建筑施工補充合同：2024年額外費用明細

建筑施工補充合同：2024年額外費用明細本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方：指合同所述的建筑項目業(yè)主或其合法代表。1.2乙方：指承擔建筑施工任務(wù)的施工方或其合法代表。第二條合同簽訂依據(jù)2.1本補充合同是根據(jù)雙方在2024年進行的建筑施工項目實際情況，依據(jù)原施工合同相關(guān)條款，就額外費用明細進行的補充協(xié)議。第三條額外費用的范圍與明細3.1額外費用包括但不限于：材料價格上漲導(dǎo)致的成本增加、不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤、工程變更導(dǎo)致的額外工作量等。3.2具體額外費用明細，雙方應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生情況進行詳細記錄，并在本補充合同約定的時間內(nèi)進行確認和結(jié)算。第四條額外費用的計算與支付4.1額外費用的計算應(yīng)遵循公平、合理的原則，參照原施工合同約定的計價方式進行。4.2甲方應(yīng)在確認額外費用后七個工作日內(nèi)，按照雙方約定的支付方式和時間，支付給乙方。第五條額外費用的審批流程5.1乙方在發(fā)生額外費用時，應(yīng)向甲方提出書面申請，并附上相關(guān)證明材料。5.2甲方應(yīng)在收到乙方申請后的十個工作日內(nèi)，對額外費用進行審批，并通知乙方。第六條合同的變更與解除6.1本補充合同一經(jīng)簽訂，即成為原施工合同不可分割的一部分，雙方應(yīng)共同遵守。6.2如雙方同意變更或解除本補充合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章生效。第七條違約責任7.1雙方應(yīng)嚴格按照本補充合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔違約責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本補充合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1雙方應(yīng)對本補充合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。第十條合同的生效、終止與失效10.1本補充合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至原施工合同約定的終止條件滿足時失效。第十一條合同附件11.1本補充合同附件包括：原施工合同、雙方簽字蓋章的確認單、審批流程圖等。第十二條通知與送達12.1雙方應(yīng)按照原施工合同約定的聯(lián)系方式，相互通知與送達相關(guān)事項。第十三條其他約定13.1雙方在本補充合同之外的其他事項，如有共識，可另行簽訂書面協(xié)議。第十四條合同語言14.1本補充合同采用中文編寫，如有翻譯版本，以中文版本為準。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方：指合同所述的建筑項目業(yè)主或其合法代表。1.2乙方：指承擔建筑施工任務(wù)的施工方或其合法代表。第二條合同簽訂依據(jù)2.1本補充合同是根據(jù)雙方在2024年進行的建筑施工項目實際情況，依據(jù)原施工合同相關(guān)條款，就額外費用明細進行的補充協(xié)議。第三條額外費用的范圍與明細3.1額外費用包括但不限于：材料價格上漲導(dǎo)致的成本增加、不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤、工程變更導(dǎo)致的額外工作量等。3.2具體額外費用明細，雙方應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生情況進行詳細記錄，并在本補充合同約定的時間內(nèi)進行確認和結(jié)算。第四條額外費用的計算與支付4.1額外費用的計算應(yīng)遵循公平、合理的原則，參照原施工合同約定的計價方式進行。4.2甲方應(yīng)在確認額外費用后七個工作日內(nèi)，按照雙方約定的支付方式和時間，支付給乙方。第五條額外費用的審批流程5.1乙方在發(fā)生額外費用時，應(yīng)向甲方提出書面申請，并附上相關(guān)證明材料。5.2甲方應(yīng)在收到乙方申請后的十個工作日內(nèi)，對額外費用進行審批，并通知乙方。第六條合同的變更與解除6.1本補充合同一經(jīng)簽訂，即成為原施工合同不可分割的一部分，雙方應(yīng)共同遵守。6.2如雙方同意變更或解除本補充合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章生效。第七條違約責任7.1雙方應(yīng)嚴格按照本補充合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔違約責任。7.2違約方應(yīng)按照合同約定承擔相應(yīng)的違約金或者其他違約責任。7.3違約方應(yīng)承擔因違約所產(chǎn)生的額外費用，并賠償對方因此所遭受的損失。第八條爭議解決8.1雙方在履行本補充合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1雙方應(yīng)對本補充合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。9.2保密義務(wù)自本補充合同簽訂之日起生效，至本補充合同終止或履行完畢之日止。第十條合同的生效、終止與失效10.1本補充合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至原施工合同約定的終止條件滿足時失效。10.2本補充合同的終止不影響雙方在原施工合同項下的權(quán)利和義務(wù)。第十一條合同附件11.1本補充合同附件包括：原施工合同、雙方簽字蓋章的確認單、審批流程圖等。11.2附件為本補充合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十二條通知與送達12.1雙方應(yīng)按照原施工合同約定的聯(lián)系方式，相互通知與送達相關(guān)事項。12.2通知與送達應(yīng)采用書面形式，并注明日期。第十三條其他約定13.1雙方在本補充合同之外的其他事項，如有共識，可另行簽訂書面協(xié)議。13.2本補充合同的修改和補充，必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十四條合同語言14.1本補充合同采用中文編寫，如有翻譯版本，以中文版本為準。14.2如雙方對合同條款的理解發(fā)生分歧，應(yīng)以中文版本的解釋為準。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：原施工合同詳細要求和說明：原施工合同為本補充合同的基礎(chǔ)，雙方應(yīng)確保原施工合同的完整性和有效性。附件中應(yīng)包含原施工合同的所有條款和附件。附件二：雙方簽字蓋章的確認單詳細要求和說明：確認單應(yīng)詳細記錄雙方就額外費用明細的確認過程，包括費用的計算、支付時間等。確認單應(yīng)由雙方簽字蓋章，并作為本補充合同的有效附件。附件三：審批流程圖詳細要求和說明：審批流程圖應(yīng)清晰地展示額外費用審批的流程，包括乙方提出申請、甲方審批的時間限制等。附件三應(yīng)由雙方共同制定，并作為本補充合同的有效附件。附件四：材料價格上漲證明詳細要求和說明：如額外費用中包含材料價格上漲導(dǎo)致的成本增加，乙方應(yīng)提供相關(guān)證明材料，如材料價格變動通知、市場調(diào)研報告等。附件五：不可抗力因素證明詳細要求和說明：如額外費用中包含不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，乙方應(yīng)提供相關(guān)證明材料，如自然災(zāi)害、政府政策變動等。附件六：工程變更證明詳細要求和說明：如額外費用中包含工程變更導(dǎo)致的額外工作量，乙方應(yīng)提供相關(guān)證明材料，如設(shè)計變更通知、工程量增減證明等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.乙方未按約定時間向甲方提出額外費用申請。2.甲方未按約定時間對乙方申請進行審批。3.甲方未按約定時間支付確認的額外費用。4.乙方未按約定時間完成額外工作量。5.雙方未按約定保密合同內(nèi)容。違約責任認定標準：1.違約金：按照雙方約定的違約金比例計算違約金。2.損失賠償：根據(jù)實際情況，賠償因違約行為導(dǎo)致的直接經(jīng)濟損失。3.工期延誤：按照原施工合同約定的工期延誤賠償標準進行賠償。示例說明：如乙方未按約定時間向甲方提出額外費用申請，甲方有權(quán)按照違約金比例要求乙方支付違約金，并賠償因此導(dǎo)致的工期延誤損失。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指合同所述的建筑項目業(yè)主或其合法代表。2.乙方：指承擔建筑施工任務(wù)的施工方或其合法代表。3.補充合同：指本補充合同，用于明確額外費用明細的補充協(xié)議。4.額外費用：指原施工合同約定之外的費用，包括但