2024年度鋁合金幕墻施工承攬協(xié)議版

2024年度鋁合金幕墻施工承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標(biāo)的1.3合同工期的定義第二條施工范圍與要求2.1施工范圍2.2施工要求2.3施工標(biāo)準(zhǔn)第三條材料供應(yīng)3.1材料供應(yīng)方3.2材料質(zhì)量要求3.3材料供應(yīng)時(shí)間及數(shù)量第四條施工質(zhì)量與驗(yàn)收4.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2驗(yàn)收程序4.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第五條合同價(jià)格與支付5.1合同總價(jià)5.2支付方式5.3支付時(shí)間第六條工期延誤6.1工期延誤的責(zé)任6.2工期延誤的處理第七條合同變更7.1合同變更的條件7.2合同變更的程序第八條違約責(zé)任8.1違約責(zé)任的規(guī)定8.2違約金的計(jì)算方式第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十條保險(xiǎn)責(zé)任10.1施工保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)10.2保險(xiǎn)理賠程序第十一條合同解除11.1合同解除的條件11.2合同解除的程序第十二條保密條款12.1保密信息的定義12.2保密信息的保護(hù)期限第十三條法律適用及爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決方式第十四條其他條款14.1合同的附件14.2合同的修改和補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標(biāo)的本合同標(biāo)的為_(kāi)______（工程名稱）的鋁合金幕墻施工工程，包括但不限于施工圖設(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、施工安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等全部工作。1.3合同工期的定義合同工期指自乙方開(kāi)工報(bào)告被甲方批準(zhǔn)之日開(kāi)始，至工程達(dá)到合同約定的竣工交付條件之日止的時(shí)間。第二條施工范圍與要求2.1施工范圍（1）按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工；（2）負(fù)責(zé)材料采購(gòu)，并保證材料質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；（3）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的安全文明施工；（4）負(fù)責(zé)工程的驗(yàn)收和保修。2.2施工要求乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范和甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。2.3施工標(biāo)準(zhǔn)工程應(yīng)符合_______（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)名稱）的要求，包括但不限于_______（具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容）。第三條材料供應(yīng)3.1材料供應(yīng)方乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)合同約定的材料，并保證材料質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3.2材料質(zhì)量要求乙方所供材料應(yīng)符合_______（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)名稱）的要求，包括但不限于_______（具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容）。3.3材料供應(yīng)時(shí)間及數(shù)量乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時(shí)提供合同約定的材料，并保證供應(yīng)的材料數(shù)量滿足施工需要。第四條施工質(zhì)量與驗(yàn)收4.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求，包括但不限于設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范等。4.2驗(yàn)收程序工程驗(yàn)收分為初步驗(yàn)收和最終驗(yàn)收，具體程序如下：（1）初步驗(yàn)收：工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)，甲方組織相關(guān)人員進(jìn)行初步驗(yàn)收；（2）最終驗(yàn)收：初步驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提交最終驗(yàn)收申請(qǐng)，甲方組織相關(guān)人員進(jìn)行最終驗(yàn)收。4.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合_______（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)名稱）的要求，包括但不限于_______（具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容）。第五條合同價(jià)格與支付5.1合同總價(jià)5.2支付方式甲方支付乙方工程款項(xiàng)的方式為_(kāi)______（支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。5.3支付時(shí)間（1）合同簽訂后_______天內(nèi)支付人民幣_(tái)______元作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______時(shí)支付人民幣_(tái)______元；（3）工程驗(yàn)收合格后支付人民幣_(tái)______元。第六條工期延誤6.1工期延誤的責(zé)任雙方應(yīng)按照合同約定的工期完成各自的工作。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2工期延誤的處理如發(fā)生工期延誤，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃。如協(xié)商無(wú)果，甲方有權(quán)按照合同約定要求乙方支付違約金。第八條違約責(zé)任8.1違約責(zé)任的規(guī)定乙方如違反合同的約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于要求乙方支付違約金、逾期利息等。8.2違約金的計(jì)算方式違約金的計(jì)算方式如下：（1）工期延誤違約金：每延誤一天，乙方應(yīng)支付合同總價(jià)_______百分之一的違約金；（2）其他違約行為違約金：根據(jù)違約行為的性質(zhì)和甲方損失的大小，雙方協(xié)商確定。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如通過(guò)法律途徑解決爭(zhēng)議，雙方同意由合同簽訂地人民法院管轄。第十條保險(xiǎn)責(zé)任10.1施工保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)乙方應(yīng)購(gòu)買(mǎi)建筑工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)任保險(xiǎn)等與工程相關(guān)的保險(xiǎn)，并將其保險(xiǎn)單副本提交給甲方備案。10.2保險(xiǎn)理賠程序如發(fā)生保險(xiǎn)事故，乙方應(yīng)按照保險(xiǎn)公司的理賠程序及時(shí)向保險(xiǎn)公司提出理賠申請(qǐng)。第十一條合同解除11.1合同解除的條件合同解除的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致；（2）一方嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。11.2合同解除的程序如發(fā)生合同解除情況，雙方應(yīng)立即停止履行合同，并按照雙方協(xié)商的方式處理合同解除后的相關(guān)事宜。第十二條保密條款12.1保密信息的定義保密信息指合同雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營(yíng)秘密等不宜公開(kāi)的信息。12.2保密信息的保護(hù)期限保密信息的保護(hù)期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或履行完畢之日止。第十三條法律適用及爭(zhēng)議解決13.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2爭(zhēng)議解決方式雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的附件本合同附件包括：（1）工程設(shè)計(jì)圖紙；（2）施工規(guī)范；（3）材料供應(yīng)清單；（4）其他雙方認(rèn)為需要附加的文件。14.2合同的修改和補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計(jì)圖紙?jiān)敿?xì)要求和說(shuō)明：本附件包含工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，以及相關(guān)的設(shè)計(jì)說(shuō)明和技術(shù)要求。乙方應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，并確保施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。附件二：施工規(guī)范詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件包含施工過(guò)程中應(yīng)遵循的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，包括施工工藝、安全操作規(guī)程、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)范要求。附件三：材料供應(yīng)清單詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件列明乙方應(yīng)供應(yīng)的所有材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。乙方應(yīng)按照清單提供材料，并保證材料質(zhì)量符合合同要求。附件四：其他雙方認(rèn)為需要附加的文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件包含雙方認(rèn)為需要附加的其他文件，如工程進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證書(shū)、安全文明施工保證書(shū)等。乙方應(yīng)按照這些文件的要求進(jìn)行施工，并確保工程質(zhì)量和安全。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.工期延誤：乙方未按照合同約定的時(shí)間完成工程。2.工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：乙方施工的工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.材料供應(yīng)不符合要求：乙方供應(yīng)的材料未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.違反保密條款：乙方泄露或未妥善保管甲方的保密信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：每延誤一天，乙方應(yīng)支付合同總價(jià)_______百分之一的違約金。2.工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實(shí)際情況，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)工程、返工等費(fèi)用，并支付甲方因此造成的損失。3.材料供應(yīng)不符合要求：乙方應(yīng)承擔(dān)重新采購(gòu)材料、賠償甲方損失等責(zé)任。4.違反保密條款：乙方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。示例說(shuō)明：如果乙方由于自身原因?qū)е鹿て谘诱`，根據(jù)合同約定，乙方應(yīng)支付每延誤一天合同總價(jià)1%的違約金。如果工期延誤導(dǎo)致甲方損失additional_loss_amount元，乙方還應(yīng)承擔(dān)這部分損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.違約金：指違約方按照合同約定支付給守約方的經(jīng)濟(jì)損失賠償。4.保密信息：指合同雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營(yíng)秘密等不宜公開(kāi)的信息。5.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。1.不可抗力：如果由于不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并根據(jù)實(shí)際