施工招標文件的澄清說明

施工招標文件的澄清說明合同編號：__________合同各方確認，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方友好協商，就施工招標文件的澄清說明達成如下協議：一、合同主體1.1發(fā)包人：（1）名稱：__________（2）地址：__________（3）聯系人：__________（4）聯系電話：__________1.2承包人：（1）名稱：__________（2）地址：__________（3）聯系人：__________（4）聯系電話：__________二、合同標的2.1項目名稱：__________2.2項目地點：__________2.3項目規(guī)模：__________2.4項目預算：__________三、合同內容3.1發(fā)包人應提供的施工圖紙、施工方案、技術要求等文件，承包人應予以遵守并按照要求施工。3.2承包人應按照合同約定的工期完成施工任務，并保證施工質量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。3.3發(fā)包人應按照合同約定支付工程進度款和結算款，具體支付方式和時間由雙方在合同中約定。3.4雙方應共同參與工程驗收，工程驗收合格后，發(fā)包人應支付剩余款項。四、合同價格4.1合同總價：__________4.2價格調整：合同履行過程中，如遇材料價格波動、政策調整等不可抗力因素，導致合同價格發(fā)生變動，雙方可協商調整合同價格。五、合同工期5.1合同工期：__________5.2工期延誤：如承包人原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。如發(fā)包人原因導致工期延誤，應按照實際情況合理調整工期。六、違約責任6.1發(fā)包人違約：發(fā)包人未按合同約定支付工程款，應支付違約金，違約金為應付工程款的____%。6.2承包人違約：承包人未按合同約定完成施工任務，應支付違約金，違約金為合同總價的____%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。8.2合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。發(fā)包人（蓋章）：__________承包人（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術要求文件4.工程量清單5.材料供應清單6.設備供應清單7.施工進度計劃8.質量保修書9.安全文明施工保證書10.合同履行過程中產生的其他相關文件二、違約行為及認定：1.發(fā)包人違約：未按合同約定支付工程款未按合同約定提供施工條件未按合同約定履行其他義務2.承包人違約：未按合同約定完成施工任務施工質量不符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準未按合同約定支付材料、設備款項未按合同約定履行其他義務三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包人：指委托他人完成工程建設任務的法人或其他組織。2.承包人：指接受發(fā)包人委托，按照合同約定完成工程建設任務的法人或其他組織。3.施工圖紙：指工程項目的設計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。4.施工方案：指施工過程中采取的技術措施、施工方法和安全措施等。5.違約金：指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，應向對方支付的金錢。6.工期延誤：指合同約定的工期未能按期完成。7.質量保修：指承包人對施工的工程在一定期限內承擔質量問題的修復責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程款支付問題：遇到問題：發(fā)包人延遲支付工程款解決辦法：根據合同約定，催促發(fā)包人按時支付工程款，必要時可依法申請仲裁或訴訟。2.施工進度延誤問題：遇到問題：承包人未能按合同約定完成施工任務解決辦法：根據合同約定，要求承包人支付違約金，并催促其加快施工進度。3.工程質量問題：遇到問題：承包人施工質量不符合要求解決辦法：要求承包人立即整改，并按照合同約定支付違約金。嚴重時可依法申請仲裁或訴訟。4.合同爭議解決：遇到問題：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議解決辦法：通過友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程的施工合同，如房屋建筑工程、市政