工業(yè)廠房承攬施工合同范本

工業(yè)廠房承攬施工合同范本合同編號：__________工業(yè)廠房承攬施工合同范本鑒于委托方擬建設工業(yè)廠房，并同意由承包方承攬施工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________工業(yè)廠房建設項目1.2工程地點：____________________（具體地址）1.3工程規(guī)模：____________________（建筑面積、層數(shù)等）1.4工程內容：包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程等。第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2合同價格包含：人工費、材料費、設備費、施工機具費、管理費、利潤等。2.3合同價格采用固定價格方式，除非出現(xiàn)合同約定的可調價因素。第三條合同履行3.1承包方應按合同約定的內容、質量標準、施工周期完成工程。3.2承包方應嚴格按照國家及地方有關建設法律法規(guī)、規(guī)范、標準、設計文件和合同約定施工。3.3委托方應按合同約定及時支付合同價款，并提供施工所需的水、電、通信等基礎設施。3.4委托方應協(xié)助承包方辦理工程相關手續(xù)，包括但不限于規(guī)劃、消防、環(huán)保等。第四條合同價款的支付與結算（1）預付款：合同簽訂后，委托方支付合同總價款的10%作為預付款。（2）進度款：工程進度達到合同約定的節(jié)點后，委托方按實際完成工程量支付進度款。（3）驗收款：工程驗收合格后，委托方支付至合同總價款的90%。（4）質保金：工程驗收合格后，委托方支付合同總價款的5%作為質保金，質保期為1年。4.2承包方應開具合法、有效的發(fā)票。4.3合同價款的結算按照實際完成工程量計算，以合同約定的單價和數(shù)量為準。第五條工程質量與保修5.1工程質量應符合國家及地方有關建設法律法規(guī)、規(guī)范、標準、設計文件和合同約定。5.2承包方應對工程質量負責，并承擔質量問題的修復責任。5.3工程驗收合格后，承包方應按合同約定提供相應的保修服務。第六條違約責任6.1雙方應嚴格履行合同約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2承包方如未按約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。6.3委托方如未按約定時間支付合同價款，承包方有權暫停施工，并按逾期天數(shù)向委托方支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工業(yè)廠房設計圖紙2.施工方案及施工進度計劃3.材料及設備清單4.工程質量標準及驗收規(guī)范5.施工安全防護措施6.工程變更協(xié)議7.付款憑證及發(fā)票8.保修服務承諾二、違約行為及認定：1.承包方未按約定時間完成工程：認定標準為合同約定的竣工日期。2.委托方未按約定時間支付合同價款：認定標準為合同約定的付款日期。3.工程質量不符合約定：認定標準為國家及地方有關建設法律法規(guī)、規(guī)范、標準、設計文件和合同約定。4.承包方未按約定提供保修服務：認定標準為合同約定的質保期限和服務內容。三、法律名詞及解釋：1.工業(yè)廠房：指用于工業(yè)生產(chǎn)、科研試驗、倉儲物流等用途的建筑物。2.承攬施工：指承包方承擔工程的設計、采購、施工、驗收等全部或部分工作。3.合同總價款：指雙方約定的完成工程所需支付的總額。4.進度款：指工程進度達到合同約定的節(jié)點后，委托方按實際完成工程量支付的款項。5.質保金：指工程驗收合格后，委托方支付的保留部分款項，用于保證工程在質保期內出現(xiàn)問題時的修復或賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：按照合同約定向委托方支付違約金，并采取措施加快施工進度。2.工程質量問題：解決辦法：承包方負責修復，并承擔修復費用；嚴重質量問題導致工程無法使用，按合同約定承擔賠償責任。3.付款延誤：解決辦法：委托方按照合同約定支付進度款，如逾期支付，向承包方支付違約金。4.設計變更：解決辦法：雙方協(xié)商確定變更內容，簽訂變更協(xié)議，并及時調整合同價款。五、所有應用場景：1.甲方為工業(yè)廠房建設項目的業(yè)主，乙方為具有相應資質的施工企業(yè)。2.甲方需要