家居裝飾工程合同示范文本

家居裝飾工程合同示范文本合同編號：__________甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程規(guī)模：_______1.4工程預算：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元1.5工程承包范圍：_______第二條工程價款2.1雙方確認，本工程價款采用固定價格方式確定。2.2乙方向甲方提供的工程報價單，經(jīng)甲方確認后，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。2.3工程款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方的預付款為工程預算的_______%，即人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元；（2）工程進度達到_______%時，甲方支付乙方的進度款為工程預算的_______%，即人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方的尾款為工程預算的_______%，即人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。第三條工期3.1雙方確認，本工程計劃工期為_______天。3.2乙方應當按照約定的工期完成工程。如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方有權(quán)按照合同約定要求乙方支付違約金。第四條質(zhì)量標準4.1乙方應當按照約定的質(zhì)量標準完成工程。4.2工程驗收不合格的，乙方應當負責整改，直至達到約定質(zhì)量標準。第五條乙方義務5.1乙方應當嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和工程設計文件的要求進行施工，確保工程安全、質(zhì)量。5.2乙方應當做好施工現(xiàn)場的清潔、衛(wèi)生和安全管理，不得給甲方造成損失和不便。5.3乙方應當按時完成工程，不得延誤工期。5.4乙方應當保證工程質(zhì)量，不得偷工減料。第六條甲方義務6.1甲方應當按照約定支付工程價款，不得拖欠。6.2甲方應當提供施工所需的場地、設施和條件，確保乙方正常施工。6.3甲方應當協(xié)助乙方辦理工程驗收手續(xù)。第七條違約責任7.1乙方未按照約定完成工程或者工程質(zhì)量不合格的，甲方有權(quán)要求乙方返工、整改，并有權(quán)要求乙方支付違約金。7.2甲方未按照約定支付工程價款的，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付違約金。第八條爭議解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應當通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢全部工程價款之日終止。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______代表（簽名）：_______代表（簽名）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲乙雙方在簽訂合同時，應確保雙方主體資格合法，具備相應的民事權(quán)利能力和民事行為能力。（2）雙方應嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保工程安全、質(zhì)量。（3）合同中的各項條款應明確、具體，避免使用模糊、歧義的表述。（4）雙方應按照約定履行合同義務，不得擅自變更合同內(nèi)容。（5）在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，應及時溝通協(xié)商，尋求和解。2.解決辦法：（1）雙方發(fā)生爭議時，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。（2）在訴訟過程中，雙方應按照法律規(guī)定提供證據(jù)，證明自己的主張。（3）雙方應遵守法院判決，履行相應的法律義務。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間設立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動中產(chǎn)生的社會經(jīng)濟關(guān)系的法律規(guī)范總稱。3.民事權(quán)利能力：是指民事主體依法享有民事權(quán)利和承擔民事義務的能力。4.民事行為能力：是指民事主體以自己的行為取得民事權(quán)利、承擔民事義務的能力。5.違約金：是指當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的金錢。6.返工：是指因工程質(zhì)量不合格，需要對工程進行重新施工的行為。7.訴訟：是指當事人依法向人民法院請求保護自己的合法權(quán)益，解決民事爭議的活動。8.證據(jù)：是指用來證明案件事實的材料，包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳述、鑒定意見、勘驗筆錄等。特殊應用場合及補充條款：1.特殊應用場合：甲方為國外友人，對中國的建筑法規(guī)和標準不熟悉。補充條款：鑒于甲方對中國的建筑法規(guī)和標準不熟悉，乙方應在合同簽訂前，向甲方詳細解釋相關(guān)法規(guī)和標準，并協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù)。2.特殊應用場合：乙方為小型裝修公司，缺乏大型工程的施工經(jīng)驗。補充條款：乙方應在其能力范圍內(nèi)，盡最大努力完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，乙方應向甲方支付違約金。3.特殊應用場合：工程包含定制家具制作，甲方對家具設計有特殊要求。補充條款：乙方應按照甲方的要求進行家具設計，并確保定制家具的質(zhì)量和美觀。4.特殊應用場合：甲方希望在合同中加入環(huán)保要求。補充條款：乙方應使用環(huán)保材料進行施工，并確保工程完成后，達到國