自建房屋頂瓦片鋪裝工程承包協(xié)議版

自建房屋頂瓦片鋪裝工程承包協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同所指的房屋屋頂瓦片鋪裝工程第二條工程范圍及內(nèi)容2.1工程的具體范圍和面積2.2工程所需瓦片的種類、規(guī)格和數(shù)量2.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求第三條工程進度及工期3.1工程的預(yù)計開始日期和結(jié)束日期3.2工程進度計劃的制定和調(diào)整3.3工期延誤的違約責(zé)任第四條工程款項及支付方式4.1工程總造價的確定4.2工程預(yù)付款的支付比例和時間4.3工程進度款的支付比例和時間4.4工程尾款的支付條件和時間第五條乙方責(zé)任及義務(wù)5.1乙方的施工能力和資質(zhì)要求5.2乙方對工程質(zhì)量和安全的責(zé)任5.3乙方對工程材料的選擇和供應(yīng)的責(zé)任5.4乙方對工程進度的承諾和履行第六條甲方責(zé)任及義務(wù)6.1甲方對工程提供必要配合和支持的責(zé)任6.2甲方對工程現(xiàn)場的保護和管理的責(zé)任6.3甲方對工程款項的按時支付的義務(wù)第七條合同的變更和解除7.1合同變更的條件和程序7.2合同解除的條件和程序7.3合同變更和解除后的相關(guān)處理第八條違約責(zé)任及賠償8.1乙方未按約定完成工程的違約責(zé)任8.2甲方未按約定支付工程款項的違約責(zé)任8.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時的處理第九條爭議解決9.1合同爭議的解決方式9.2合同爭議的訴訟管轄第十條保密條款10.1雙方對合同內(nèi)容及相關(guān)信息的保密義務(wù)10.2保密信息的范圍和期限第十一條合同的生效、終止和解除11.1合同的簽訂和生效條件11.2合同的終止和解除條件第十二條其他條款12.1雙方約定的其他權(quán)利和義務(wù)12.2合同的附件和補充協(xié)議第十三條法律適用及爭議解決13.1合同適用的法律法規(guī)13.2合同爭議的解決方式和地點第十四條合同的簽署14.1合同的簽署日期和地點14.2合同正本和副本的管理和保存第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：_______________，地址：_______________。1.2乙方名稱：_______________，地址：_______________。第二條工程范圍及內(nèi)容2.1工程的具體范圍和面積：甲方同意乙方按照附件一《工程范圍及面積明細(xì)表》所列明的范圍和面積進行瓦片鋪裝。2.2工程所需瓦片的種類、規(guī)格和數(shù)量：乙方應(yīng)按照附件二《瓦片規(guī)格及數(shù)量明細(xì)表》所列明的種類、規(guī)格和數(shù)量提供瓦片。2.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：乙方應(yīng)按照附件三《工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求》進行施工，確保工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。第三條工程進度及工期3.1工程的預(yù)計開始日期：_______________，結(jié)束日期：_______________。3.2工程進度計劃的制定和調(diào)整：乙方應(yīng)制定詳細(xì)的工程進度計劃，并應(yīng)甲方要求及時調(diào)整。3.3工期延誤的違約責(zé)任：如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照附件四《工期延誤違約金計算方式》向甲方支付違約金。第四條工程款項及支付方式4.1工程總造價的確定：工程總造價為附件五《工程總價目表》所列明的金額。4.2工程預(yù)付款的支付比例和時間：甲方應(yīng)在合同簽訂后七個工作日內(nèi)支付預(yù)付款總額的30%。4.3工程進度款的支付比例和時間：乙方完成工程進度達到約定的比例后，甲方應(yīng)在七個工作日內(nèi)支付相應(yīng)進度款。4.4工程尾款的支付條件和時間：工程完成后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方應(yīng)在七個工作日內(nèi)支付尾款。第五條乙方責(zé)任及義務(wù)5.1乙方的施工能力和資質(zhì)要求：乙方應(yīng)具備相應(yīng)的施工能力和資質(zhì)，并提供相關(guān)資質(zhì)證明文件。5.2乙方對工程質(zhì)量和安全的責(zé)任：乙方應(yīng)對工程的質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)，確保施工過程中無人身傷亡和財產(chǎn)損失。5.3乙方對工程材料的選擇和供應(yīng)的責(zé)任：乙方應(yīng)按照約定的種類、規(guī)格和數(shù)量提供瓦片，并保證瓦片的質(zhì)量。5.4乙方對工程進度的承諾和履行：乙方應(yīng)按照約定的進度計劃進行施工，并確保工程按時完成。第六條甲方責(zé)任及義務(wù)6.1甲方對工程提供必要配合和支持的責(zé)任：甲方應(yīng)提供施工所需的場地、電源、水源等必要條件，并協(xié)助乙方進行施工。6.2甲方對工程現(xiàn)場的保護和管理的責(zé)任：甲方應(yīng)對施工現(xiàn)場進行保護和管理，確保施工過程中的安全和秩序。6.3甲方對工程款項的按時支付的義務(wù)：甲方應(yīng)按照約定的時間和比例支付工程款項。第七條合同的變更和解除7.1合同變更的條件和程序：合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。7.2合同解除的條件和程序：合同的解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。7.3合同變更和解除后的相關(guān)處理：合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照甲方的要求完成剩余工作，并按照約定的方式處理工程款項。第八條違約責(zé)任及賠償8.1乙方未按約定完成工程的違約責(zé)任：如乙方未按約定的時間、質(zhì)量和要求完成工程，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的計算方式見附件四《工期延誤違約金計算方式》。8.2甲方未按約定支付工程款項的違約責(zé)任：如甲方未按約定的時間和比例支付工程款項，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計算方式見附件四《工期延誤違約金計算方式》。8.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時的處理：如合同的履行因不可抗力導(dǎo)致無法進行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，根據(jù)實際情況部分或全部免除雙方的違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1合同爭議的解決方式：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議，如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。9.2合同爭議的訴訟管轄：甲方所在地的人民法院具有合同爭議的管轄權(quán)。第十條保密條款10.1雙方對合同內(nèi)容及相關(guān)信息的保密義務(wù)：雙方應(yīng)對合同的內(nèi)容、履行情況及相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。10.2保密信息的范圍和期限：保密信息包括合同條款、雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，保密期限自合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起兩年。第十一條合同的生效、終止和解除11.1合同的簽訂和生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的終止和解除條件：合同終止或解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面終止或解除協(xié)議。第十二條其他條款12.1雙方約定的其他權(quán)利和義務(wù)：雙方可根據(jù)實際情況，約定其他與本合同有關(guān)的權(quán)利和義務(wù)。12.2合同的附件和補充協(xié)議：本合同的附件和補充協(xié)議為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。第十三條法律適用及爭議解決13.1合同適用的法律法規(guī)：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2合同爭議的解決方式和地點：如發(fā)生合同爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟，甲方所在地的人民法院具有合同爭議的管轄權(quán)。第十四條合同的簽署14.1合同的簽署日期和地點：本合同于_______________年_______________月_______________日，在_______________簽署。14.2合同正本和副本的管理和保存：本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，合同正本和副本均應(yīng)妥善保管。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程范圍及面積明細(xì)表》詳細(xì)列出房屋屋頂瓦片鋪裝工程的范圍和面積，包括具體的區(qū)域、尺寸和數(shù)量等信息。附件二：《瓦片規(guī)格及數(shù)量明細(xì)表》詳細(xì)列出所需瓦片的種類、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量要求，包括瓦片的尺寸、顏色、材質(zhì)等。附件三：《工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求》詳細(xì)規(guī)定工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，包括瓦片的鋪裝方法、接縫處理、防水和防滑等要求。附件四：《工期延誤違約金計算方式》詳細(xì)說明工期延誤違約金的計算方式，包括違約金的計算公式、計算基礎(chǔ)和計算比例等。附件五：《工程總價目表》詳細(xì)列出工程的總價目，包括工程款項的分配、進度款的支付比例和時間等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按約定完成工程的違約行為：乙方未按照約定的時間和質(zhì)量要求完成工程，視為違約行為。2.甲方未按約定支付工程款項的違約行為：甲方未按照約定的時間和比例支付工程款項，視為違約行為。3.工期延誤的違約責(zé)任認(rèn)定：如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)按照附件四《工期延誤違約金計算方式》向甲方支付違約金。4.違約金支付的違約責(zé)任認(rèn)定：乙方未按約定完成工程或甲方未按約定支付工程款項，違約方應(yīng)按照附件四《工期延誤違約金計算方式》支付違約金。示例說明：假設(shè)乙方因施工能力不足導(dǎo)致工程進度延誤，乙方應(yīng)按照附件四《工期延誤違約金計算方式》向甲方支付違約金，具體金額根據(jù)延誤的天數(shù)和工程總價計算得出。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能