2013施工合同模板

2013施工合同模板第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）需要在其土地上進行建筑工程施工，乙方（以下簡稱“乙方”）愿意為甲方提供施工服務，雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就下列事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程內容：__________

4.工程規(guī)模：__________

5.工程合同總價：人民幣__________元整（大寫：__________）

二、工期

1.工程開工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付人民幣__________元整的違約金；因不可抗力等原因導致工期延誤的，工期順延。

三、工程款支付

1.工程款支付方式：__________

2.工程款支付進度：__________

3.工程款支付時間：__________

4.工程款支付條件：__________

四、工程質量與驗收

1.工程質量：乙方應按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量達到設計要求和合同約定。

2.工程驗收：工程完成后，甲方應組織有關單位進行驗收。驗收合格后，甲方應在__________日內向乙方支付驗收合格部分工程款。

五、安全生產

1.乙方在施工過程中應嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律法規(guī)，確保施工安全。

2.發(fā)生安全生產事故，乙方應及時向甲方報告，并積極配合甲方處理。

六、合同解除與終止

1.甲方在下列情況下有權解除合同：

（1）乙方未按合同約定履行義務；

（2）乙方在施工過程中發(fā)生重大安全生產事故；

（3）乙方違反合同約定，給甲方造成重大損失。

2.雙方協(xié)商一致解除合同的，應簽訂書面協(xié)議。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.訴訟費用由敗訴方承擔。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份。

附件：

1.工程設計圖紙及施工圖

2.施工組織設計

3.工程量清單

4.有關資質證明文件

5.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）需要在其土地上進行建筑工程施工，乙方（以下簡稱“乙方”）愿意為甲方提供施工服務，為確保工程質量和施工安全，甲方引入第三方監(jiān)理單位（以下簡稱“監(jiān)理方”）對施工過程進行監(jiān)督管理，三方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就下列事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程內容：__________

4.工程規(guī)模：__________

5.工程合同總價：人民幣__________元整（大寫：__________）

二、工期與進度

1.工程開工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付人民幣__________元整的違約金；因不可抗力等原因導致工期延誤的，工期順延。

4.監(jiān)理方對工程進度進行監(jiān)督管理，確保乙方按計劃完成施工任務。

三、工程款支付

1.工程款支付方式：__________

2.工程款支付進度：__________

3.工程款支付時間：__________

4.工程款支付條件：__________

5.甲方有權根據(jù)監(jiān)理方提供的工程進度報告，調整工程款支付進度。

四、工程質量與驗收

1.工程質量：乙方應按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量達到設計要求和合同約定。

2.工程驗收：工程完成后，甲方應組織有關單位進行驗收。驗收合格后，甲方應在__________日內向乙方支付驗收合格部分工程款。

3.監(jiān)理方對工程質量進行監(jiān)督管理，確保乙方施工符合相關標準和規(guī)范。

五、安全生產

1.乙方在施工過程中應嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律法規(guī)，確保施工安全。

2.發(fā)生安全生產事故，乙方應及時向甲方和監(jiān)理方報告，并積極配合處理。

3.監(jiān)理方對安全生產進行監(jiān)督管理，確保乙方施工安全。

六、第三方監(jiān)理方責任與權利

1.監(jiān)理方負責對施工過程進行監(jiān)督管理，確保施工質量和安全。

2.監(jiān)理方有權要求乙方對施工過程中的質量問題進行整改。

3.監(jiān)理方有權對乙方違約行為進行處罰，并要求乙方承擔相應責任。

4.監(jiān)理方有權對工程進度、質量和安全生產進行監(jiān)督檢查，并提出整改意見。

七、違約責任

1.乙方未按合同約定履行義務的，應承擔違約責任，向甲方支付人民幣__________元整的違約金。

2.乙方在施工過程中發(fā)生重大安全生產事故的，應承擔全部責任，賠償甲方因此遭受的損失。

3.監(jiān)理方未履行監(jiān)督管理職責的，應承擔相應責任，向甲方支付人民幣__________元整的違約金。

八、合同解除與終止

1.甲方在下列情況下有權解除合同：

（1）乙方未按合同約定履行義務；

（2）乙方在施工過程中發(fā)生重大安全生產事故；

（3）乙方違反合同約定，給甲方造成重大損失。

2.雙方協(xié)商一致解除合同的，應簽訂書面協(xié)議。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.訴訟費用由敗訴方承擔。

十、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份。

結尾：

本合同中引入第三方監(jiān)理方，旨在確保施工質量和安全，維護甲方權益。甲方作為合同主導方，有權對工程進度、質量和安全生產進行監(jiān)督管理，并要求乙方和監(jiān)理方承擔相應責任。通過本合同的簽訂，甲方旨在實現(xiàn)以下目的：

1.確保工程質量和安全，降低甲方風險。

2.確保工程按期完成，提高甲方投資回報。

3.明確各方的責任和義務，維護甲方權益。

4.優(yōu)化施工管理，提高施工效率。

監(jiān)理方在本合同中起到橋梁和紐帶的作用，協(xié)助甲方實現(xiàn)上述目的。通過本合同的簽訂，各方明確了各自的權利和義務，為工程順利進行提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

鑒于乙方（以下簡稱“乙方”）擁有專業(yè)的施工團隊和技術，愿意為甲方（以下簡稱“甲方”）提供建筑工程施工服務，為確保施工質量和安全，甲方引入第三方監(jiān)理單位（以下簡稱“監(jiān)理方”）對施工過程進行監(jiān)督管理，三方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就下列事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程內容：__________

4.工程規(guī)模：__________

5.工程合同總價：人民幣__________元整（大寫：__________）

二、工期與進度

1.工程開工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期延誤責任：因甲方原因導致工期延誤的，甲方應向乙方支付人民幣__________元整的違約金；因不可抗力等原因導致工期延誤的，工期順延。

4.監(jiān)理方對工程進度進行監(jiān)督管理，確保乙方按計劃完成施工任務。

三、工程款支付

1.工程款支付方式：__________

2.工程款支付進度：__________

3.工程款支付時間：__________

4.工程款支付條件：__________

5.乙方有權要求甲方按監(jiān)理方提供的工程進度報告，及時支付工程款。

四、工程質量與驗收

1.工程質量：乙方應按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量達到設計要求和合同約定。

2.工程驗收：工程完成后，甲方應組織有關單位進行驗收。驗收合格后，甲方應在__________日內向乙方支付驗收合格部分工程款。

3.監(jiān)理方對工程質量進行監(jiān)督管理，確保乙方施工符合相關標準和規(guī)范。

五、安全生產

1.乙方在施工過程中應嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律法規(guī)，確保施工安全。

2.發(fā)生安全生產事故，乙方應及時向甲方和監(jiān)理方報告，并積極配合處理。

3.監(jiān)理方對安全生產進行監(jiān)督管理，確保乙方施工安全。

六、第三方監(jiān)理方責任與權利

1.監(jiān)理方負責對施工過程進行監(jiān)督管理，確保施工質量和安全。

2.監(jiān)理方有權要求乙方對施工過程中的質量問題進行整改。

3.監(jiān)理方有權對乙方違約行為進行處罰，并要求乙方承擔相應責任。

4.監(jiān)理方有權對工程進度、質量和安全生產進行監(jiān)督檢查，并提出整改意見。

七、違約責任

1.甲方未按合同約定支付工程款的，應承擔違約責任，向乙方支付人民幣__________元整的違約金。

2.甲方在施工過程中未提供必要的施工條件，導致工期延誤的，應承擔相應責任。

3.監(jiān)理方未履行監(jiān)督管理職責的，應承擔相應責任，向乙方支付人民幣__________元整的違約金。

八、合同解除與終止

1.乙方在下列情況下有權解除合同：

（1）甲方未按合同約定支付工程款；

（2）甲方未提供必要的施工條件，嚴重影響施工進度；

（3）甲方違反合同約定，給乙方造成重大損失。

2.雙方協(xié)商一致解除合同的，應簽訂書面協(xié)議。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.訴訟費用由敗訴方承擔。

十、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份。

結尾：

本合同中引入第三方監(jiān)理方，旨在確保施工質量和安全，維護乙方權益。乙方作為合同主導方，有權要求甲方按監(jiān)理方提供的工程進度報告，及時支付工程款，并有權對工程進度、質量和安全生產進行監(jiān)督管理。通過本合同的簽訂，乙方旨在實現(xiàn)以下目的：

1.確保工程款按時支付