門窗安裝工程承攬協(xié)議2024版細(xì)則版

門窗安裝工程承攬協(xié)議2024版細(xì)則版A版本合同目錄一覽1.門窗安裝工程概述1.1工程地點1.2工程規(guī)模1.3工程內(nèi)容2.承攬方與委托方的義務(wù)與責(zé)任2.1承攬方的義務(wù)2.1.1施工準(zhǔn)備2.1.2施工質(zhì)量2.1.3施工安全2.2委托方的義務(wù)2.2.1提供施工條件2.2.2支付工程款項2.2.3配合與協(xié)調(diào)3.工程進(jìn)度與工期3.1工程進(jìn)度計劃3.2工期延誤3.3工期提前4.工程質(zhì)量與驗收4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2驗收程序4.3驗收結(jié)果處理5.工程款項及支付方式5.1工程總價款5.2預(yù)付款5.3進(jìn)度付款5.4竣工付款5.5款項支付條件6.違約責(zé)任6.1承攬方的違約行為6.2委托方的違約行為6.3違約責(zé)任處理7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律途徑8.合同的變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約保密條款10.合同的生效、終止與失效10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同失效條件11.其他條款11.1合同的解釋11.2法律法規(guī)適用11.3合同的附件12.合同的簽署與備案12.1簽署程序12.2備案程序13.合同主體信息13.1承攬方信息13.2委托方信息14.附件14.1工程設(shè)計圖紙14.2施工方案14.3材料規(guī)格書14.4其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條門窗安裝工程概述1.1工程地點：中華人民共和國省市區(qū)路號。1.2工程規(guī)模：包括但不限于棟建筑物門窗安裝，具體數(shù)量和型號詳見附件1：工程設(shè)計圖紙。1.3工程內(nèi)容：包括但不限于門窗的拆卸、安裝、調(diào)試、驗收等全部工作。第二條承攬方與委托方的義務(wù)與責(zé)任2.1承攬方的義務(wù)2.1.1施工準(zhǔn)備：承攬方應(yīng)按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全等要求，完成施工前的所有準(zhǔn)備工作，包括但不限于施工方案的制定、施工人員的培訓(xùn)、施工材料的準(zhǔn)備等。2.1.2施工質(zhì)量：承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計文件和合同要求。2.1.3施工安全：承攬方應(yīng)全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中不發(fā)生安全事故，對因施工原因造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。2.2委托方的義務(wù)2.2.1提供施工條件：委托方應(yīng)按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全等要求，提供施工所需的相關(guān)條件，包括但不限于施工場地、水電供應(yīng)、交通保障等。2.2.2支付工程款項：委托方應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，支付承攬方工程款項。2.2.3配合與協(xié)調(diào)：委托方應(yīng)全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程中涉及的政府部門、產(chǎn)權(quán)單位、鄰里等相關(guān)事宜，確保施工順利進(jìn)行。第三條工程進(jìn)度與工期3.1工程進(jìn)度計劃：承攬方應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模、施工內(nèi)容、施工資源等因素，制定合理的工程進(jìn)度計劃，并報委托方備案。3.2工期延誤：如因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，承攬方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.3工期提前：如因承攬方提前完成工程，雙方可協(xié)商提前驗收，承攬方不得因此要求額外支付費用。第四條工程質(zhì)量與驗收4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量要求。4.2驗收程序：工程完成后，承攬方應(yīng)按照合同約定的驗收程序，向委托方申請驗收。4.3驗收結(jié)果處理：如驗收合格，雙方簽署驗收報告；如驗收不合格，承攬方應(yīng)在委托方指定的時間內(nèi)整改完畢，并重新申請驗收。第五條工程款項及支付方式5.1工程總價款：工程總價款為人民幣元整（大寫：元整），具體金額詳見附件2：工程預(yù)算書。5.2預(yù)付款：委托方應(yīng)在合同簽訂后七個工作日內(nèi)支付承攬方工程總價款的30%作為預(yù)付款。5.3進(jìn)度付款：承攬方完成合同約定的工程進(jìn)度后，委托方應(yīng)按照實際完成工程量支付相應(yīng)的工程款項。5.4竣工付款：工程驗收合格后，委托方支付承攬方剩余的70%工程款項。5.5款項支付條件：委托方支付款項時，應(yīng)提供合法的稅務(wù)發(fā)票。第六條違約責(zé)任6.1承攬方的違約行為如承攬方違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面出現(xiàn)問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2委托方的違約行為如委托方違反合同約定，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行或工程質(zhì)量受到影響，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.3違約責(zé)任處理違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失，并支付相應(yīng)的違約金。具體違約金數(shù)額和計算方式詳見附件3：違約金計算公式。第八條爭議解決7.1協(xié)商解決：合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。7.3仲裁解決：如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。7.4法律途徑：如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與解除8.1合同變更條件：合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.2合同解除條件：合同履行過程中，如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方均可提出解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議。第十條保密條款9.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。9.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起兩年。9.3違約保密條款：如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條合同的生效、終止與失效10.1合同生效條件：合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同終止條件：合同約定的工程驗收合格，雙方簽署驗收報告后終止。10.3合同失效條件：合同解除、終止或到期未續(xù)簽。第十二條其他條款11.1合同的解釋：本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2法律法規(guī)適用：本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)，法律法規(guī)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。11.3合同的附件：本合同附件包括工程設(shè)計圖紙、施工方案、材料規(guī)格書等，附件與本合同具有同等法律效力。第十三條合同主體信息12.1承攬方信息：名稱：X門窗安裝工程有限公司地址：X法人代表：X聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X12.2委托方信息：名稱：X房地產(chǎn)開發(fā)有限公司地址：X法人代表：X聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X第十四條附件13.1工程設(shè)計圖紙13.2施工方案13.3材料規(guī)格書13.4其他相關(guān)文件第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設(shè)計圖紙詳細(xì)要求：工程設(shè)計圖紙應(yīng)包括但不限于門窗的型號、尺寸、安裝位置、施工要求等詳細(xì)信息，由委托方提供，承攬方應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙進(jìn)行施工。附件2：工程預(yù)算書詳細(xì)要求：工程預(yù)算書應(yīng)詳細(xì)列出工程總價款、各分部分項工程費用、材料費用、人工費用等，由承攬方根據(jù)工程設(shè)計圖紙和施工方案編制。附件3：施工方案詳細(xì)要求：施工方案應(yīng)包括施工工藝、施工步驟、施工周期、施工資源配置等，由承攬方根據(jù)工程設(shè)計圖紙編制。附件4：材料規(guī)格書詳細(xì)要求：材料規(guī)格書應(yīng)詳細(xì)列出所需材料的品牌、型號、性能參數(shù)、數(shù)量等，由承攬方根據(jù)工程設(shè)計圖紙和施工方案編制。附件5：驗收報告詳細(xì)要求：驗收報告應(yīng)包括工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的評價，由委托方和承攬方共同簽署。附件6：違約金計算公式詳細(xì)要求：違約金計算公式應(yīng)詳細(xì)列出違約金的具體計算方式，由雙方共同商定。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方的違約行為如承攬方違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面出現(xiàn)問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。例如，如果承攬方未能按照合同約定的時間完成工程，應(yīng)按照附件6中的違約金計算公式支付違約金。2.委托方的違約行為如委托方違反合同約定，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行或工程質(zhì)量受到影響，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。例如，如果委托方未能按照合同約定的時間支付工程款項，承攬方有權(quán)暫停施工，并要求委托方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力不可抗力是指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。在本合同中，如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或造成損失，雙方可協(xié)商解決或根據(jù)法律規(guī)定處理。2.違約金違約金是指違約方因違約行為而應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟(jì)賠償。在本合同中，違約金