二級(jí)建造師考試《法規(guī)》題庫(kù)100題含答案卷1070

二級(jí)建造師考試《法規(guī)》題庫(kù)100題含答案」070

1.題型：?jiǎn)芜x題

工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求

施工單位（）。

A整改，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位

B整改，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門

C暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門

D暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位

答案

D

2.題型：多選題

法人應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）。*

A依法成立

B有法定代表人

C有必要的財(cái)產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi)

D有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)

E能夠承擔(dān)民事責(zé)任

答案

A,B,C,D

3.題型：多選題

根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決可能被撤銷的情形有（）。

A仲裁的事項(xiàng)超出仲裁協(xié)議的約定范圍

B依據(jù)偽造的證據(jù)作出的裁決

C雙方當(dāng)事人均對(duì)裁決不服

D重大案件適用了獨(dú)任庭審理

E沒有仲裁協(xié)議

答案

A,B,E

4.題型：?jiǎn)芜x題

可撤銷合同被撤銷后，其法律后果是（）。

A自撤銷后無效

B申請(qǐng)撤銷時(shí)無效

C自始無法律約束力

D合同有效

答案

C

5.題型：多選題

下列選項(xiàng)中，職工不繳納的保險(xiǎn)費(fèi)有（）。

A基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

B基本醫(yī)療保險(xiǎn)

C工傷保險(xiǎn)

D失業(yè)保險(xiǎn)

E生育保險(xiǎn)

答案

C,E

解析

1、職工應(yīng)當(dāng)參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，由用人單位和職工共同繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

2、職工應(yīng)當(dāng)參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，由用人單位和職工按照國(guó)家規(guī)定共同繳納基

本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。3、職工應(yīng)當(dāng)參加工傷保險(xiǎn)，由用人單位繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，職工不

繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。4、《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定，職工應(yīng)當(dāng)參加失業(yè)保險(xiǎn)，由用人單位

和職工按照國(guó)家規(guī)定共同繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。5、《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定，職工應(yīng)當(dāng)參

加生育保險(xiǎn)，由用人單位按照國(guó)家規(guī)定繳納生育保險(xiǎn)費(fèi)，職工不繳納生育保險(xiǎn)費(fèi)。

6.題型：?jiǎn)芜x題

建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告書，按照規(guī)定的程序報(bào)相關(guān)部門審查批準(zhǔn)，該部門是

（）=

A地方政府主管部門

B大氣污染防治監(jiān)管部門

C建設(shè)系統(tǒng)主管部門

D環(huán)境保護(hù)行政主管部門

答案

D

7.題型：?jiǎn)芜x題

下列關(guān)于發(fā)包人要求承包人完成合同以外零星項(xiàng)目的說法中，不符合《建設(shè)工程價(jià)

款結(jié)算暫行辦法》規(guī)定的是（）。

A承包人應(yīng)在接受發(fā)包人要求的3天內(nèi)向發(fā)包人提請(qǐng)施工簽證

B提請(qǐng)施工簽證的事項(xiàng)包括用工數(shù)量和單價(jià)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)量和單價(jià)、使用材料和金

額等

C承包人應(yīng)當(dāng)在發(fā)包人簽證后施工

D發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭(zhēng)議的，責(zé)任由承包人自負(fù)

答案

A

8.題型：?jiǎn)芜x題

某開發(fā)商在一大型商場(chǎng)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中，違反國(guó)家規(guī)定，擅自降低工程質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)，因而造成重大安全事故。該事故責(zé)任主體應(yīng)該承擔(dān)的刑事責(zé)任是（）。

[2015]A

工程重大安全事故罪B

重大責(zé)任事故罪C

重大勞動(dòng)安全事故罪D

串通投標(biāo)罪

考點(diǎn)

2Z201094建設(shè)工程刑事責(zé)任的種類及承擔(dān)方式

解析

本題考查的是建設(shè)工程刑事責(zé)任的種類及承擔(dān)方式。建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單

位、工程監(jiān)理單位違反國(guó)家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故屬于工程

重大安全事故罪。

考點(diǎn)：工程重大安全事故罪。

9.題型：?jiǎn)芜x題

下列組織中，不具備有法人資格的組織是（）

A大學(xué)

B項(xiàng)目經(jīng)理部

C公司

D社團(tuán)

答案

B

10.題型：多選題

建筑工程項(xiàng)目申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。

A已經(jīng)辦理了用地批準(zhǔn)手續(xù)

B已經(jīng)辦理了招標(biāo)投標(biāo)核準(zhǔn)手續(xù)

C施工圖設(shè)計(jì)文件已按規(guī)定通過了審查

D消防設(shè)計(jì)圖紙已經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)審核

E按照規(guī)定應(yīng)該委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理

答案

A,C,E

解析

只有兩類工程才需要消防設(shè)計(jì)審核。

11.題型：?jiǎn)芜x題

某工廠擴(kuò)建項(xiàng)目需建設(shè)二期廠房，建設(shè)單位將一期建設(shè)時(shí)的勘察成果提供給設(shè)計(jì)單

位，在建設(shè)單位一再堅(jiān)持下，設(shè)計(jì)單位完成了設(shè)計(jì)文件。工程竣工驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)由

于設(shè)計(jì)文件對(duì)廠房基礎(chǔ)處理不當(dāng)而引起廠房不均勻沉陷，對(duì)此造成的損失應(yīng)由()分

攤。

A勘察單位和設(shè)計(jì)單位

B建設(shè)單位和勘察單位

C設(shè)計(jì)單位和施工單位

D建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位

答案

D

解析

廠房不均勻下沉因建設(shè)單位提供的勘察資料和設(shè)計(jì)原因所引起，與原勘察單位和

施工單位無關(guān)。其中設(shè)計(jì)單位明知該勘察成果不符合規(guī)定仍據(jù)以設(shè)計(jì)，故應(yīng)與建設(shè)

單位分擔(dān)責(zé)任。正確選項(xiàng)為D。

12.題型：?jiǎn)芜x題

()是產(chǎn)生裁判書的過程。A

審判程序B

執(zhí)行程序C

審批程序D

仲裁程序

考點(diǎn)

2Z208024民事訴訟時(shí)的審判和執(zhí)行程序

解析

審判程序是產(chǎn)生裁判書的過程，執(zhí)行程序是實(shí)現(xiàn)裁判書內(nèi)容的過程。

考點(diǎn)：民事訴訟的執(zhí)行程序

13.題型：?jiǎn)芜x題

工程師在接到延期開工申請(qǐng)后（）不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順

延。A

24小時(shí)內(nèi)B

36小時(shí)內(nèi)C

48小時(shí)內(nèi)D

72小時(shí)內(nèi)

考點(diǎn)

2Z204012建設(shè)工程工期和支付價(jià)款的規(guī)定

解析

工程師在接到延期開工申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)

順延。

考點(diǎn)：開工及開工日期。

14.題型：?jiǎn)芜x題

下列情形屬于應(yīng)重新組織建筑節(jié)能工程驗(yàn)收的是（）。

A隱蔽驗(yàn)收記錄等技術(shù)檔案和施工管理資料不完整

B工程使用的主要建筑材料未提供相關(guān)的節(jié)能性檢測(cè)報(bào)告

C工程使用的主要設(shè)備未提供進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告

D參加驗(yàn)收人員不具備相應(yīng)資格

答案

D

解析

工程項(xiàng)目驗(yàn)收存在以下問題之一的，應(yīng)重新組織建筑節(jié)能工程驗(yàn)收：（1）驗(yàn)收組

織機(jī)構(gòu)不符合法規(guī)及規(guī)范要求的；（2）參加驗(yàn)收人員不具備相應(yīng)資格的；（3）參加驗(yàn)

收各方主體驗(yàn)收意見不一致的；（4）驗(yàn)收程序和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不符合要求的；（5）各方提

出的問題未整改完畢的。故D選項(xiàng)正確。

15.題型：?jiǎn)芜x題

某建設(shè)工程合同約定，建設(shè)單位應(yīng)于工程驗(yàn)收合格交付后兩個(gè)月內(nèi)支付工程款。

2013年9月1日，該工程經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用，但建設(shè)單位遲遲不予支付工程

款。下列情形中，會(huì)導(dǎo)致訴訟時(shí)效中止的是（）。

A2015年8月，施工單位所在地突發(fā)洪災(zāi)，一個(gè)月后恢復(fù)生產(chǎn)

B2016年6月，施工單位所在地發(fā)生強(qiáng)烈的地震，一個(gè)月后恢復(fù)生產(chǎn)

C2016年7月，施工單位法定代表人生病住院，一個(gè)月后痊愈出院

D2016年9月，施工單位向人民法院提起訴訟，但隨后撤訴

答案

B

解析

訴訟時(shí)效最后6個(gè)月，因不可抗力或其他障礙不得行使請(qǐng)求權(quán)的，時(shí)效中止。本

題時(shí)效從知道自身利益受損時(shí)開始，即2013年11月1日起算，A事件沒有發(fā)生在

時(shí)效期間最后6個(gè)月，不適用中止，B正確，C事件不屬于"其他障礙不能行使請(qǐng)

求權(quán)”，D事件屬于中斷。2018年教材有變動(dòng)，訴訟時(shí)效改為3年

16.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，下列文件中，不屬于工程監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量實(shí)

施監(jiān)理依據(jù)的是（）。

A工程施工圖紙

B法律、法規(guī)

C監(jiān)理合同

D施工合同中約定采用的推薦性標(biāo)準(zhǔn)

答案

C

解析

工程監(jiān)理的依據(jù)是：（1）有關(guān)法律法規(guī)，如《建筑法》、《合同法》、《建設(shè)工

程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等；（2）有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》以及建

設(shè)工程承包合同中確認(rèn)采用的推薦性標(biāo)準(zhǔn)等；（3）設(shè)計(jì)文件，施工圖設(shè)計(jì)等設(shè)計(jì)文

件既是施工的依據(jù)，也是監(jiān)理單位對(duì)施工活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的依據(jù)；（4）建設(shè)工程

承包合同，監(jiān)理單位據(jù)此監(jiān)督施工單位是否全面履行合同約定的義務(wù)。

17.題型：多選題

下列關(guān)于有關(guān)單位安全生產(chǎn)責(zé)任的說法中，正確的有()o

A設(shè)計(jì)單位應(yīng)考慮施工安全操作和防護(hù)的需要，并對(duì)防范生產(chǎn)安全事故提出指導(dǎo)意

見

B建筑起重機(jī)械安裝完畢后，使用單位應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收

C建筑起重機(jī)械安裝完畢后，安裝單位應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收

D勘察單位提供的勘察文件應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確，滿足建設(shè)工程安全生產(chǎn)的需要

E建設(shè)行政主管部門審查建設(shè)工程是否有安全施工措施時(shí)，可以收取費(fèi)用

答案

A,B,D

解析

本題涉及多個(gè)單位的安全責(zé)任，包括勘察單位，設(shè)計(jì)單位，建筑起重機(jī)械的使

用、出租、安裝、監(jiān)理等有關(guān)單位。按照相關(guān)規(guī)定勘察單位應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和

工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察，提供的勘察文件應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確，滿足建設(shè)工程安

全生產(chǎn)的需要；設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，并

考慮施工安全操作和防護(hù)的需要，對(duì)涉及施工安全的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)在設(shè)計(jì)文件中

注明，并對(duì)防范生產(chǎn)安全事故提出指導(dǎo)意見；建筑起重機(jī)械安裝完畢后，使用單位

應(yīng)當(dāng)組織出租、安裝、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收；建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)

部門對(duì)建設(shè)工程是否有安全施工措施進(jìn)行審查時(shí)，不得收取費(fèi)用；故應(yīng)選A、B、

D?

18.題型：?jiǎn)芜x題

各級(jí)人民檢察院對(duì)審判監(jiān)督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為,

()。*

A必須向同級(jí)人民法院提出檢察建議

B有權(quán)向同級(jí)人民法院提出檢察建議

C必須向上一級(jí)人民法院提出檢察建議

D有權(quán)向上一級(jí)人民法院提出檢察建議

答案

B

19.題型：?jiǎn)芜x題

下列情形中，投標(biāo)人中標(biāo)有效的是（）?！?015】A

投標(biāo)人給予招標(biāo)人金錢獲取中標(biāo)B

投標(biāo)人在投標(biāo)書中表明給予招標(biāo)人折扣獲取中標(biāo)C

投標(biāo)人在賬外給予招標(biāo)人回扣獲取中標(biāo)D

投標(biāo)人在賬外給予評(píng)標(biāo)委員會(huì)財(cái)物獲取中標(biāo)

考點(diǎn)

2Z203014禁止串通投標(biāo)和其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的規(guī)定

解析

禁止投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)。投標(biāo)人可以有折扣的時(shí)候需要在投標(biāo)書中表明,

但不可以在帳外暗中給予對(duì)方單位或個(gè)人回扣的，否則按行賄論處。

20.題型：?jiǎn)芜x題

下列關(guān)于工程承包活動(dòng)相關(guān)連帶責(zé)任的表述中，正確的是（）。

A聯(lián)合體承包工程其成員之間的連帶責(zé)任屬約定連帶責(zé)任

B如果分包單位是經(jīng)業(yè)主認(rèn)可的，總包單位對(duì)其過失不負(fù)連帶責(zé)任

C工程總分包單位之間的連帶責(zé)任是法定連帶責(zé)任

D負(fù)有連帶義務(wù)的每個(gè)債務(wù)人、都負(fù)有清償部分債務(wù)的義務(wù)

答案

C

解析

工程總分包、聯(lián)合體承包方式中各成員之間的連帶責(zé)任都是法定的。故A選項(xiàng)

錯(cuò)誤，總承包人分包工程需經(jīng)業(yè)主方認(rèn)可，包括在總承包合同中明確或分包時(shí)經(jīng)業(yè)

主認(rèn)定兩種方式，但這不影響總、分包人之問應(yīng)負(fù)的連帶責(zé)任，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。

此外，民法通則規(guī)定，負(fù)有連帶義務(wù)的債務(wù)人都負(fù)有清償債務(wù)的義務(wù)，當(dāng)出現(xiàn)賠償

時(shí)，業(yè)主可向任何一方索賠。故本題只有C選項(xiàng)正確。

21.題型：?jiǎn)芜x題

按照《合同法》規(guī)定，合同履行中如果價(jià)款或報(bào)酬不明確，應(yīng)按照（）履行。A

訂立合同時(shí)履行地的政府定價(jià)B

訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格C

履行合同時(shí)履行地的政府定價(jià)D

履行合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格

考點(diǎn)

2Z204012建設(shè)工程工期和支付價(jià)款的規(guī)定

解析

如果按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣仍不能確定的，《合同法》規(guī)定，價(jià)款或者報(bào)

酬不明確的，按照訂立合同口寸履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行。

考點(diǎn)：工程價(jià)款的支付。

22.題型：多選題

建設(shè)工程實(shí)行施工總承包的，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組由總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)和勞

務(wù)分包企業(yè)（）組成。A

項(xiàng)目經(jīng)理B

技術(shù)負(fù)責(zé)人C

專職安全生產(chǎn)管理人員D

單位負(fù)責(zé)人E

施工管理負(fù)責(zé)人

考點(diǎn)

2Z206021施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任

解析

建設(shè)工程實(shí)行施工總承包的，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組由總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)和勞

務(wù)分包企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員組成。

考點(diǎn)：建設(shè)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)

23.題型：?jiǎn)芜x題

注冊(cè)建造師延續(xù)執(zhí)業(yè)，應(yīng)申請(qǐng)延續(xù)注冊(cè)，按照有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于延續(xù)注冊(cè)的表述

中正確的是（）=

A延續(xù)注冊(cè)申請(qǐng)應(yīng)在注冊(cè)有效期滿前3個(gè)月內(nèi)提出

B申請(qǐng)延續(xù)注冊(cè)只需提供原注冊(cè)證書

C延續(xù)注冊(cè)有效期為3年

D延續(xù)注冊(cè)執(zhí)業(yè)期間不能申請(qǐng)變更注冊(cè)

答案

c

解析

注冊(cè)證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為3年。注冊(cè)有效期滿需繼續(xù)執(zhí)業(yè)的，應(yīng)當(dāng)在注冊(cè)有

效期屆滿30日前，按照規(guī)定申請(qǐng)延續(xù)注冊(cè)。延續(xù)注冊(cè)的，有效期為3年。申請(qǐng)延

續(xù)注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：（1）注冊(cè)建造師延續(xù)注冊(cè)申請(qǐng)表；（2）原注冊(cè)證書；

⑶申請(qǐng)人與聘用單位簽訂的聘用勞動(dòng)合同復(fù)印件或其他有效證明文件；（4）申請(qǐng)人

注冊(cè)有效期內(nèi)達(dá)到繼續(xù)教育要求的證明材料。

24.題型：?jiǎn)芜x題

（）是由全國(guó)人民代表大會(huì)依照特別程序制定的具有最高效力的根本法。A

憲法B

法律C

部門規(guī)章D

地方政府規(guī)章

考占

2Z201012法的形式和效力層級(jí)

解析

憲法是由全國(guó)人民代表大會(huì)依照特別程序制定的具有最高效力的根本法。

考點(diǎn)：憲法。

25.題型：?jiǎn)芜x題

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將拆除工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位，并將下列除（）

以外的資料報(bào)送建設(shè)工程所在地的縣級(jí)以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門備案。

A

施工單位資質(zhì)等級(jí)證明B

擬拆除工程可能危及毗鄰建筑的說明C

拆除工程的施工組織方案D

廢棄物利用措施

考占

2Z206051建設(shè)單位相關(guān)的安全責(zé)任

解析

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將拆除工程發(fā)包給具有相應(yīng)資

質(zhì)等級(jí)的施工單位。并應(yīng)當(dāng)在拆除工程施工15日前，將下列資料報(bào)送建設(shè)工程所

在地的縣級(jí)以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案：（1）施

工單位資質(zhì)等級(jí)證明；（2）擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明；

（3）拆除施工組織方案；（4）堆放、清除廢棄物的措施。故選擇D。

考點(diǎn)：裝修工程和拆除工程的規(guī)定

26.題型：?jiǎn)芜x題

對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在監(jiān)理人員監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送

（）的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。

A建設(shè)單位許可

B建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)可

C具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)

D監(jiān)理協(xié)會(huì)認(rèn)可

答案

C

27.題型：?jiǎn)芜x題

注冊(cè)一個(gè)專業(yè)的建造師在每一注冊(cè)有效期內(nèi)應(yīng)參加繼續(xù)教育不少于（）學(xué)時(shí)。

A30

B60

C90

D120

答案

D

解析

注冊(cè)建造師按規(guī)定參加繼續(xù)教育，是申請(qǐng)初始注冊(cè)、延續(xù)注冊(cè)、增項(xiàng)注冊(cè)和重新

注冊(cè)的必要條件。注冊(cè)一個(gè)專業(yè)的建造師在每一注冊(cè)有效期內(nèi)應(yīng)參加繼續(xù)教育不少

于120學(xué)時(shí)，其中必修課60學(xué)時(shí)，選修課60學(xué)時(shí)。故選項(xiàng)D正確。

28.題型：多選題

關(guān)于民事訴訟中的級(jí)別管轄，下列說法正確的有（）。

A級(jí)別管轄，是劃分同級(jí)法院受理第一審民事案件的分工和權(quán)限

B訴訟審判程序?yàn)閮蓪徑K審，因此我國(guó)法院也只有兩級(jí)

C最高人民法院為終審法院，因此只受理二審案件

D爭(zhēng)議標(biāo)的金額的大小，往往是確定級(jí)別管轄的重要依據(jù)

E只有第一審民事案件才涉及級(jí)別管轄的問題

答案

D,E

29.題型：多選題

運(yùn)輸合同的法律特征有（）o

A貨運(yùn)合同是雙務(wù)、有償合同

B貨運(yùn)合同的標(biāo)的是獲取貨物

C貨運(yùn)合同的標(biāo)的是運(yùn)輸行為

D貨運(yùn)合同是諾成合同

E貨運(yùn)合同的收貨人和托運(yùn)人可以是同一人

答案

A,C,D,E

解析

貨運(yùn)合同的法律特征貨運(yùn)合同具有以下法律特征：（一）貨運(yùn)合同是雙務(wù)、有償

合同（二）貨運(yùn)合同的標(biāo)的是運(yùn)輸行為（三）貨運(yùn)合同是諾成合同（四）貨運(yùn)合同

當(dāng)事人的特殊性。

30.題型：多選題

下列關(guān)于復(fù)代理的說法，正確的是（）o

A復(fù)代理就是轉(zhuǎn)委托

B復(fù)代理基于本代理而產(chǎn)生

C復(fù)代理人由本代理人選擇

D復(fù)代理人由被代理人選擇

E本代理人轉(zhuǎn)委托一般須經(jīng)被代理人同意

答案

A,B,C,E

解析

答案A、B、C、E

本題考察復(fù)代理（即轉(zhuǎn)委托）的概念與特征，選項(xiàng)A、B、C、E都是其特征之一，選

項(xiàng)D是個(gè)重要特征的錯(cuò)誤表述，復(fù)代理人由代理人而不是由被代理人選擇，顯

然，D錯(cuò)誤。故正確答案為A、B、C、Eo

31.題型：多選題

關(guān)于建設(shè)單位申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件的說法正確的是（）。

A需要征收房屋的，征收進(jìn)度必須能滿足建設(shè)工程開始施工和連續(xù)施工的要求

B已建立工程質(zhì)量安全責(zé)任制并落實(shí)到人

C成片開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)工程已委托監(jiān)理

D建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)提供截至申請(qǐng)之日無拖欠工程款情形的承諾書

E縣級(jí)以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門可以增設(shè)辦理施工許可證的其他條

件

答案

A,B,D

解析

注意：最新版教材取消了對(duì)監(jiān)理的要求，幫C不選。

32.題型：?jiǎn)芜x題

甲工程監(jiān)理公司是某藥廠廠房工程的監(jiān)理單位，項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)了

安全事故隱患卻未及時(shí)要求施工單位暫時(shí)停止施工，以致釀成安全事故。安全生產(chǎn)

監(jiān)督管理部門查明事實(shí)后對(duì)甲公司作出了罰款20萬(wàn)元的處罰決定，甲公司不服提

起行政訴訟，經(jīng)二審法院判決甲公司敗訴。甲公司拒繳罰款，則由（）強(qiáng)制執(zhí)

行。A

第一審法院B

第二審法院C

被告住所地法院D

甲公司住所地法院

考點(diǎn)

2Z208053行政訴訟的受案范圍、審理程序和判決執(zhí)行

解析

《行政訴訟法》第65條規(guī)定，當(dāng)事人必須履行人民法院發(fā)生法律效力的判決、裁

定。原告拒絕履行判決、裁定的，被告行政機(jī)關(guān)可以向第一審法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

考點(diǎn)：判決

33.題型：?jiǎn)芜x題

下列民事訴訟案件不適用專屬管轄的是OoA

土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛B

侵權(quán)行為糾紛C

房屋買賣糾紛D

建設(shè)工程施工合同糾紛

考點(diǎn)

2Z208021民事訴訟的法院管轄

解析

本題考查的是民事訴訟的法院管轄。《民事訴訟法》中規(guī)定了3種適用專屬管轄的

案件，其中因不動(dòng)產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院管轄，如房屋買賣

糾紛、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛等。建設(shè)工程施工合同適用于專屬管轄。

考點(diǎn)：地域管轄；

34.題型：多選題

根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)（）。

A提出防范生產(chǎn)安全事故的指導(dǎo)意見和措施建議

B建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制

C組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

D保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入

E對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄

答案

B,C,D,E

解析

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度

和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生

產(chǎn)條件所需資金的投入，對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安

全檢查記錄。

35.題型：多選題

下列分包合同中，屬于違法分包或者分包合同無效的有（）。A

承包人承包了某土方開挖工程后，將其承包的工程全部分包給甲施工企業(yè)B

承包人承包了某土建工程后，將工程的主體結(jié)構(gòu)部分分包給乙施工企業(yè)C

承包人分包了某裝飾裝修工程后，將地面瓷磚鋪設(shè)的工程分包給丁施工企業(yè)D

承包人分包了某基礎(chǔ)工程后，將其全部分包給丙施工企業(yè)E

承包人承包了某十臺(tái)設(shè)備安裝工程后，將三臺(tái)設(shè)備安裝工程的勞務(wù)分包給丙勞務(wù)企

業(yè)

考點(diǎn)

2Z203023建設(shè)工程分包的規(guī)定

解析

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，違法分包，是指下列行為：（1）總承包單位將

建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的；（2）建設(shè)工程總承包合同中未有

約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成

的；（3）施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的；（4）分

包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的。

考點(diǎn)：分包單位不得再分包。A選項(xiàng)屬于轉(zhuǎn)包。

36.題型：多選題

按照《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》規(guī)定.施工單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的消防施工的質(zhì)量和

安全責(zé)任有（）。

A選用質(zhì)量要求符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的消防產(chǎn)品

B按照經(jīng)消防設(shè)計(jì)審核合格或者備案的消防設(shè)計(jì)文件組織施工

C選用滿足防火性能要求的建筑構(gòu)件

D查驗(yàn)具有防火性能要求的建筑材料及裝修材料的質(zhì)量

E建立施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全責(zé)任制度.確定消防安全負(fù)責(zé)人

答案

B,D,E

解析

《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》第9條：“設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列消防設(shè)計(jì)的質(zhì)

量責(zé)任：……在設(shè)計(jì)中選用的消防產(chǎn)品和具有防火性能要求的建筑構(gòu)件、建筑材

料、裝修材料，應(yīng)當(dāng)注明規(guī)格、性能等技術(shù)指標(biāo)，其質(zhì)量要求必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或

者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”;第10條："施工單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列消防施工的質(zhì)量和安全責(zé)任：（1）按

照國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)消防設(shè)計(jì)審核合格或者備案的消防設(shè)計(jì)文件組織

施工，……；（2）查驗(yàn)消防產(chǎn)品和具有防火性能要求的建筑構(gòu)件、建筑材料及裝修材

料的質(zhì)量，……；（3）建立施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全責(zé)任制度，確定消防安全負(fù)責(zé)人……”對(duì)

照這兩條規(guī)定可知，正確答案為B、D、Eo

37.題型：多選題

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》規(guī)定，中央管理的總公司的綜合應(yīng)急預(yù)案和專

項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)報(bào)（）備案。

A市級(jí)人民政府建設(shè)行政主管部門

B國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門

C縣級(jí)人民政府建設(shè)行政主管部門

D國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

E省級(jí)人民政府建設(shè)行政主管部門

答案

B,D

38.題型：多選題

按照《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》，申請(qǐng)注冊(cè)人員有下列（）情形時(shí)，將不予注冊(cè)。

A曾于1年前因犯罪被判處管制兩年

B5年前因故意傷害罪被判處拘役6個(gè)月

C年滿68周歲

D之前擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人期問，發(fā)生過重大安全事故

E因事故中受傷，被鑒定為限制民事行為能力人

答案

A,C,D,E

解析

《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》第15條規(guī)定，申請(qǐng)人有下列情形之一的，不予注冊(cè):

①不具有完全民事行為能力的；②申請(qǐng)?jiān)趦蓚€(gè)或者兩個(gè)以上單位注冊(cè)的；③未達(dá)到

注冊(cè)建造師繼續(xù)教育要求的；④受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的；⑤因執(zhí)

業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿5年的；

⑥因前項(xiàng)規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿

3年的；⑦被吊銷注冊(cè)證書，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿2年的；⑧

在申請(qǐng)注冊(cè)之日前3年內(nèi)擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理期間，所負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事

故的；⑨申請(qǐng)人的聘用單位不符合注冊(cè)單位要求的；⑩年齡超過65周歲的；法

律、法規(guī)規(guī)定不予注冊(cè)的其他情形。

39.題型：?jiǎn)芜x題

在證據(jù)可能滅失的情況下，當(dāng)事人可以向法院申請(qǐng)（）。

A先予執(zhí)行

B證據(jù)保全

C強(qiáng)制執(zhí)行

D財(cái)產(chǎn)保全

答案

B

解析

在證據(jù)可能滅失的情況下，當(dāng)事人可以向法院申請(qǐng)證據(jù)保全。

40.題型：多選題

物權(quán)人的物權(quán)受到侵害的，權(quán)利人可以通過（）等途徑解決.

A和解

B公證

C調(diào)解

D訴訟

E仲裁

答案

A,C,D,E

解析

物權(quán)人的物權(quán)受到侵害的,權(quán)利人解決問題的途徑就是和解、調(diào)解、仲裁和訴訟.

而公證是公證機(jī)構(gòu)根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng)，依照法定程序?qū)γ袷路?/p>

律行為、有法律意義的事實(shí)和文書的真實(shí)性、合法性予以證明的活動(dòng).公證只是一

種司法行政行為.并不處理當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系.因此，正確答案選A、c、D、

E.

41.題型：多選題

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的起重吊裝工程

的專項(xiàng)施工方案，須經(jīng)（）簽字后方可實(shí)施。

A施工單位總經(jīng)理

B施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人

C總監(jiān)理工程師

D設(shè)計(jì)單位總設(shè)計(jì)師

E政府安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人

答案

B,C

解析

答案B、C

依冠《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第26條有關(guān)規(guī)定，達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較

大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字

后實(shí)施。因此，正確選項(xiàng)為8、Co

42.題型：?jiǎn)芜x題

勞務(wù)分包單位作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)本班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)鋼管堆放過高且無防護(hù)設(shè)施時(shí)，應(yīng)立即

向（）報(bào)告。A

兼職安全巡查員B

專業(yè)監(jiān)理工程師C

發(fā)包人代表D

建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督站

考點(diǎn)

2Z206024施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)

解析

原文是《安全生產(chǎn)法》第51條規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因

素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。在本題中，只有兼

職安全巡查員屬于現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員，因此選項(xiàng)A是正確的。

考點(diǎn)：施工安全事故隱患報(bào)告的義務(wù)

43.題型：?jiǎn)芜x題

如果工程建設(shè)中擬采用的新技術(shù)、新材料不符合現(xiàn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，在采用前

應(yīng)當(dāng)履行規(guī)定的管理程序，完整和正確的程序是（）。

A由擬采用單位提請(qǐng)建設(shè)單位組織專題論證，報(bào)工程所在地的建設(shè)行政主管部門或

標(biāo)準(zhǔn)管理部門審定

B由擬采用單位提請(qǐng)建設(shè)單位組織專題論證，報(bào)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)行政主管部門或國(guó)

務(wù)院有關(guān)部門審定

C由擬采用單位組織專題論證，報(bào)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)行政主管部門或國(guó)務(wù)院有關(guān)部門

審定

D由建設(shè)單位提請(qǐng)工程所在地的建設(shè)行政主管部門組織專題論證，報(bào)國(guó)務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)管

理部門審定

答案

B

44.題型：多選題

以下情形中，仲裁員必須回避、當(dāng)事人也有權(quán)提出申請(qǐng)回避的有（）。

A是本案當(dāng)事人或者當(dāng)事人、代理人的親屬

B與本案有利害關(guān)系

C與本案當(dāng)事人、代理人有其他關(guān)系，可能影響公正仲裁的

D私自會(huì)見當(dāng)事人、代理人的

E接受當(dāng)事人、代理人的請(qǐng)客送禮的

答案

B,C,D,E

45.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)《勞動(dòng)法》的規(guī)定，下列符合對(duì)女職工特殊保護(hù)規(guī)定的是（）.

A不得安排女職工從事有毒有害作業(yè)

B不得安排女職工從事低溫、冷水作業(yè)

C不得安排懷孕7個(gè)月以上的女職工延長(zhǎng)工作時(shí)間和夜班勞動(dòng)

D不得安排女職工從事第三級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)

答案

C

解析

我國(guó)勞動(dòng)法對(duì)女職工的特殊規(guī)定主要包括:禁止安排女職工從事礦山井下、國(guó)家

規(guī)定的第四級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)和其他禁忌從事的勞動(dòng),A、B、D選項(xiàng)不正確.C

選項(xiàng)符合對(duì)懷孕女工的規(guī)定.

46.題型：多選題

承擔(dān)違約責(zé)任的構(gòu)成要件包括（）.

A有違約的事實(shí)

B給當(dāng)事人一方造成損失

C當(dāng)事人一方主觀上故意

D非違約方證明對(duì)方的行為不符合合同約定

E當(dāng)事人一方主觀上過失

答案

A,D

47.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于定金的說法，正確的是（）。*

A債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不可抵作價(jià)款

B訂金與定金的法律效果相同

C定金超過合同金額的20%,則定金無效

D定金的法律性質(zhì)是擔(dān)保

答案

D

解析

《擔(dān)保法》規(guī)定，當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人

履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，

無權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。定

金應(yīng)當(dāng)以書面形式約定。當(dāng)事人在定金合同中應(yīng)當(dāng)約定交付定金的期限。定金合同

從實(shí)際交付定金之日起生效。定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過主合同標(biāo)的額

的20%o

48.題型：多選題

根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，勞務(wù)派遣用工崗位具有()。[2015]A

替代性B

輔助性C

臨時(shí)性D

長(zhǎng)期性E

關(guān)鍵性

考點(diǎn)

2Z204023合法用工方式與違法用工模式的規(guī)定

解析

根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，勞務(wù)派遣用工崗位具有臨時(shí)性、輔助性、替代性。

考點(diǎn)：勞務(wù)派遣單位

49.題型：?jiǎn)芜x題

某辦公樓設(shè)計(jì)合同經(jīng)雙方協(xié)商進(jìn)行了變更，則該合同變更的效力應(yīng)當(dāng)表述為

()。

A變更的效力僅及于變更的部分

B未變更部分效力不確定

C已履行部分應(yīng)恢復(fù)原狀

D當(dāng)事人喪失賠損請(qǐng)求權(quán)

答案

A

50.題型：?jiǎn)芜x題

李某經(jīng)過長(zhǎng)期研究發(fā)明了新型混凝土添加劑，2010年2月5日向國(guó)家專利局提出

了專利申請(qǐng)，4月5日國(guó)家專利局將其專利公告，2011年3月15日授予李某專利

權(quán)。該專利權(quán)屆滿的期限是（）。

A2030年2月5日

B2020年3月5日

C2030年3月15日

D2020年3月15日

答案

A

51.題型：?jiǎn)芜x題

屬于承攬人的義務(wù)的是（）。A

按照約定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務(wù)B

支付報(bào)酬的義務(wù)C

驗(yàn)收工作成果的義務(wù)D

交付符合質(zhì)量要求工作成果的義務(wù)

考點(diǎn)

2Z204031承攬合同的法律規(guī)定

解析

ABC是定作人的義務(wù)。

考點(diǎn)：承攬人的義務(wù)

52.題型：?jiǎn)芜x題

除了在勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)期間因勞動(dòng)報(bào)酬發(fā)生的爭(zhēng)議外，勞動(dòng)爭(zhēng)議申請(qǐng)仲裁的時(shí)效期間

為（）.

A3個(gè)月

B6個(gè)月

Cl年

D2年

答案

C

53.題型：?jiǎn)芜x題

某建設(shè)工程合同糾紛經(jīng)第二審人民法院審理，裁定發(fā)回原審人民法院重審。下列不

屬于發(fā)回重審原因的是（）。

A認(rèn)定基本事實(shí)不清

B嚴(yán)重違反法定程序

C違法缺席判決

D適用法律錯(cuò)誤

答案

D

解析

原判決認(rèn)定基本事實(shí)不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查

清事實(shí)后改判；原判決遺漏當(dāng)事人或者違法缺席判決等嚴(yán)重違反法定程序的，裁定

撤銷原判決，發(fā)回原審入民法院重審。所以D選項(xiàng)正確。

54.題型：?jiǎn)芜x題

國(guó)務(wù)院某部對(duì)一企業(yè)做出罰款50萬(wàn)元的處罰。該企業(yè)不服，向該部申請(qǐng)行政復(fù)

議。下列哪一說法是正確的（）o

A在行政復(fù)議中，不應(yīng)對(duì)罰款決定的適當(dāng)性進(jìn)行審查

B企業(yè)不可以委托代理人參加行政復(fù)議

C如在復(fù)議過程中企業(yè)撤回復(fù)議的，可以再以同一事和理由提出復(fù)議申請(qǐng)

D如企業(yè)對(duì)復(fù)議決定不服向國(guó)務(wù)院申請(qǐng)裁決，企業(yè)對(duì)國(guó)務(wù)院的裁決不服向法院起訴

的，法院不予受理

答案

D

解析

《行政復(fù)議法》第14條規(guī)定:“對(duì)國(guó)務(wù)院部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府

的具體行政行為不服的，向作出該具體行政行為的國(guó)務(wù)院部門或者省、自治區(qū)、直

轄市人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議.對(duì)行政復(fù)議決定不服的,可以向人民法院提起行政訴

訟，也可以向國(guó)務(wù)院申請(qǐng)裁決，國(guó)務(wù)院依照本法的規(guī)定作出最終裁決.”由此可知，國(guó)

務(wù)院的裁決是最終的，不可訴，所以D項(xiàng)正確.

55.題型：?jiǎn)芜x題

下列關(guān)于買賣合同法律特征的相關(guān)表述中，正確的是（）。A

買賣合同屬于單務(wù)合同B

當(dāng)事人交付標(biāo)的物屬于履行合同，與合同的成立有關(guān)C

買賣合同不以一方當(dāng)事人交付標(biāo)的物為合同成立的要件D

買賣合同是一種轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)處置權(quán)的合同

考占

2Z204032買賣合同的法律規(guī)定

解析

買賣合同具有以下法律特征：（1）買賣合同是一種轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的合同。選項(xiàng)D

錯(cuò)；（2）買賣合同是有償合同。（3）買賣合同是雙務(wù)合同。選項(xiàng)A錯(cuò)；（4）買賣合同是

諾成合同。諾成合同自雙方當(dāng)事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付標(biāo)的物

為合同的成立要件。選項(xiàng)C對(duì)；當(dāng)事人交付標(biāo)的物為履行合同，與合同的成立無

關(guān)。選項(xiàng)B錯(cuò)；本試題答案選C。

考點(diǎn)：買賣合同的法律特征

56.題型：?jiǎn)芜x題

某建筑公司認(rèn)為供貨商供應(yīng)的建材質(zhì)量不合格，未按合同約定支付材料款，供貨商

向法院提起訴訟，所出具的證據(jù)中證明力度大于其他證據(jù)的是（）。

A送貨單

B合格證

C專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量鑒定意見

D合同書

答案

C

57.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的說法不正確的是（）。

A有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和相應(yīng)資金

B有可以作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員人選的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家?guī)?/p>

C有能夠編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的相應(yīng)專業(yè)力量

D它和建設(shè)行政主管部門可以存在隸屬關(guān)系

答案

D

58.題型：?jiǎn)芜x題

規(guī)避辦理施工許可證應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是（）.

A責(zé)令停止施工，對(duì)建設(shè)單位處以罰款

B責(zé)令停止施工，對(duì)建設(shè)單位和施工單位分別處以罰款

C對(duì)不符合開工條件的，責(zé)令停止施工，處合同價(jià)1%以上2%以下的罰款

D對(duì)責(zé)任者追究刑事責(zé)任

答案

B

59.題型：?jiǎn)芜x題

《勞動(dòng)合同法》屬于下列法律部門中的（）.

A經(jīng)濟(jì)法

B社會(huì)法

C行政法

D民法商法

答案

B

60.題型：多選題

下列可以不進(jìn)行招標(biāo)的建筑工程項(xiàng)目有（）。

A搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目

B利用扶貧資金以工代賑項(xiàng)目

C必須向原中標(biāo)人采購(gòu)工程，否則不能滿足功能配套要求的項(xiàng)目

D建筑面積2萬(wàn)米的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，開發(fā)商企業(yè)有能力和相應(yīng)資質(zhì)自主設(shè)計(jì)，施

工的項(xiàng)目

E建筑面積500平方米的社區(qū)醫(yī)院

答案

A,B,C,D

61.題型：?jiǎn)芜x題

下列情形中，投標(biāo)文件不按否決投標(biāo)處理的有（）。

A投標(biāo)人不符合國(guó)家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件

B投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本

C投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)

D投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求密封

答案

D

解析

有下列情形之一的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：（1）投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋

章和單位負(fù)責(zé)人簽字；（2）投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；（3）投標(biāo)人不符合國(guó)

家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件；（4）同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或

者投標(biāo)報(bào)價(jià)，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；（5）投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高

于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)；（6）投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條

件作出響應(yīng)；（7）投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。

62.題型：?jiǎn)芜x題

可撤銷合同被撤銷后，其法律后果是（）。

A自撤銷后無效

B申請(qǐng)撤銷時(shí)無效

C自始無法律約束力

D合同有效

答案

C

63.題型：?jiǎn)芜x題

如果定作人于合同成立后由于種種原因不在需要承攬人完成工作的，則（）。A

不允許定作人解除B

允許定作人解除，但賠償承攬人損失C

雙方協(xié)商后解除D

視為定作人違法

考點(diǎn)

2Z204031承攬合同的法律規(guī)定

解析

如果定作人于合同成立后由于種種原因不在需要承攬人完成工作的，允許定作人解

除合同。但是，定作人解除合同的前提是賠償承攬人的損失。

考點(diǎn)：定作人的法定任意解除權(quán)

64.題型：多選題

下列施工合同中，屬于無效合同的有（）。*

A施工企業(yè)借用他人資質(zhì)簽訂的

B施工企業(yè)與建設(shè)單位串通投標(biāo)，中標(biāo)后簽訂的

C建設(shè)工程依法必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)的

D施工企業(yè)超越資質(zhì)等級(jí)與建設(shè)單位簽訂的

E施工企業(yè)將其承包的部分非主體工程分包的

答案

A,B,C,D

解析

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)

定，建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《合同法》第52條第5項(xiàng)

的規(guī)定（即違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定），認(rèn)定無效：（1）承包人未取得建筑施

工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的;（2）沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工

企業(yè)名義的;（3）建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。同時(shí)還規(guī)定，承

包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施

工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。

65.題型：?jiǎn)芜x題

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位有（）行為的，責(zé)令限期改正；

逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。A

使用未經(jīng)驗(yàn)收的施工起重機(jī)械B

在城市市區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程的施工現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)行封閉圍擋C

在竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍D

安全防護(hù)用具在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前未經(jīng)查驗(yàn)即投入使用

考點(diǎn)

2Z206035違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

解析

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第六十四條違反本條例的規(guī)定，施工單位有下列行

為之一的，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)

元以下的罰款；造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接責(zé)任人員，依照刑法有關(guān)

規(guī)定追究刑事責(zé)任：（一）施工前未對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求作出詳細(xì)說明的；（二）

未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全

施工措施，或者在城市市區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程的施工現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)行封閉圍擋的；（三）在尚

未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍的；（四）施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)搭建的建筑物不符合安

全使用要求的；（五）未對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地

下管線等采取專項(xiàng)防護(hù)措施的。

考點(diǎn)：施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

66.題型：多選題

建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量合格，關(guān)于竣工日

期的說法，正確的又（）。

A應(yīng)當(dāng)以鑒定合格日期為竣工日期

B鑒定期間為順延工期的期間

C應(yīng)當(dāng)以合同約定的竣工日期作為竣工日期

D應(yīng)當(dāng)以申請(qǐng)鑒定日期作為竣工日期

E應(yīng)當(dāng)以提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期為竣工日期

答案

B,E

解析

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》法

釋[2004]14號(hào)第十四條當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情

形分別處理：（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日

期；（二）承包人己經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收

報(bào)告之日為竣工日期；（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移

占有建設(shè)工程之日為竣工日期。第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)

生爭(zhēng)議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

67.題型：?jiǎn)芜x題

禁止限制、排除投標(biāo)人的規(guī)定說法錯(cuò)誤的是（）。A

招標(biāo)人不得限制投標(biāo)人或潛在投標(biāo)人的所有制形式B

招標(biāo)人不得對(duì)潛在投標(biāo)人采取不同的資格審查或評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)C

招標(biāo)人不得組織單人或者部分潛在投標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)D

招標(biāo)人可以以特定區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績(jī)作為加分條件

考占

2Z203012招標(biāo)基本程序和禁止肢解發(fā)包限制排斥投標(biāo)人規(guī)定

解析

依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)作為加分條件

或者中標(biāo)條件。

考點(diǎn)：禁止限制、排斥投標(biāo)人的規(guī)定。

68.題型：多選題

某工程的地下隱蔽工程已出現(xiàn)重大安全隱患，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)下達(dá)了停產(chǎn)整改的

通知。但是，該安全隱患尚未排除時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理卻要求作業(yè)人員繼續(xù)施工。對(duì)此情

形，作業(yè)人員可以行使（）權(quán)。

A知情

B拒絕

C檢舉控告

D要求賠償

E緊急避險(xiǎn)

答案

A,B,C

69.題型：?jiǎn)芜x題

在建設(shè)工程施工活動(dòng)中，落實(shí)施工安全生產(chǎn)主體責(zé)任的是（）。A

建設(shè)單位B

施工單位C

監(jiān)理單位D

政府安監(jiān)部門

考點(diǎn)

2Z206021施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任

解析

施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度施工單位是建設(shè)工程施工活動(dòng)的的主體，必須加強(qiáng)對(duì)

施工安全生產(chǎn)的管理，落實(shí)施工安全生產(chǎn)的主體責(zé)任。

考點(diǎn)：施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度

70.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于證據(jù)，以下說法正確的是（）o

A所有證據(jù)都應(yīng)該在法庭上出示

B書證必須提交原件

C14歲以下的未成年人不得作為證人

D當(dāng)事人之問應(yīng)在庭審中相互明示其持有的證據(jù)

答案

A

71.題型：多選題

下列情況中，不影響勞動(dòng)合同履行的有（）。

A勞動(dòng)者開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇

B用人單位名稱發(fā)生變更

C用人單位法定代表人變更

D用人單位投資人變更

E用人單位被依法宣告破產(chǎn)

答案

B,C,D

解析

用人單位如果變更名稱、法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或者投資人等事項(xiàng)，不影響勞

動(dòng)合同的履行。故B,C,D選項(xiàng)正確。

72.題型：?jiǎn)芜x題

超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案應(yīng)當(dāng)召開專家論證，實(shí)行施工

總承包的，由（）組織召開。

A監(jiān)理單位

B施工總承包單位

C建設(shè)單位

D相關(guān)專業(yè)承包單位

答案

B

73.題型：多選題

下面關(guān)于用能單位的法定義務(wù)的說法，正確的是（）。

A積極開展減量化、再利用和資源化活動(dòng)

B應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則，加強(qiáng)節(jié)能管理

C制定并實(shí)施節(jié)能計(jì)劃和節(jié)能技術(shù)措施，降低能源消耗

D應(yīng)當(dāng)定期開展節(jié)能教育和崗位節(jié)能培訓(xùn)

E建立節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制

答案

B,C,D,E

74.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，一般情況下動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓，自（）起發(fā)生效力。

A買賣合同生效

B轉(zhuǎn)移登記

C交付

D買方占有

答案

C

解析

動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立和轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定交付。動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立和轉(zhuǎn)讓，自交

付時(shí)發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外。

75.題型：?jiǎn)芜x題

下列關(guān)于出賣人交付標(biāo)的物的表述中，符合法律規(guī)定的是（）o

A出賣具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件，除法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的外，該軟

件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸買受人

B標(biāo)的物為無需以有形載體交付的電子信息產(chǎn)品時(shí)，買受人收到該產(chǎn)品的權(quán)利憑證

即為交付

C交付期限的約定不明確，出賣人可以隨時(shí)交付標(biāo)的物

D除非當(dāng)事人另有約定或法律另有規(guī)定，標(biāo)的物的所有權(quán)自交付時(shí)轉(zhuǎn)移

答案

D

解析

除法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的外，標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)

移。出賣人應(yīng)當(dāng)履行向買受人交付標(biāo)的物或者交付提取標(biāo)的物的單證，并轉(zhuǎn)移標(biāo)的

物所有權(quán)的義務(wù)。但是，出賣具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的，除法律另有

規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的以外，該標(biāo)的物的知識(shí)產(chǎn)權(quán)不屬于買受人。所以，A錯(cuò)

誤。D正確。

出賣人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限交付標(biāo)的物。約定交付期間的，出賣人可以在該交付期

間內(nèi)的任何時(shí)間交付。當(dāng)事人沒有約定標(biāo)的物的交付期限或者約定不明確的，可以

協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。對(duì)于不能

達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也不能按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定的，債務(wù)人可以隨時(shí)履

行，債權(quán)人也可以隨時(shí)要求履行，但應(yīng)當(dāng)給對(duì)方必要的準(zhǔn)備時(shí)間。所以，C錯(cuò)誤。

標(biāo)的物為無需以有形載體交付的電子信息產(chǎn)品，當(dāng)事人對(duì)交付方式約定不明確，且

依照合同法第61條的規(guī)定仍不能確定的，買受人收到約定的電子信息產(chǎn)品或者權(quán)

利憑證即為交付。所以B錯(cuò)誤。

76.題型：多選題

按照《行政訴訟法》的規(guī)定，人民法院對(duì)于以下起訴可不予受理的有（）。

A甲施工企業(yè)對(duì)于《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中關(guān)于施工單位法律責(zé)任的規(guī)定不服

B乙建設(shè)單位對(duì)于根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)條例》對(duì)其作出的罰款決定不服

C丙公務(wù)員對(duì)于單位作出的免職決定不服

D丁建設(shè)單位對(duì)政府收取報(bào)建費(fèi)的規(guī)定不服

E乙對(duì)于某行政機(jī)關(guān)實(shí)行的限制人身自由的行政強(qiáng)制措施不服

答案

A,C,D

解析

法院不受理公民、法人或者其他組織對(duì)下列事項(xiàng)提起的訴訟：（1）國(guó)防、外交等

國(guó)家行為；（2）行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機(jī)關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍約束力的決

定、命令；（3）行政機(jī)關(guān)對(duì)行政機(jī)關(guān)工作人員的獎(jiǎng)懲、任免等決定；（4）法律規(guī)定由

行政機(jī)關(guān)最終裁決的具體行政行為。

77.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，起訴必須符合的條件不包括（）o

A原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織

B有明確的被告

C有書面的起訴書

D屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄

答案

C

解析

《民事訴訟法》第119條規(guī)定，起訴必須符合下列條件：①原告是與本案有直接

利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；②有明確的被告；③有具體的訴訟請(qǐng)求、事實(shí)

和理由；④屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

78.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于建設(shè)工程施工合同變更的說法，正確的是（）。

A發(fā)包人可依據(jù)其單方以上變更合同

B合同變更內(nèi)容約定不明確，推定為未變更

C合同變更與工程變更范圍一致

D合同變更協(xié)議自簽字之日起生效

答案

B

79.題型：多選題

根據(jù)《合同法》，免除施工單位違約責(zé)任的情形有（）。

A施工單位因安全事故隱患，被監(jiān)理工程責(zé)令暫停施工，致使工期延誤

B因拖欠農(nóng)民工工資，被監(jiān)理工程師責(zé)令暫停施工，部分民工停工抗議，致使工期

延誤

C地震導(dǎo)致已完工程被爆破拆除重建，造成建設(shè)單位費(fèi)用增加

D由于戰(zhàn)爭(zhēng)，施工單位暫停施工，致使工期延誤

E因延遲履行而遭遇洪水，致使工期延誤

答案

C,D

80.題型：?jiǎn)芜x題

下列關(guān)于勞動(dòng)合同期限的說法中，正確的是（）。

A勞動(dòng)合同期限是勞動(dòng)合同存在的前提條件

B無固定期限勞動(dòng)合同沒有終止時(shí)間

C勞動(dòng)合同期限不包括試用期限

D以完成一定任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同屬于固定期限勞動(dòng)合同

答案

A

81.題型：多選題

根據(jù)《全國(guó)建筑市場(chǎng)各方主體不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，下列選項(xiàng)中可被認(rèn)定為施工單

位工程質(zhì)量不良行為的有（）.

A不按工程設(shè)計(jì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的

B使用不合格材料、構(gòu)配件的

C不履行或拖延履行保修義務(wù)的

D不按承包合同履行義務(wù)的

E未對(duì)涉及工程結(jié)構(gòu)安全的試件、材料取樣檢測(cè)的

答案

A,B,C,E

82.題型：多選題

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作負(fù)

有下列（）職責(zé)。

A組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

B及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故

C組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

D組織制定并實(shí)施本單位安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

E確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的有效使用

答案

A,B,D

83.題型：?jiǎn)芜x題

某工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，發(fā)包人與機(jī)械廠簽訂了加工非標(biāo)準(zhǔn)的大型管道叉管的合

同，并提供了制作叉管的鋼模，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，該合同屬于

（）合同。

A委托

B承攬

C信托

D施工承包

答案

B

84.題型：多選題

根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，勞務(wù)派遣用工崗位具有（）。

A替代性

B輔助性

C臨時(shí)性

D長(zhǎng)期性

E關(guān)鍵性

答案

A,B,C

85.題型：多選題

甲企業(yè)與乙銀行簽訂一份50萬(wàn)元的借款合同，丙公司在借款合同的擔(dān)保人一欄加

蓋了企業(yè)的印章。貸款到期后，經(jīng)甲企業(yè)與乙銀行協(xié)商，乙銀行同意貸款延期3個(gè)

月，但未告知丙公司。下列關(guān)于該債務(wù)清償?shù)恼f法中，正確的有（）。

A丙公司對(duì)此50萬(wàn)元的債務(wù)不再承擔(dān)保證責(zé)任

B乙銀行有權(quán)要求丙公司對(duì)50萬(wàn)元債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

C乙銀行有權(quán)要求甲企業(yè)對(duì)50萬(wàn)元債務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任

D乙銀行只能通過司法途徑要求甲企業(yè)承擔(dān)責(zé)任后，才可要求丙公司承擔(dān)責(zé)任

E乙銀行有權(quán)要求甲企業(yè)對(duì)30萬(wàn)元債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，丙公司對(duì)20萬(wàn)元債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

答案

A,C

解析

無

86.題型：?jiǎn)芜x題

某工程建設(shè)聯(lián)合有限公司與某大型設(shè)備公司簽訂了《設(shè)備融資租賃合同》，該合同

應(yīng)當(dāng)采用（）o

A口頭形式

B書面形式

C默示形式

D推定形式

答案

B

解析

融資租賃是三方主體參與的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，《合同法》規(guī)

定，融資租賃合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

87.題型：?jiǎn)芜x題

意外傷害保險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人是（）。

A施工單位

B施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)作業(yè)人員

C因施工行為受到損害的第三人

D支付保險(xiǎn)費(fèi)的一方

答案

B

88.題型：?jiǎn)芜x題

甲訴乙建設(shè)工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理。在庭審中，甲方未經(jīng)法庭

許可中途退庭，則人民法院對(duì)該起訴訟案件（）。*

A移送二審法院裁決

B按撤訴處理

C按缺席判決

D進(jìn)入再審程序

答案

B

89.題型：?jiǎn)芜x題

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在危險(xiǎn)部位設(shè)置明顯的安全警

示標(biāo)志。這里所指的安全警示標(biāo)志一般由（）制定。

A施工單位

B設(shè)計(jì)單位

C建設(shè)單位

D國(guó)家有關(guān)部門

答案

D

解析

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在危險(xiǎn)部位設(shè)置明顯的安全

警示標(biāo)志。這里所指的安全警示標(biāo)志一般由國(guó)家有關(guān)部門制定。

90.題型：?jiǎn)芜x題

某市質(zhì)量監(jiān)督站一科長(zhǎng)李某因涉嫌制假被公安機(jī)關(guān)拘留、處以5000元罰款，沒收

其全部違法所得財(cái)產(chǎn)。市質(zhì)量監(jiān)督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機(jī)關(guān)和

質(zhì)量監(jiān)督站的做法，就以下事項(xiàng)提出行政復(fù)議，其中超出行政復(fù)議范圍的事項(xiàng)是

()oA

被拘留B

被罰款5000元C

被質(zhì)量監(jiān)督站開除D

被沒收違法所得

考點(diǎn)

2Z208052行政復(fù)議的范圍、受理和復(fù)議決定

解析

不服行政機(jī)關(guān)作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政

法規(guī)的規(guī)定提起申訴

考點(diǎn)：行政復(fù)議范圍；

91.題型：多選題

綠色施工的“四節(jié)一環(huán)?！?，環(huán)保是指環(huán)境保護(hù)，四節(jié)是指()。

A節(jié)能

B節(jié)地

C節(jié)水

D節(jié)材

E節(jié)電

答案

A,B,C,D

92.題型：?jiǎn)芜x題

某辦公樓設(shè)計(jì)合同經(jīng)雙方協(xié)商進(jìn)行了變更，則該合同變更的效力應(yīng)當(dāng)表述為().

A變更的效力僅及于變更的部分

B未變更部分效力不確定

C已履行部分應(yīng)恢復(fù)原狀

D當(dāng)事人喪失賠損請(qǐng)求權(quán)

答案

A

93.題型：多選題

下列情形中，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的有()。*

A不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一人編制

B不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件的報(bào)價(jià)呈規(guī)律性差異

C不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝

D屬于同一組織的成員按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)

E投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)

答案