涂裝工程合同

涂裝工程合同

甲方：（以下簡稱甲方）乙方:貴州紫荊花建筑涂裝工程有限公司（以下簡稱乙方）甲、乙雙方本著互惠互利的原則，為做好工程，明確甲、乙雙方施工過程中的權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《民法通則》及相關法律法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，結合本工程具體情況,特簽定本合同,以共同遵守。一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程面積：按實際涂裝面積結算。二、承包范圍1、工程材料：2、承包方式：包工包料,三、工程工期以甲方通知乙方進場施工之日起至完工之日止，有效工期天。在施工過程中，如遇到下列情況，工期順延：1、由于人力不可抗拒因素，而被迫停工；2、因工程變更設計而不能正常施工；3、如遇到雨天或停電，外墻不能夠施工（雙方均可作氣象記錄）；4、天氣氣溫低于5°C不能夠施工；5、因甲方不按合同及時支付工程進度款；6、甲方所提供的施工面不符合（液態(tài)花崗巖漆）施工要求。四、工程價格及面積計算按甲、乙雙方協(xié)商同意的施工單價為元/㎡(不含工程配合費、腳手架、水、電費、稅費等)，面積按實際計算，工程總造價以結算時實際涂裝面積×施工單價計算（注：結算時以實際施工面積展開計算，其中復雜結構面積按裝飾有關規(guī)定另乘以1.3的系數(shù)）。施工過程中，如果甲方工程需要設計和顏色變更造成乙方重復施工，甲方必須按照乙方實際重新施工工程量和原已完工的工程量支付給乙方承包費。五、結算方式1、甲方通過現(xiàn)金方式進行工程款結算；2、合同生效后，乙方進場時，甲方按工程總造價的%支付工程款，既_______人民幣；3、甲方再根據(jù)乙方的涂裝進度每一個月結算一次工程量并按工程量的80%進行撥付進度款；總體涂裝工程完工后甲方撥付乙方總工程款的90%；在涂裝工程驗收合格后，甲方撥付乙方總工程款的97%，預留總工程款的3%為涂裝工程保修金，一年保修期滿后7天內(nèi)無息付還。4、乙方不提供任何關于工程施工的票據(jù)及稅收。六、工程驗收1、工程驗收按工程有關規(guī)定進行，乙方負責提供驗收所需質(zhì)量證明文件并配合驗收。2、工程未驗收，甲方提前使用，由此發(fā)生的質(zhì)量和其他問題，由甲方承擔并對乙方施工工程視為合格。七、甲、乙雙方主要責任及義務甲方主要責任及義務：甲方必須明確施工涂裝范圍，積極配合乙方施工，若施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向乙方工程施工負責人提出；提供乙方施工現(xiàn)場用水、用電，其費用由甲方承擔，拆除影響施工裝修的一切障礙物；提供給乙方臨時存放材料、機具及施工人員住宿場所；因發(fā)生地質(zhì)沉降引起建筑物裂縫而影響效果，其責任由甲方承擔；5、甲方逾期支付乙方工程款，則按貸款利率0.03%/月利息計算支付乙方違約金直到付清拖欠的工程款為止，同時乙方視情況還可采取項目停工，停工期間所有損失由甲方負責。6、保證乙方必須的施工條件：基層抹灰平整、陰陽角符合規(guī)定、無空鼓、無裂縫、無油污。如不符合上述標準，應及時安排人員修補。乙方主要責任及義務：1、乙方不得拖欠工人工資，若甲方因乙方拖欠前述款項導致甲方被投訴、上訪，甲方有權從應付乙方的工程款中直接撥付工人工資。2、如因甲方設計變更造成工期延誤，增加乙方施工成本，乙方有權與甲方商討合同變更。3、乙方噴涂未完之前，甲方不得安裝玻璃等沒有保護膜的裝飾品，如不得不裝，需雙方商量增加保護費。4、乙方對施工過程中的工程安全和人身安全負責。八、違約責任甲方違約責任：甲方不按合同規(guī)定驗收或甲方不按合同規(guī)定支付乙方工程款而造成停工、窩工和工期延誤，乙方工期可順延；在乙方工期順延期間，甲方按工期每延誤一天支付乙方工程款總額的2‰賠付給乙方。乙方違約責任：因乙方責任，工程交付時間不符合合同規(guī)定，每拖延一天按工程款總額的2‰賠付違約金給甲方。九、其他約定1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效，違約方承擔一切法律責任，并賠償由此給對方所造成的一切損失。2、乙方保證甲方所用紫荊花生產(chǎn)的產(chǎn)品10年內(nèi)不脫落、無明顯褪色、無開裂。否則由乙方負責無償修補（由于地震、洪水和地基下沉或施工方基礎抹灰強度不夠和不平整等因素造成損壞或甲方人為損壞，乙方不負責修補）。3、其他未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商，如協(xié)商不成，雙方均應按照《中華人民共和國合同法》和《民法通則》關于違約及責任的規(guī)定執(zhí)行。4、雙方之間的所用意見書，承諾，指令等都均須以書面形式提出,否則視為無效。5、乙方有權享受甲方工程報建時所購的建筑團體意外險及建筑工地工傷險。6、未盡事宜可由甲,乙雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議。7、如雙方產(chǎn)生勞動爭議，需至白云區(qū)當?shù)貏趧又俨眉跋嚓P部門進行裁定。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方(簽章)：乙方(簽章)： 聯(lián)系人電話：