涂料噴涂施工合同范例

涂料噴涂施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方涂料噴涂施工項目達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概述

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目內(nèi)容：乙方負(fù)責(zé)甲方指定范圍內(nèi)的涂料噴涂施工，包括但不限于墻面、地面、家具等。

二、工程進(jìn)度及工期

2.1工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照甲方要求，在合同約定的時間內(nèi)完成涂料噴涂施工。

2.2工期：自合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在__________個工作日內(nèi)完成涂料噴涂施工。

三、施工質(zhì)量及驗收

3.1施工質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計要求及國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

3.2驗收：甲方在乙方完成施工后，有權(quán)對施工質(zhì)量進(jìn)行驗收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在甲方提出整改要求后__________個工作日內(nèi)整改完畢。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：涂料噴涂施工合同總價為人民幣__________元整（大寫：____________________）。

4.2支付方式：

（1）合同簽訂后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價__________%作為預(yù)付款；

（2）乙方完成施工并經(jīng)甲方驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價__________%作為進(jìn)度款；

（3）項目竣工驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價__________%作為竣工款。

五、違約責(zé)任

5.1甲方違約責(zé)任：

（1）未按時支付款項，應(yīng)向乙方支付__________%的違約金；

（2）未按時提供施工圖紙或設(shè)計要求，延誤工期，應(yīng)向乙方支付__________%的違約金。

5.2乙方違約責(zé)任：

（1）未按時完成施工，延誤工期，應(yīng)向甲方支付__________%的違約金；

（2）施工質(zhì)量不符合約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

八、附件

1.施工圖紙及設(shè)計要求

2.施工組織設(shè)計及施工方案

3.材料設(shè)備清單

4.乙方資質(zhì)證書及施工許可證

5.本合同簽訂前的相關(guān)協(xié)議及文件

特此證明。

甲方（蓋章）：____________

法定代表人（簽字）：____________

乙方（蓋章）：____________

法定代表人（簽字）：____________

簽訂日期：____________

合同編號：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障涂料噴涂施工項目的順利進(jìn)行，特聘請乙方（以下簡稱“乙方”）作為施工方，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為監(jiān)理方，共同參與本項目。為確保各方的合法權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方及丙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概述

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目內(nèi)容：乙方負(fù)責(zé)甲方指定范圍內(nèi)的涂料噴涂施工，丙方負(fù)責(zé)對乙方施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理。

二、施工進(jìn)度及工期

2.1工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照甲方要求，在合同約定的時間內(nèi)完成涂料噴涂施工。

2.2工期：自合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在__________個工作日內(nèi)完成涂料噴涂施工。

三、施工質(zhì)量及驗收

3.1施工質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計要求及國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

3.2驗收：丙方在乙方完成施工后，有權(quán)對施工質(zhì)量進(jìn)行驗收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在丙方提出整改要求后__________個工作日內(nèi)整改完畢。

四、丙方監(jiān)理職責(zé)及權(quán)利

4.1監(jiān)理職責(zé)：

（1）對乙方施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量符合合同要求；

（2）對施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，確保工程按期完成；

（3）對施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見，并監(jiān)督乙方整改落實。

4.2監(jiān)理權(quán)利：

（1）對施工質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，有權(quán)要求乙方提供相關(guān)資料；

（2）對施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)要求乙方停工整改；

（3）對乙方整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改到位。

五、合同價款及支付方式

5.1合同價款：涂料噴涂施工合同總價為人民幣__________元整（大寫：____________________）。

5.2支付方式：

（1）合同簽訂后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價__________%作為預(yù)付款；

（2）乙方完成施工并經(jīng)丙方驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價__________%作為進(jìn)度款；

（3）項目竣工驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價__________%作為竣工款。

六、甲方權(quán)益及權(quán)利

6.1甲方權(quán)益：

（1）對施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行監(jiān)督；

（2）對施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見；

（3）對乙方違約行為提出索賠要求。

6.2甲方權(quán)利：

（1）在施工過程中，有權(quán)要求乙方提供施工進(jìn)度報告、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料；

（2）在施工過程中，有權(quán)要求丙方進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)理；

（3）在施工過程中，有權(quán)要求乙方停工整改。

七、乙方違約及限制條款

7.1乙方違約責(zé)任：

（1）未按時完成施工，延誤工期，應(yīng)向甲方支付__________%的違約金；

（2）施工質(zhì)量不符合約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；

（3）違反合同約定，擅自改變施工方案，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7.2乙方限制條款：

（1）未經(jīng)甲方同意，不得擅自停工或改變施工方案；

（2）不得擅自轉(zhuǎn)包或分包工程；

（3）不得使用假冒偽劣材料。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

十、總結(jié)

本合同引入丙方作為監(jiān)理方，旨在確保施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。甲方作為主導(dǎo)方，通過加強(qiáng)自身權(quán)利條款的設(shè)定，保障項目順利進(jìn)行，同時約束乙方，降低施工風(fēng)險。丙方的介入，為甲方提供了第三方監(jiān)督保障，有利于提高施工質(zhì)量，確保項目按時、保質(zhì)完成。

特此證明。

甲方（蓋章）：____________

法定代表人（簽字）：____________

乙方（蓋章）：____________

法定代表人（簽字）：____________

丙方（蓋章）：____________

法定代表人（簽字）：____________

簽訂日期：____________

合同編號：__________

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為實施其項目，特聘請乙方（以下簡稱“乙方”）作為施工承包方，并引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為項目顧問，共同參與本項目。為確保各方權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方及丁方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概述

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3項目內(nèi)容：乙方負(fù)責(zé)甲方項目范圍內(nèi)的涂料噴涂施工，丁方提供專業(yè)咨詢服務(wù)。

二、施工進(jìn)度及工期

2.1工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照甲方要求，在合同約定的時間內(nèi)完成涂料噴涂施工。

2.2工期：自合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在__________個工作日內(nèi)完成涂料噴涂施工。

三、丁方咨詢服務(wù)

3.1咨詢服務(wù)內(nèi)容：丁方提供涂料噴涂技術(shù)、施工方案優(yōu)化、成本控制等方面的咨詢服務(wù)。

3.2咨詢服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至項目竣工驗收合格止。

四、乙方施工責(zé)任及權(quán)利

4.1施工責(zé)任：

（1）乙方負(fù)責(zé)按照合同約定，完成涂料噴涂施工；

（2）保證施工質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求；

（3）確保施工過程中人員安全，遵守施工現(xiàn)場管理規(guī)定。

4.2施工權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工圖紙、設(shè)計要求及相關(guān)資料；

（2）乙方有權(quán)根據(jù)丁方提供的咨詢服務(wù)調(diào)整施工方案；

（3）乙方有權(quán)要求甲方支付工程進(jìn)度款。

五、丁方咨詢職責(zé)及權(quán)利

5.1咨詢職責(zé)：

（1）丁方對乙方的施工過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，確保施工質(zhì)量；

（2）丁方對施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，提出優(yōu)化建議；

（3）丁方對施工成本進(jìn)行評估，提出控制措施。

5.2咨詢權(quán)利：

（1）丁方有權(quán)要求乙方提供施工進(jìn)度、質(zhì)量檢驗等相關(guān)資料；

（2）丁方有權(quán)要求乙方停工整改，直至達(dá)到質(zhì)量要求；

（3）丁方有權(quán)對施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。

六、合同價款及支付方式

6.1合同價款：涂料噴涂施工合同總價為人民幣__________元整（大寫：____________________）。

6.2支付方式：

（1）合同簽訂后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價__________%作為預(yù)付款；

（2）乙方完成施工并經(jīng)丁方驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價__________%作為進(jìn)度款；

（3）項目竣工驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價__________%作為竣工款。

七、甲方違約及限制條款

7.1甲方違約責(zé)任：

（1）未按時支付款項，應(yīng)向乙方支付__________%的違約金；

（2）未按時提供施工圖紙或設(shè)計要求，延誤工期，應(yīng)向乙方支付__________%的違約金。

7.2甲方限制條款：

（1）未經(jīng)乙方同意，不得擅自改變施工方案；

（2）未經(jīng)乙方同意，不得要求乙方停工整改；

（3）未經(jīng)乙方同意，不得要求乙方承擔(dān)不合理的責(zé)任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方及丁方各執(zhí)一份。

十、總結(jié)

乙方為主導(dǎo)的目的