2024年建筑安裝專業(yè)施工合同范文

合同編號：__________建筑安裝專業(yè)施工合同甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條合同工期本合同工程工期為____個月，自雙方簽訂合同之日起計(jì)算。第三條工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________3.2質(zhì)量驗(yàn)收：__________第四條合同價(jià)款4.1合同總價(jià)：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。4.2付款方式：__________4.3付款條件：__________第五條承包人的義務(wù)5.1承包人應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度完成施工。5.2承包人應(yīng)按照合同約定的付款條件按時獲得付款。5.3承包人應(yīng)承擔(dān)施工過程中的安全責(zé)任，確保施工安全。第六條發(fā)包人的義務(wù)6.1發(fā)包人應(yīng)按照合同約定的付款方式及時支付合同價(jià)款。6.2發(fā)包人應(yīng)提供施工所需的設(shè)計(jì)圖紙、施工場地、施工條件等。6.3發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)因設(shè)計(jì)變更、工程量增減等引起的合同價(jià)款調(diào)整。第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2承包人未按照合同約定的質(zhì)量、進(jìn)度完成施工的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工、賠償損失。7.3發(fā)包人未按照合同約定的付款方式支付價(jià)款的，承包人有權(quán)要求發(fā)包人支付逾期利息。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方確認(rèn)后有效。9.2雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，共同維護(hù)合同的履行。9.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格、合同價(jià)款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）在簽訂合同前，雙方應(yīng)認(rèn)真閱讀合同全文，確保了解合同約定的各項(xiàng)條款。（2）合同中的名詞和術(shù)語應(yīng)明確定義，避免使用模糊不清的表述。（3）雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保合同的合法性。（4）合同中涉及的工程量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)說明，確保雙方無歧義。（5）合同價(jià)款的支付和結(jié)算條款應(yīng)明確，避免出現(xiàn)付款糾紛。（6）雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同約定的工期，確保工程按時完成。2.解決辦法：（1）如合同履行過程中出現(xiàn)爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：調(diào)整建筑活動過程中各方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。3.違約責(zé)任：當(dāng)一方未履行合同約定的義務(wù)時，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。4.友好協(xié)商：雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則下，通過溝通、協(xié)商解決問題。5.爭議解決：通過法律途徑，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式，解決合同履行過程中的糾紛。6.工期：合同約定的工程完成的時間期限。7.合同價(jià)款：雙方約定的工程總價(jià)款。8.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量應(yīng)符合的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。9.付款方式：雙方約定的支付合同價(jià)款的方式。10.合同履行：雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)的過程。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.特殊情況：工程項(xiàng)目的的設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谑┕み^程中發(fā)生變更。補(bǔ)充條款：若設(shè)計(jì)圖紙發(fā)生變更，導(dǎo)致工程量增減或施工方案調(diào)整，雙方應(yīng)立即進(jìn)行協(xié)商，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同價(jià)款和工期。2.特殊情況：工程項(xiàng)目由于不可抗力因素（如自然災(zāi)害、社會事件等）導(dǎo)致施工中斷。補(bǔ)充條款：如遇不可抗力因素導(dǎo)致施工中斷，雙方應(yīng)立即協(xié)商，根據(jù)情況調(diào)整工期和合同價(jià)款。3.特殊情況：工程項(xiàng)目在驗(yàn)收過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題。補(bǔ)充條款：如驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工、維修，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。必要時，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。4.特殊情況：甲方延遲支付合同價(jià)款。補(bǔ)充條款：若甲方延遲支付合同價(jià)款，應(yīng)按照同期銀行貸款利率支付逾期利息。若延遲支付時間超過合同約定的付款期限，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。5.特殊情況：乙方提前完成工程項(xiàng)目。補(bǔ)充條款：若乙方提前完成工程項(xiàng)目，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式及時支付合同價(jià)款。附件列表：1