2024年石油化工項目施工合同規(guī)范格式

2024年石油化工項目施工合同規(guī)范格式本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調整3.3付款方式第四條施工期限4.1施工開始日期4.2施工結束日期4.3延期違約責任第五條工程質量5.1質量標準5.2質量檢驗5.3質量爭議處理第六條材料和設備6.1材料和設備供應6.2材料和設備驗收第七條施工安全7.1安全措施7.2安全事故處理第八條知識產(chǎn)權保護8.1知識產(chǎn)權歸屬8.2侵權責任第九條保密條款9.1保密內容9.2保密期限第十條違約責任10.1發(fā)包人違約10.2承包人違約第十一條爭議解決11.1協(xié)商解決11.2調解解決11.3仲裁解決第十二條合同的變更和解除12.1變更條件12.2解除條件第十三條合同的轉讓13.1轉讓條件13.2轉讓程序第十四條附則14.1合同的生效14.2合同的終止14.3合同的份數(shù)第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1發(fā)包人名稱：____________1.1.2發(fā)包人地址：____________1.1.3發(fā)包人法定代表人：____________1.1.4發(fā)包人授權代表：____________1.2承包人1.2.1承包人名稱：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人法定代表人：____________1.2.4承包人授權代表：____________第二條工程概況2.1工程名稱：____________2.2工程地點：____________2.3工程規(guī)模：____________2.4工程內容：____________第三條合同價格3.1合同總價：____________3.2價格調整：3.2.1價格調整的條件：____________3.2.2價格調整的程序：____________3.2.3價格調整的方式：____________3.3付款方式：3.3.1付款條件：____________3.3.2付款期限：____________3.3.3付款方式：____________第四條施工期限4.1施工開始日期：____________4.2施工結束日期：____________4.3延期違約責任：4.3.1延期違約的條件：____________4.3.2延期違約的處罰：____________第五條工程質量5.1質量標準：____________5.2質量檢驗：5.2.1檢驗標準：____________5.2.2檢驗程序：____________5.2.3檢驗機構：____________5.3質量爭議處理：5.3.1爭議解決方式：____________5.3.2爭議解決的期限：____________第六條材料和設備6.1材料和設備供應：6.1.1供應商名稱：____________6.1.2供應材料和設備清單：____________6.1.3供應時間：____________6.2材料和設備驗收：6.2.1驗收標準：____________6.2.2驗收程序：____________6.2.3驗收機構：____________第八條知識產(chǎn)權保護8.1知識產(chǎn)權歸屬：8.1.1發(fā)包人擁有工程設計、施工圖紙、技術規(guī)范等相關知識產(chǎn)權。8.1.2承包人擁有施工過程中產(chǎn)生的工藝、技術、方法等知識產(chǎn)權。8.2侵權責任：8.2.1如承包人的施工行為侵犯了第三方的知識產(chǎn)權，由承包人承擔相應的法律責任。8.2.2如發(fā)包人的設計、技術規(guī)范等侵犯了第三方的知識產(chǎn)權，由發(fā)包人承擔相應的法律責任。第九條保密條款9.1保密內容：9.1.1合同雙方在合同簽訂過程中和合同執(zhí)行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。9.2保密期限：9.2.1雙方對對方的保密信息承擔保密義務，自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十條違約責任10.1發(fā)包人違約：10.1.1發(fā)包人未按照合同約定履行義務的，應當承擔違約責任。10.1.2發(fā)包人遲延支付合同價款的，應當按照遲延支付部分金額的每日千分之五支付違約金。10.2承包人違約：10.2.1承包人未按照合同約定履行義務的，應當承擔違約責任。10.2.2承包人遲延完成工程的，應當按照遲延完成部分工程造價的每日千分之五支付違約金。第十一條爭議解決11.1協(xié)商解決：合同雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。11.2調解解決：協(xié)商不成的，可以請求第三方進行調解。調解不成的，按照合同約定的仲裁條款進行仲裁。11.3仲裁解決：11.3.1雙方同意將合同爭議提交__________仲裁委員會進行仲裁。11.3.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十二條合同的變更和解除12.1變更條件：12.1.1合同履行過程中，因不可抗力或雙方同意的其他原因，可以變更合同。12.1.2變更合同的內容，應當采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認。12.2解除條件：12.2.1合同履行過程中，發(fā)生不可抗力致使合同無法履行，雙方可以解除合同。12.2.2雙方同意解除合同的，應當采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認。第十三條合同的轉讓13.1轉讓條件：13.1.1合同一方經(jīng)對方同意，可以將合同的權利和義務全部或部分轉讓給第三方。13.1.2轉讓合同應當采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認。13.2轉讓程序：13.2.1轉讓方應當向對方通知轉讓事宜，并提交轉讓協(xié)議。13.2.2對方應當在收到轉讓通知后十五日內未提出異議，視為同意轉讓。第十四條附則14.1合同的生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的終止：合同履行完畢或者合同解除之日起，合同終止。14.3合同的份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：施工技術規(guī)范附件三：材料和設備供應清單附件四：付款計劃表附件五：施工進度計劃附件六：質量檢驗標準和方法附件七：保密協(xié)議附件八：知識產(chǎn)權聲明附件九：仲裁條款確認書附件的詳細要求和說明：附件一：工程設計圖紙本附件應包括工程的詳細設計圖紙，包括但不限于建筑圖紙、管道布置圖、電氣圖紙等，以供承包人根據(jù)圖紙進行施工。附件二：施工技術規(guī)范本附件應包括施工過程中應遵守的技術規(guī)范和要求，包括但不限于施工工藝、材料要求、安全標準等。附件三：材料和設備供應清單本附件應詳細列明所需材料和設備的名稱、型號、數(shù)量、質量標準等，以便承包人按照清單進行采購或接收。附件四：付款計劃表本附件應詳細列明合同價款的支付計劃，包括付款的時間、金額和條件等，以便雙方明確付款安排。附件五：施工進度計劃本附件應詳細列明工程的施工進度計劃，包括各個階段的開始和結束時間，以便雙方監(jiān)控工程進度。附件六：質量檢驗標準和方法本附件應包括工程質量檢驗的標準和方法，包括但不限于檢驗的項目、檢驗頻率、檢驗機構等。附件七：保密協(xié)議本附件應詳細列明雙方在合同履行過程中應保守的秘密信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術秘密等，并明確保密期限。附件八：知識產(chǎn)權聲明本附件應明確發(fā)包人和承包人各自擁有的知識產(chǎn)權，以及雙方對對方知識產(chǎn)權的尊重和保護。附件九：仲裁條款確認書本附件應確認雙方同意將合同爭議提交仲裁委員會進行仲裁，并明確仲裁委員會的選擇等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發(fā)包人未按照合同約定支付價款的。2.發(fā)包人未按照合同約定提供施工條件的。3.承包人未按照合同約定完成工程的。4.承包人未按照合同約定支付價款的。5.承包人未按照合同約定提供材料的。6.承包人未按照合同約定進行施工的。違約責任認定：1.發(fā)包人違約的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.承包人違約的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：如發(fā)包人未按照合同約定支付價款，屬于違約行為。根據(jù)合同約定，發(fā)包人應承擔違約金的責任，違約金為遲延支付部分金額的每日千分之五。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利