技術規(guī)范14.簽字蓋章14.1甲方簽字14.2乙方簽字14.3見證人簽字第一部分：合同如下：第一條項目承攬1.1項目范圍乙方承攬的工程項目范圍包括但不限于：土建工程、安裝工程、裝修工程、園林綠化工程等。具體工程內(nèi)容以甲方提供的施工圖紙及工程量清單為準。1.2項目目標乙方應按照甲方的要求，保證工程質(zhì)量、工程進度和安全，達到甲方的項目目標。1.3項目時間表乙方應按照甲方提供的時間表進行施工，如有特殊情況需調(diào)整，乙方應提前向甲方提出申請，經(jīng)甲方批準后方可執(zhí)行。第二條班組組成2.1乙方應按照甲方要求，組建具備相應資質(zhì)和經(jīng)驗的施工班組，并向甲方報告班組成員名單。2.2乙方班組的組織結(jié)構(gòu)應明確，設有一位負責人全面負責班組的施工管理工作，并根據(jù)工程需要設置相應的技術、安全、質(zhì)量等管理人員。2.3乙方應對班組成員進行必要的培訓，包括技術培訓、安全教育和質(zhì)量意識教育，確保班組成員能夠熟練掌握施工技能，并遵守施工規(guī)范。第三條項目管理3.1乙方應指派專門的項目協(xié)調(diào)人員，負責與甲方、設計師、監(jiān)理等各方進行溝通協(xié)調(diào)，確保施工過程的順利進行。3.2乙方應建立和完善工程質(zhì)量控制體系，嚴格按照施工圖紙、施工規(guī)范和驗收標準進行施工，確保工程質(zhì)量。3.3乙方應設立專門的安全監(jiān)督人員，負責現(xiàn)場的安全管理工作，制定并落實安全事故應急預案，確保施工過程中的安全生產(chǎn)。第四條工作流程4.1乙方應根據(jù)甲方提供的施工圖紙和工程量清單，制定詳細的施工計劃，并報甲方審批。4.2施工過程中，如遇設計變更或現(xiàn)場實際情況與施工圖紙不符，乙方應立即向甲方報告，并按照甲方的指示進行處理。4.3乙方應在施工過程中，按照約定的時間節(jié)點和質(zhì)量要求，完成相應的施工內(nèi)容，并接受甲方的檢查和驗收。第五條質(zhì)量標準5.1乙方應按照施工圖紙、施工規(guī)范和驗收標準進行施工，確保工程質(zhì)量。5.2乙方應對所使用的材料進行嚴格把關，確保材料質(zhì)量符合工程要求。5.3工程驗收時，乙方應按照約定的驗收標準進行自檢、互檢和甲方檢查，確保工程質(zhì)量達到甲方要求。第六條安全保障6.1乙方應制定施工現(xiàn)場的安全措施，并嚴格執(zhí)行，確保施工現(xiàn)場的安全。6.2如發(fā)生安全事故，乙方應立即啟動應急預案，進行救援和處理，并及時報告甲方。6.3乙方應購買并妥善保管保險，包括但不限于建筑工程一切險、第三方責任險等，確保工程在施工過程中的保險責任。第八條合同價格8.1工程總價乙方向甲方提供的工程報價應包含全部工程內(nèi)容、材料費用、人工費用、管理費用、稅費等，形成詳盡的報價清單。8.2價格調(diào)整工程實施過程中，如遇市場行情變化、政策調(diào)整等因素導致工程成本發(fā)生較大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。8.3付款方式第九條工期延誤9.1工期延長由于乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，乙方應按照甲方要求，采取措施加快施工進度，并承擔相應的違約責任。9.2延誤責任因不可抗力或其他乙方無法預見、無法克服、無法避免的情況導致工期延誤的，乙方不承擔違約責任。9.3延期罰款乙方如未按照約定的工期完成工程，應向甲方支付延期罰款，具體金額由雙方在合同中約定。第十條違約責任10.1違約行為乙方若違反合同約定，甲方有權(quán)要求乙方改正，并承擔違約責任。10.2違約責任判定乙方違反合同約定，導致甲方損失的，乙方應按照甲方實際損失進行賠償。10.3違約賠償乙方應按照甲方要求，承擔違約賠償責任，包括但不限于經(jīng)濟損失、時間損失等。第十一條爭議解決11.1爭議方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.2調(diào)解程序如雙方同意，可以邀請第三方進行調(diào)解，調(diào)解不成的，仍按照爭議解決方式進行。11.3法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十二條一般條款12.1信息保密乙方應對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)甲方許可不得泄露給第三方。12.2法律變更如因法律、法規(guī)、政策等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容變更的，雙方應按照變更后的法律法規(guī)和政策要求，協(xié)商修改合同。12.3繼承與轉(zhuǎn)讓未經(jīng)甲方同意，乙方不得將合同的權(quán)利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方。本合同終止后，乙方對甲方承擔的義務仍然有效。第十三條附錄13.1合同附件本合同附件包括：工程圖紙、工程量清單、報價單、施工方案等。13.2技術規(guī)范乙方應按照甲方提供或雙方約定的技術規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。包括但不限于：施工現(xiàn)場照片、施工日志、工程變更記錄等。第十四條簽字蓋章14.1甲方簽字甲方代表簽字，并加蓋公章，以表示對合同內(nèi)容的確認。14.2乙方簽字乙方代表簽字，并加蓋公章，以表示對合同內(nèi)容的確認。14.3見證人簽字如雙方約定有見證人，見證人應簽字，并加蓋公章，以證明合同的簽訂過程。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙：包括建筑設計圖紙、結(jié)構(gòu)施工圖紙、水電施工圖紙等，詳細展示了工程的設計內(nèi)容和施工要求。2.工程量清單：列出工程所需材料、工程量及價格，作為計算工程總價的基礎。3.報價單：乙方根據(jù)工程量清單和市場行情，提供的工程報價明細。4.施工方案：包括施工工藝、施工步驟、施工計劃等，詳細描述施工過程中的具體操作和要求。5.技術規(guī)范：規(guī)定工程所采用的技術標準、材料要求、驗收標準等。6.施工現(xiàn)場照片：記錄施工現(xiàn)場的實際情況，用于施工過程的監(jiān)督和驗收。7.施工日志：記錄施工過程中的重要事件、進度、問題等，用于跟蹤和管理工程。8.工程變更記錄：記錄工程在實施過程中發(fā)生的變更事項，包括變更的原因、內(nèi)容和影響等。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤：乙方未按照約定的工期完成工程，屬于違約行為。甲方有權(quán)要求乙方支付延期罰款，并承擔因工期延誤導致的損失。示例：乙方因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程，需向甲方支付延期罰款，并賠償甲方因工期延誤造成的損失。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方施工的工程質(zhì)量未達到合同約定的質(zhì)量標準，屬于違約行為。甲方有權(quán)要求乙方重新施工或支付違約金。示例：乙方施工的工程質(zhì)量不符合約定的驗收標準，甲方有權(quán)要求乙方進行返工，并支付相應的違約金。3.信息泄露：乙方未履行保密義務，泄露甲方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息，屬于違約行為。乙方應承擔違約責任，賠償甲方因此造成的損失。示例：乙方未經(jīng)甲方許可，向第三方泄露了甲方的商業(yè)秘密，導致甲方利益受損，乙方需承擔違約責任并賠償甲方損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預見、無法克服、無法避免的情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。2.合同履行：雙方